2022年钢箱梁制造、安装合同 .pdf

《2022年钢箱梁制造、安装合同 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年钢箱梁制造、安装合同 .pdf（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、钢箱梁材料采购、制造、运输、安装工程合同编号：专业施工合同甲方：乙方：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 12 页 - - - - - - - - - 钢箱梁材料采购、制造、运输、安装工程专业施工合同甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法等法律法规，遵循平等、自愿、互惠互利和诚实信用的原则，甲方同意将XX工程的钢箱梁材料采购、制造、运输、安装施工等任务专业分包给乙方具体实施。甲乙双方代表经协商一致达成

2、如下合同条款，以资共同遵守执行。第一条合同文件组成 1.1合同文件构成如下： (1)本合同文件、补充协议及附件；(2) 设计图纸、钢结构加工验收规范、公路桥涵施工规范等相关规范；(3) 构成本合同组成部分的其他文件（双方来往的函件、资料）；(4) 甲乙双方授权委托书。1.2 以上文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，互为补充。若有不明确、不一致或有分歧之处以上列次序在先者为准。第二条乙方承包内容2.1 具体包括但不限于以下承包内容：2.1.1XX 工程全部钢箱梁制作材料以及其它材料的采购、验收及检验；钢箱梁单元件制造、各种预埋件（若有） ；厂内外的喷砂、除锈、防腐及装焊、预

3、拼装、检测、验收、保管；将钢箱梁在甲方规定时间内运至桥位区域甲方指定的位置；钢箱梁安装支架搭设与拆除；钢混叠合梁的顶升；钢箱梁支座安装与定位；现场的吊装、平台上的精确就位；钢箱梁节段的临时和永久性的工地焊接连接及焊缝的修补、涂装；完工后的验收交工及竣工资料的编制、归档及上报，以及与完成合同工程相关的其它工作。乙方确保施工的工程均能获得监理和业主的验收合格。2.1.2安全防护钢护栏制作材料以及其它相关材料的采购、验收及检验；内外防腐及油漆的涂装以及与完成合同工程相关的其它工作，满足业主及监理验收条件。2.2 因乙方原因造成的工期延误、质量未达到合同约定标准、安全文明环保方面有重大名师资料总结 -

4、 - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 12 页 - - - - - - - - - 投诉或事故，经甲乙双方共同确认后，甲方有权调整乙方的承包范围和内容，乙方应无条件服从，并不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失要求甲方赔偿，乙方应承担违约责任及赔偿，以及因由投诉或事故给甲方带来的损失。第三条承包方式及承包单价：3.1 本合同钢箱梁制安为固定单价合同，即元/ 吨（其中工厂制造单价为元/ 吨，出厂后现场安装单价为元/ 吨） ，工程量暂定吨，暂定合同总价为人民币（大写）整（

5、￥元） 。 ，本合同总价及单价已包括但不限于乙方完成承包内容发生的材料费、人工费、机械费、运输费、水电费、临时设施费、试验检测费、安全措施费、文明施工费、环境保护费、保险费、调遣费、各项直接费、间接费、垫资利息、税金、利润、资料费、差旅费、会务费、生活费等为完成和维护该工程的所有费用（含材料采购、钢箱梁深化设计、专项施工方案细化、加工制作、运输、吊装、安装、防腐的全部工序费用）。本合同不对材料、人工等作任何调价。乙方履行本合同可能发生的费用及未明确约定的费用均视为已包含在该单价中，甲方不再支付或承担本合同未明确约定的任何费用。3.2本合同钢混叠合梁顶升为总价包干费，合同总价为人民币（大写）。本

6、合同总价已包括但不限于乙方完成承包内容发生的材料费（配重材料）、辅助材料费、人工费、机械费、运输费、水电费、临时设施费、试验检测费、安全措施费、文明施工费、环境保护费、保险费、调遣费、各项直接费、间接费、垫资利息、税金、利润、资料费、差旅费、会务费、生活费等为完成和维护该工程的所有费用（设计细化、专项施工方案细化、工装支架搭拆及使用、配重材料的固定措施、配重材料的拆除及使用、钢混叠合梁的顶升及现场材料设备转运等全部工序费用） 。本合同不对材料、人工等作任何调价。乙方履行本合同可能发生的费用及未明确约定的费用均视为已包含在该单价中，甲方不再支付或承担本合同未明确约定的任何费用。3.3 钢箱梁支座

