专用条款33页word文档.doc

《专用条款33页word文档.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专用条款33页word文档.doc（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流专用条款【精品文档】第 31 页1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）投标文件；（2）标准、规范及有关技术文件；（3）补充合同（如果有）。 1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱 ；通信地址： 。1.1.2.5 设计人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。1.1.3.9 永久占地包括：指实施本合同永久工程需永久占用的土地

2、。1.1.3.10 临时占地包括： 指实施本合同临时工程需临时占用的土地。1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、四川省建筑管理条例。 。1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括： 1、本工程遵守设计图纸明确的技术规范，2、执行国家现行的施工、质量检测及验收规范，3、现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行相关工程建设标准和规范的要求。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。1.4.3发包人

3、对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：另行约定。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7日内 ；发包人向承包人提供图纸的数量：2套 ；发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中满足施工需求的全部图纸。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件包括：办理施工许可证需要的资质文件、项目班子人员证书等以及施工组织设计、专项施工方案、月进度报表等其他行政主管部门和发包人需要与工程有关的相关文件资料 ；承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的文件提交期限为合同签订后15天

4、内，其他文件按本合同其他相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；承包人提供的文件的形式为：符合要求签章齐全的正式书面文件；发包人审批承包人文件的期限： 7天 。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室 ；发包人指定的接收人为：本工程相关管理人员 。承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目经理部 ；承包人指定的接收人为：

5、项目经理 。监理人接收文件的地点：项目所在地承包人项目经理部 ；监理人指定的接收人为： 总监理工程师 。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定： 执行通用条款 。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行承担 。 1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合

6、同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款执行 。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款执行 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行 。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。允许调整合同价格的工程量偏差范围：因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 15 以内(含)时，应执行

7、已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在 15 以上(不含)，超过部分综合单价予以调整：按2015四川省建设工程工程量清单计价定额的相关规定，按承包人投标时的下浮比例进行组价。其主要材料价格投标报价中有的按投标报价执行，投标报价上没有的材料价格，按投标当期遂宁工程造价信息的材料价格执行，若信息价也没有的材料则由承包人、监理人、发包人共同询价认可的价格执行。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下：协调工程建设各单位关系，处理对内、对外一般日常事务，督促施工方按

8、图施工、监理方认真履行职责，审核各阶段工程量，确保工程质量 。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人 。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 除合同通用条款约定外，还包括办理土地征用、拆迁补偿等工作。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。发包人是否提供支付担保： 否 。发包人提供支付担保的形式： / 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人按城

9、建档案馆的要求提供竣工图和竣工资料一式四套，并由承包人负责交给城建档案馆一套、交给发包人一套、城管局一套、审计局一套。承包人提供的竣工图和竣工资料必须由发包人、承包人、监理三方签字认可。 。承包人需要提交的竣工资料套数：四套 。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担 。承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后两个月内 。承包人提交的竣工资料形式要求： 签章齐全的纸质文件和必要的电子文件 。（10）承包人应履行的其他义务：另行约定 。 3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书

10、号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目经理的授权范围如下： 。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于25天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按国家相关规定执行。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理无故缺席图纸会审、技术交底等工程会议或不在施工现场按1000-3000元/次进行处罚，若累计达到3次不在施工现场，发包人有权要求施工单位更换项目经理或解除施工合同，由此带来的损失全部由承包人负责。3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除施工合同

11、，由此带来的损失全部由承包人负责。3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除施工合同，由此带来的损失全部由承包人负责。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后15天内 。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权解除施工合同，由此带来的损失全部由承包人负责。 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计超过3天的，应通知发包人、监理人，并征得发包人书面同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 发包人

12、有权解除施工合同，由此带来的损失全部由承包人负责。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 发包人将按1000-3000元/次进行处罚，若累计达到3次不在施工现场，发包人有权要求施工单位更换主要施工管理人员或解除施工合同，由此带来的损失全部由承包方负责 。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：非经发包人同意，任何转包和分包都属违约，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。主体结构、关键性工作的范围：非经发包人同意，任何转包和分包都属违约，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。 3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：非经发包人同意，任何转包和分包都属违约，发包

13、人有权解除合同，并没收履约保证金。其他关于分包的约定：非经发包人同意，任何转包和分包都属违约，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： / 。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款 。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 是 。履约保证金包括基本履约保证金和差额履约保证金。(1)履约保证金基本履约保证金+差额履约保证金。(2)基本履约保证金中标价（扣除招标人暂定部分）的10%。(3)差额履约保证金备案时确定的倍数2【（投标最高限价85）中标价】工程竣工验收合格后，7个工作日内