7、材料为甲方提供，安装费用已包含在钢箱梁制安固定单价中，不另结算相关费用。3.4 本工程钢箱梁主材材质为Q345qC ，如图纸最终确定的主材材质发生变化，则按材料价差调整合同单价。3.5 本合同工程数量及暂定合同总价不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成符合本合同重量约定的工程数量，并按建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008表 D.3.7钢结构钢箱梁中计算规则计算工程量，其中焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。经甲方、监理及业主书面确认后，结合本合同单价确定合同结算总价。3.6 本合同履行过程中，乙方除合同价款约定外，不得再主张施工措施及现场签证等任何额外费用。乙方厂内制造提供增值税发

8、票，工地安装提供建安税发票。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 12 页 - - - - - - - - - 第四条工期要求4.1 合同完工工期：年月日前完成备料工作，年月日前完成钢箱梁的厂内制作工作，在年月日前完成梁体架设等合同约定的全部承包内容。甲方依据总的施工组织计划，在对乙方下达钢箱梁分项工程施工通知单时，同时下达钢箱梁分项工程的施工工期计划以及厂内制作、运输、安装时间节点要求，由乙方编制施工组织方案后报甲方审批，乙方应依据甲方的工期要求积极组织材料、

9、安排厂内制造，并按期完成现场安装。施工图于本合同签署后7 日内提交给乙方。4.2 甲方对乙方的制造、安装等进度和质量实施过程动态监管，乙方必须在本合同签订后按甲方提出的总进度计划编制实施性钢结构分项进度计划。4.3 乙方进驻施工现场时，必须配备足够的人员和设备，确保工期要求。4.4 交货时间和交货地点：本合同项目的货物分批交货，交货地点为本合同项目约定桥址（成都市一环路府青路） ；交货后，乙方需按约完成后续工作任务，不得延误甲方后续施工；各批次交货时间和数量应满足现场安装进度计划。4.5 直至工程完工，因施工里程范围的扩大或缩小以及工程量的变化，不调整总工期。如业主要求工期提前或延后时，乙方不

10、得要求甲方增加任何费用。遇施工里程、工程量、业主需求等原因需调整节点日期时，应由甲乙双方共同商定节点日期。第五条质量要求5.1 钢结构及附属结构的加工制作的原材料由乙方自行采购并承担费用。5.1.1材料要求：所有主材、辅材（焊条、高强螺栓、剪力件等）、涂装材料等均由有国家正式资质的厂家生产，应符合技术规范和图纸的要求，满足本项目设计文件中的要求。5.1.2乙方应严格进行检验，产品均有相关的出厂证明和检验合格证书，严禁使用不合格的材料和产品。若因试验检测不合格或不能出具合格资料所造成的返工费用全部由乙方自行承担，乙方应承担违约责任及赔偿由此给甲方带来的损失。5.2 加工要求5.2.1本工程严格按

11、照设计图（设计图中提到的）、相关钢结构规范（由乙方自备）及通过评审的钢箱梁加工工艺文件 、 钢结构涂装工艺文件 、 钢结构吊装方案等进行施工、检测及验收。5.2.2 提供规范规定的所有检测资料和文件。5.2.3提供规定的主材、主要辅材、涂装材料的出厂证明及质量合格证书及相关的实验报告。5.2.4合格产品的标准：钢构件成品符合以上规定并附有符合国家及行业相关规范的相关资质证明文件。5.2.5 乙方进行自检性无损检测都必须有甲方指派技术人员和监理旁站签字确认。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -

12、- - - - 第 4 页，共 12 页 - - - - - - - - - 5.3 装运要求5.3.1乙方应结合钢结构吊装方案，设置合理的钢结构加工及拼装场地，自行勘察从钢结构制造厂至桥位区域的运输条件。5.3.2乙方应设计合理可行的钢结构运输、吊装方案并报送甲方备案，在装运过程中应采取有效措施保护货物不受损伤并防止变形。5.3.3根据确定的运输方案，乙方在接到甲方装运的通知后，将检验合格的货物自存放场地起运，提前6-8 小时到施工现场的停车场临时存放，再按甲方通知的具体安装时间运输到桥位现场（监理工程师指定的位置） 。5.4 吊装要求5.4.1乙方在钢结构及附属结构等安装时严格按照经甲方审

13、批的施工组织设计及经审批的吊装方案进行现场吊装。5.4.2乙方委派的项目经理及其他工程管理人员应满足项目生产需求。项目经理负责本合同的全面实施工作。5.4.3乙方对其委派至工地现场的工作人员承担安全及用人单位应承担的劳动合同责任。5.5 检测要求：钢结构制造、运输、安装、焊接、涂装完成后，须满足业主的检测项目，不限于 X 射线探伤及超声波检测的内容要求，如甲方对检测有特殊要求，其费用已包含在综合单价中，不另结算。5.6 工程竣工后，乙方应根据有关要求，向甲方提交自检资料、试验资料等完整质量保证资料（包含但不限于竣工图纸和竣工资料2 套） 。5.7 乙方具有完成本合同工程及其缺陷修复的义务。在保

14、修期内如出现质量缺陷，乙方在接到甲方通知后及时到场处理，否则甲方有权另选修复单位，因其发生的一切费用从乙方质保金内扣回。第六条验收办法6.1 原材料的材质检验、钢结构的制造检验、焊接加工检验、涂装检验等出厂前的检验由驻厂监理和甲方技术代表按规范及相关要求验收。6.2 当成品钢构到达现场后，乙方通知甲方及监理、业主及有关检测单位进行验收，以设计图、相关规范和加工工艺为依据，对成品钢结构外观、尺寸、线形及相应的资料（材料出厂证明、检验合格证书和无损检测资料等）进行检测验收，验收合格才能进入吊装工序。6.3 吊装完成、现场焊接和涂装完成后，钢箱梁应满足设计、监理、业主和甲方对其外观质量、线性顺适流畅

15、等的要求。第七条履约保证金、预付款、乙方人员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 12 页 - - - - - - - - - 7.1 履约保证金无。7.2 预付款无。7.3 乙方人员7.3.1乙方参与制作、运输、安装的人员必须具有相应的职业资格和操作资格，乙方将相关人员的资格证件复印件送甲方备案。7.3.2乙方在甲方现场应设立专门的驻地机构，配备足够的驻地人员。乙方驻工地机构的成立文件、驻工地代表的任命书（或授权委托书）、身份证复印件提交甲方备案。7.3.3乙

16、方驻工地代表每月在施工现场的时间不得少于22 天，确有需要离开时，必须向甲方驻工地代表请假，并同时向甲方书面指定其具有相应任职资格的临时代表。7.3.4经乙方书面授权，其驻工地代表行使乙方在本合同履行中的所有权利，并承担乙方在合同中应履行的所有义务。7.3.5 乙方应当保证安全施工，对乙方工作人员的安全负责，乙方应对乙方人员施工工程中造成的安全事故（包括但不限于员工损害及员工之外的第三人损害）承担完全赔偿责任。第八条计量及支付8.1 计量方法：钢结构计量按建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008表 D.3.7钢结构钢箱梁中计算规则计算工程量进行计量，重量以吨计，并计至小数点后三位数（

17、甲方计量重量不超过审计最终结算重量） 。8.2 支付方式：转账支付或承兑支付。如甲方用承兑支付，乙方同意接受20% 以内的三个月承兑汇票。8.3 钢箱梁在厂内制作完成经业主、监理、甲方验收合格且各项资料齐全后按制作单价的 20% 进行支付，数量以甲方现场技术人员及合约人员收方认可的数据为准。分项工程（钢结构桥梁）安装完毕经甲方、监理、业主验收合格后30 日内，甲方支付合同总价的 80% （扣除前期计量支付金额） ；工程竣工验收合格后支付合同总价的10% ；剩余 5%作为审计保证金，待审计结算完成且业主退还甲方后无息返还乙方；剩余5% 作为质保金，待工程完工监理验收之日起缺陷责任期满且业主退还甲

18、方后30 日内无息返还乙方。8.4 甲方向乙方支付合同款时，乙方必须提供发票并自负税费，否则，甲方有权扣留对应金额 25% 的票据保证金或有权不予支付。8.5 因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量支付，由乙方自行返工直至满足甲方及业主的要求，工期不予延长。8.6 乙方指定专人为本工程计量支付资料的签认人，负责办理计量支付手续并复核签认。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 12 页 - - - - - - - - - 8.7 乙方应保证甲方支付的工程款专款专