14、一次性退清履约担保金。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 本工程全部施工内容 。关于监理人的监理权限： （1）监理工程师依照法律、法规及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对承包人在施工质量、建设工期、进度和建设资金使用等方面，代表发包人进行监督。（2）监理工程师认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定，有权要求承包人改正。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人自行承担。 4.2 监理人员总监理工程师：姓 名： ；职 务： ；监理工程师执业资格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定

15、：当某一项决定产生的直接后果需甲方支付款项、或者其间接后果可能导致乙方向甲方索赔时，必须取得发包人的批准。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：另行约定。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。关于工程奖项的约定： / 。5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用条款 。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定

16、： 按通用合同条款执行，确保无安全事故发生。 6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用合同条款执行 关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前3天，承包人应提交施工场地治安管理计划 。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求： 按通用合同条款执行。 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同进度款支付。 7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无 7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按通用合同条款执行。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见

17、的期限： 按通用合同条款执行。 7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用合同条款执行 。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用合同条款执行。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后15天内 。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后15天内，承包人应提交相应资料协助发包人办理施工许可证，承包人提供资料每延迟1周，罚款5000元，延迟一个月以上，发包人有权解除合同，并由承包人承担相应损失。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期

18、之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。因承包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起10天内发出开工通知的，每延误一天，承包人有权从履约保证金中扣款1000元/天。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后7日内。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因造成不能按期竣工的，每延误一天，从履约保证金中扣款1000元/天 因承包人

19、原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 直至履约保证金扣完为止。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： / 7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：指以月计的每个时期的恶劣气候比本省气象部门40年的统计资料，以20年一遇频率计算的平均气候还要恶劣起的异常气候时, 由监理人根据承包人提交的证明予以评定，由此导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励： / 。8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担。 8.6 样品8.6.1样品的报

20、送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 由承包人按照招标文件中所规定的相当于的品牌标准报送材料或工程设备样品的种类、名称、规格和品牌、型号报发包人审定并封存后，承包人再采购 。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担 9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所： 由承包人自行考虑。 施工现场需要配备的试验设备： 由承包人自行考虑。 施工现场需要具备的其他试验条件： 由承包人自行考虑。 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 由承包

21、人自行考虑。 10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定： 按通用合同条款执行。 10.4 变更估价10.4.1变更工程量的认定及结算：经发包人、承包人、监理单位共同认定工程量，投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价计算。属于新增材料的，由发包人、承包人、监理单位到市场采价后，确定主材价格然后按承包人投标时的下浮比例进行组价结算。10.4.2 变更估价原则关于变更估价的约定: 因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据

22、措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人、发包人商定或确定变更措施项目的费用 。 合同协议书约定采用单价合同形式，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在_15_%以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在15%以上（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过15%时，由承包人提出并由监理人、发包人商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。 10.4.3因变更引起价格调整的其他处理方式： （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； （2）新增加缺项工程项目，由承包

23、人、监理人、发包人共同到市场采价后，确定主材价格然后按承包人投标时的下浮比例进行组价结算。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到建议后7日内审查完毕。发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到建议后7日内审查完毕。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：暂估价一览表。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1

24、 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按通用合同条款执行。 11. 价格调整:本项目不调整。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围： / 。风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法： 一、合同价款中不包括的风险范围：（1）新增项目综合单价。乙方应在实施前三天报送甲方新增项目的报告及组价等相关资料，待甲方核实并回复后方可施工；新增项目综合单价按2015四川省建设工程工程量清单计价定额计价后，按承包人投标时的下浮比例进行组价结

25、算。（2）新增材料单价。按施工同期信息价执行，信息上没有的应由甲、乙双方考察核实后方可实施。（3）设计变更及工程量增加应在发生7日前由承包方书面报送报告、方案、计价等相关资料，发包方同意后才实施，否则不予认可。（4）甲方在收到完善的签证等资料后，7个工作日内予以回复。（5）所有相关工程质量、安全、变更、方案、工程签证等乙方呈报资料应与工程进度同步。（6）工程量清单中的工程量变动幅度在15%以上（含15%），超过或减少后剩余部分工程量的综合单价调整。二、经业主和监理确认的重大设计产生的新增项目或工程量清单漏项项目变更的合同价款调整，工程量以实际为准，其综合单价确定方法如下：（1）工程量清单报价中

26、已有适用于变更工程的价格，按工程量清单中已有的价格确定。（2）工程量清单报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格确定。（施工工艺相关或定额号相同的执行类似价格）。（3）工程量清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格，按照2015年四川省建设工程工程量清单计价定额及相关文件规定进行组价，按承包人投标时的下浮比例进行结算。（4） 新增的相应材料若投标文件中有相同的按照投标文件中相同材料的价格执行；投标报价上没有的材料价格，按施工同期遂宁工程造价信息的材料价格执行，若信息价也没有的材料则由承包人、监理人、发包人共同到市场采价后，确定主材价格然后按承包人投标时的下浮比例进行组价结算。三、措施费用