19、用。若被甲方发现乙方将工程款挪作它用或出现因乙方未按时、按量支付本工程所发生的工程费等费用，尤其是拖欠人员工资，而影响甲方的正常工作和施工时，甲方有权在支付工程款时，扣留此部分相应的款额，由乙方办理签认收款手续并提供应付款人员名单，甲方按乙方提供的应付款名单代乙方支付，乙方应无条件服从并配合。第九条甲乙双方的责任和义务9.1 甲方的责任和义务9.1.1甲方根据合同条款约定向乙方支付合同价款并免费提供本工程有关正式图纸2 套。9.1.2货物运抵安装现场后，甲方质检工程师有权对货物的质量、规格、数量进行重新检验，检验合格后方可进行下一道工序。如发现货物的规格或数量与合同不符或有缺陷、损件时，甲方有

20、权根据质检工程师出具的检验证书不予验收，并要求乙方进行修补、替换或重新更换，直到质检工程师检验合格为止。9.1.3 甲方负责对乙方进行施工管理，并承担下述工作：(1) 组织乙方参加甲方组织的图纸会审及设计交底，审核乙方编制的施工组织设计与施工进度计划，审核通过后纳入甲方总体施工组织设计与施工进度计划；(2) 负责钢箱梁现场吊装时的临时封道；(3) 协调相互之间的交叉配合，要求乙方按照经批准的施工组织设计进行施工；(4) 负责审核签认乙方提交的工程款支付申请单；(5) 派驻专人负责钢箱梁加工的监造工作。9.1.4负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法

21、并送达乙方。9.1.5按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更）、该项目规定使用的技术规范 、甲方有关技术文件等要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。9.1.6甲方负责在乙方施工线路范围内提供施工用水、用电接驳口，水电费及临时管路安装等费用已包含在乙方承包单价中，不另行支付水电费。根据实际用量可由乙方另行向甲方支付。其中电源接口在施工区域200 米范围内（二级配电箱及以下由乙方负责）。9.1.7甲方有权免于承担非甲方原因引起的乙方雇佣人员提出的劳动、工伤、人伤、财产损害索赔及乙方原因引起的第三人索赔等任何赔偿责任。若甲方因乙方原因承担了相应责任，则可向乙方全额追偿并从乙方工

22、程款中抵扣相应款项。9.2 乙方的责任和义务9.2.1全面响应甲方在投标中的招标文件、补遗文件、投标文件、甲方业主合同文件等相关的要求，履行相应责任与义务，承担完成本工程的效益与风险。9.2.2为监理工程师及甲方管理人员在钢箱梁加工厂无偿提供满足需要的办公及生活设名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 12 页 - - - - - - - - - 施（包括生活用房，办公用品、生活用品以及水电、电话网络等），并免费为甲方代表及监理工程师驻厂监造所需的办公及食宿。9.

23、2.3按期保质保量完成施工安装等任务。乙方承担由于自身原因造成的质量返工、工程拖延、安全事故，现场违反安全文明施工造成的损失和赔偿责任。如甲方确定推迟乙方作业时间一个月内的，在此期间乙方有义务对货物进行妥善看管。9.2.4 项目技术资料（1）因该工程EPC模式特点，乙方应派出有设计工作经验的技术人员参与该项目钢箱梁设计工作，保证设计图纸的快捷、准确，以及后续施工的衔接。（2）乙方应根据建设部颁布的竣工文件编制办法的要求，向甲方提交2 套完整的竣工图纸和竣工资料，满足竣工文件编制办法、业主及相关管理单位的要求。(3) 乙方提供的技术资料（含软件）应使用中华人民共和国法定计量单位，以中文编写。如果

24、经甲方检查后发现技术资料（含软件）有短缺、遗失或损坏，无论是否是乙方原因，乙方都应在接到甲方通知后10 天内，向甲方免费提供短缺、遗失或损坏部分。(4) 钢箱梁施工时的吊装方案及交通疏解方案的编制、送审工作。9.2.5 现场管理（1）乙方须接受甲方的管理，进场施工前须与甲方办理有关施工安全及管理手续。（2）乙方委派的项目经理及其他技术人员应与报送的人员名单相一致。乙方项目经理负责本合同范围内工作的全面实施。甲方有权以书面形式要求乙方更换不能按照合同规定履行义务的派驻人员。（3）乙方须对其雇员或代理人的任何行为、错误或疏忽当作本身应承担的责任而负全责。（4）桥位施工现场乙方应服从甲方的总体安排。

25、9.2.6承担因乙方原因导致业主对甲方的罚款以及合同约定乙方应向甲方支付的违约金。9.2.7 遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并报送资料。9.2.8乙方撤离现场时，应清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的使用状态。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。9.2.9乙方负责钢箱梁及其所属的钢结构附件等制作钢材以及其他材料的采购、验收并保证质量符合本项目要求，以及钢结构单元件的制作、总拼、涂装、运输、验收、保管。9.2.10将钢结构及临时配件在甲方规定时间内运至桥位区域（监理工程师指定的位置），进行钢结构吊

26、装。9.2.11负责按合同规定的时间或甲乙双方共同确定的时间交货，完成钢结构节段工地焊接及焊缝的修补、涂装。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 12 页 - - - - - - - - - 9.2.12 为完成钢箱梁现场吊装所需的钢垫板、临时支墩及搭设作业由乙方负责。9.2.13 负责本项目业主规定缺陷责任期的缺陷修复和处理。9.2.14如缺陷责任期间发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间及时维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修。甲方自行或

27、委托他人维修所发生的费用由乙方承担甲方有权直接从乙方质保金中扣除，甲方向乙方提供可用于财务结算的有效凭证。9.2.15服从业主、监理和甲方的现场指挥调度，接受甲方工作安排、检查、监督和管理，不得随意退场、停工、撤场。同时做好保护、看管甲方在现场设置各种标志、标牌，各种标语、旗帜的工作。9.2.16 做好综合治理工作，确保无治安案件、刑事案件、聚众闹事或民工上访事件发生。乙方所有人员不得以任何理由对甲方的工作造成不良影响。9.2.17不得将所承担的工程任务分包、转包给其他单位或个人，否则甲方有权采取措施清退乙方队伍。9.2.18乙方将钢箱梁运抵现场后不得以甲方无法提供工作场面或由于现场原因导致施

28、工费用增加为由提出变更、索赔。乙方对现场已作充分考察，已对本合同项下的劳务协作工程所有风险进行了充分的验证、评估，因此放弃向甲方主张窝工损失等索赔权利。乙方保证甲方免于乙方原因引起的任何索赔、诉讼，否则给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。第十条安全施工、职业健康、环境保护10.1安全生产责任。施工过程中发生安全及意外事故，乙方应及时通知甲方，甲方按国家有关规定协助乙方进行处理，因乙方自身原因造成的任何人身伤亡（包括第三者）、工程本体损坏、公私财产损失等所发生的费用及责任均由乙方承担。本工程内容和工作范围内的非甲方原因安全生产责任由乙方自行承担并负全部责任。10.2乙方必须对全体施工人员的安全

29、负责，开工前必须进行岗前培训和安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。10.3乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工程施工特点的施工安全规定。10.4乙方自愿承诺：对其非甲方原因现场施工人员、设备及财产的安全负责，在工程施工、安装、运输、材料采购等过程中发生安全事故或意外事故等造成施工人员和其他人员的人身伤亡、财产损失的均由乙方自行承担相关经济责任和法律责任。如乙方不处理或怠于处理上述事故 , 则甲方有权扣留乙方相应的应得款项作为处理费用；甲方若因处理上述情形支付了相关费用，甲方有权从乙方应得

30、款项中直接扣除，乙方自愿作出的该承诺不受合同效力影响，无条件执行。同时甲方保留由此带来的损失（含名誉损失）索赔的权利。10.5职业病防治：乙方应按照国家、省地有关规定承担对从业人员进行职业健康预防名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 12 页 - - - - - - - - - 和检查，并承担因从事本工程而引发职业病人员的治疗和康复，由此而产生的一切费用由乙方承担。乙方在整个施工期间必须为从事危险作业的职工、劳务工办理意外伤害保险，为施工场地内自有生命财产和施工

31、机械设备办理保险，支付保险费用。10.6 乙方必须配备专职安全员报甲方备案，并应服从甲方安全工程师指挥安排。第十一条违约责任11.1.1由于乙方原因造成的节点工期超过10 天或总工期超过20 天，属乙方违约，甲方有权解除合同，同时乙方除赔偿甲方损失外，应承担合同金额3的违约金。乙方单方面解除合同，属乙方违约，乙方除赔偿甲方损失外，应承担合同金额5的违约金11.1.2如乙方因自身原因未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误十日以内的，每延误一日，应向甲方支付5000 元违约金。11.1.3如乙方因自身原因连续两次未完成月计划，甲方将采取调整乙方承担的工程量乃至清退乙方出