27、调整范围及计算方法：无论实际完成工程量与清单量相比增加或减少，措施项目（除模板和脚手架费用按实际完成量调整外）包干使用均不作调整。2、总价合同。总价包含的风险范围： / 。 风险费用的计算方法： / 。 风险范围以外合同价格的调整方法： / 。 3、其他价格方式： / 。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额： / 。预付款支付期限： / 。预付款扣回的方式： / 。12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限： / 。预付款担保的形式为： / 。12.3 计量12.3.1 计量原则 工程量计算规则： 承包人实际完成的工程量按建设工程工程量清单计价规范（GB505

28、00-2013）中规定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定： 按月计量 。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定： 按通用合同条款执行 。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： / 。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项总价合同的计量约定进行计量： / 。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： / 。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：本项目工程分五次支付工程款:第一次：进场支付合同价款的10%作为开工预付款第二次：基础验收合

29、格后支付合同价款的20%；第三次：主体完工验收合格后支付合同价款的30%；第四次：全部工程综合验收合格后支付合同价款的20%；第五次：经上级主管部门及审计部门竣工结算审计完成后支付至审定金额的95%；另5%作为质量保证金，工程竣工验收合格2年后支付。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： 按通用合同条款执行 。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按12.4.1条付款周期约定的进度款支付周期提交 。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。12.4.4 进度款审核和支付

30、（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用合同条款执行 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用合同条款执行。（2）发包人支付进度款的期限： 按通用合同条款执行 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。12.4.6 支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.1由承包人和监理人组织相关部门验收，费用由承包人承担。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.2 竣工验收13.

31、2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款执行 。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限： 按通用合同条款执行 。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 承包人未按约定竣工时间移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天，按每天1000元向发包人支付违约金。总的违约金额不超过履约保证金的金额。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容： 无 。（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。13.3.3 投料

32、试车关于投料试车相关事项的约定： 无 。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收合格后，承包方应在5日内清理并撤离施工现场。否则发包方有权按逾期天数每日向承包方收取5000元的违约金。14. 竣工结算14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格审计结束后28天内 。竣工付款申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行 。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款执行 。发包人完成竣工付款的期限： 按通用合同条款执行 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。14.4 最终结清1

33、4.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份 。承包人提交最终结算申请单的期限： 在工程缺陷责任期结束后15日内提交 。 14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用合同条款执行 。（2）发包人完成支付的期限： 按通用合同条款执行 。15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 24个月 。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留工程款审计结算价的5%为质量保证金 。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： /

34、 ； （2） 5 %的工程款；（3）其他方式: / 。15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定： / 。15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为： 按通用条款及质量保修书约定执行 。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内 。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形： / 。16.

35、1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。（3）发包人违反第10.1款变更的范围第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。（7）其

36、他： / 。16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项发包人违约的情形约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形： 按通用合同条款及本合同其他相关条款执行 。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按通用合同条款及本合同其他相关条款执行 。 16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用合同条款及本合同其他相关条款执行 。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义

37、编制的其他文件的费用承担方式： 承包人承担 。17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力还包括以下对工程造成损害的自然灾害 ：（1） 六级以上的地震；（2） 六级以上的大风；（3） 持续下雨、下雪8天以上；（4） 暴雨冲毁已完工部分造成清淤或返工；（5） 50年来未发生过的，持续7天以上的40度高温天气。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定： 按通用合同条款执行 。18.3 其他保险关于其他保险的约定：

38、 按通用合同条款执行 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用合同条款执行 。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行。 20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。 20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： / 。选定争议评审员的期限： / 。争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。其他事项的约定： / 。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： / 。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；（2）

39、向 遂宁市 人民法院起诉。21. 补充协议条款 21.1 因拆迁、群众工作等原因造成工程停工或不能全面施工，发包方不承担承包方的经济损失，工期可以顺延。 21.2 如果中标人将中标项目转包给他人，招标人将单方面终止合同。 21.3 发包人按合同约定按时支付工程款项，承包人承诺不得拖欠施工人员及民工工资，若发生承包人拖欠施工人员、民工工资，一切责任由承包人承担，发包人有权从工程价款中扣除相应款项，交由遂宁市安居区建设行政主管部门发放。 21.4 发包人在承包人提交的竣工结算资料（含相应竣工图及资料）基础上，审减额在1015，发包人将向承包人罚款2万元，审减额超过15后每增加5，罚款1万元，并累计增加罚款额。 21.5 发包人通知承包人进场施工后，承包人必须在进场15日内启动工程实质性建设，否则发包人有权解除合同，没收履约保证金。 21.6 签订合同：中标通知书发出之日起“7”天内签订合同，否则业主单位有权利取消中标单位资格，并没收投标保证金。