32、场的处理措施，由此产生的全部损失由乙方承担，同时应承担合同金额5%的违约金。11.2如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任及由此给甲方造成的一切经济损失。11.2.1乙方施工管理混乱，施工中出现严重的安全事故、质量事故、进度严重滞后受到业主的黄牌警告、通报或红牌，乙方无条件自行撤出现场。11.2.2 未经甲方同意乙方将其承包的工程转包给他人，则甲方有权单方面解除合同。11.3 乙方在施工过程中，非甲方或业主原因造成的解除（终止）合同或乙方原因导致中途退场，甲方根据乙方实际完成符合本合同约定的已安装完毕并经监理工程师验收合格的成品工作量，按双方约定合同单价

33、的80% 进行结算；对乙方已制造完毕并运至现场可吊装但未完成安装的半成品，按4800 元的 80% 进行结算；除前述两种产品外，其余的不予计量支付，其损失由乙方自行承担。11.4 由于不可抗力原因（在本工程的不可抗力指战争、入侵，核反应堆、辐射或放射性污染，军事或非军事政变或内战，以音速或超音速飞行或其它飞行物体所引起的压力波，烈度八度及以上的地震、龙卷风等） ，导致乙方无法按期完工，乙方不承担违约责任。11.5工程施工质量及外观若达不到规范要求或验收标准部分，乙方无条件返工并承担因此发生的费用，直至符合验收标准，并承担由此给甲方造成的经济损失和信誉损失。11.6 乙方造成工程返工的，返工金额

34、超过10000 元人民币或返工工期超过2 个工作日的，乙方按照返工工期给予甲方2000 元/ 天的违约金，同时乙方承担质量损失的全部经济责任。11.7未经甲方书面同意乙方擅自停工的，停工期间造成的损失全部由乙方承担，乙方不得以任何理由向甲方主张索赔，给甲方造成损失的乙方应无条件赔偿。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 12 页 - - - - - - - - - 11.8乙方违反合同约定，使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求的，甲方可向乙方发出整

35、改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方应承担其违约所引起的费用增加或工期延误，逾期未改正的，甲方有权要求乙方退场，并承担由此给甲方带来的损失。11.9乙方不履行或不按合同约定履行合同的其他义务时，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。11.10 乙方违约后，甲方要求继续履行合同的，乙方应在承担上述违约责任后继续履行合同。11.11 乙方所有人员不得以任何理由对甲方的工作造成不良影响。否则, 乙方应向甲方支付 10000元次的经济补偿。第十二条变更与索赔12.1 甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行变更，乙方必须认真执行；若因设计或业主、政府提出设计变更，造成乙方备料及加

36、工损失，甲方应按实予以经济补偿。12.2施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。12.3因变更导致新增工程项目、工程数量增加及合同价款增加。新增工程项目双方另行协商价格；工程数量增加及合同价款增加，本合同单价不作调整，工程量按业主、监理最终确认的工程数量结算。12.4 若因设计、业主、政府的原因或施工的需要造成工程量的增减或某些项目的取消，甲方不承担责任，也不因此调整单价，同时根据数量变化增减合同金额。第十三条其他条款13.1 乙方在履行合同条款的所有责任和义务中的费用己经包含在清单价

37、格中，不另行计费。 13.2因乙方施工的原因造成工期严重滞后（对比合同工期）或重大安全和质量事故，乙方完全负责承担；且承担甲方相应的损失，甲方有权要求乙方无条件清退出场。13.3 乙方就本工程项目向甲方承担责任。第十四条 合同纠纷的解决 14.1友好协商。施工过程中或在工程竣工之后，无论在本合同的失效或终止之前或之后，如果甲方和乙方之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸、质量与进度要求、支付与扣除，延期与索赔、调价发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷，则双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解。 14.2.诉讼。双方协商或上级调解均未能达成一致意见，可向合同签订地的人民法院

38、提起诉讼，合同签订地：成都市青羊区。如果诉讼是在终止合同的情况下进行，则应对合同工程采取保护措施，措施费由败诉方承担。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 12 页 - - - - - - - - - 第十五条 合同生效 15.1本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，经双方代表签字盖章后生效。以下为双方签署，无正文名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 12 页 - - - - - - - - -