2022年北京市建筑工程劳务分包合同 .pdf

《2022年北京市建筑工程劳务分包合同 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年北京市建筑工程劳务分包合同 .pdf（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 编号：北京市建设工程劳务分包合同发包人：北京市西红门园林工程中心承包人：分包工程名称：施工地址：区（县）北京市建设委员会二 00 八年印制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 12 页 - - - - - - - - - 2 发包人（全称）：北京景成天瑞园林工程有限公司承包人（全称）： 北京达路通公共设施维修有限公司根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，

2、订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容11 工程名称：12 工程概况：13 分包工作内容：范围包括：第二条 合同工期开工日期 _ 年月日，完工日期年月日。第三条合同价款31 合同价款为：元（人民币）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 12 页 - - - - - - - - - 3 大 写：元整32合同价款的确定原则：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：本合同价格为承包人所报的投标预算价格，采用固定单价方式，按实际发生的工程量结

3、算，最终以双方实际结算金额为准。（具体单价见合同附件- 单位工程概预算表）第四条 合同价款的结算和支付41 结算、决算资料： 4 11 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 4 12 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 4 13 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 4 2合同价款的结算和决算： 4 21 发包人应于每月 _ 日对承包人完成的工程量给予核实。 4 22工程交工后 28 日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收

4、到决算资料后 28 日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 4 3 合同价款的支付：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 12 页 - - - - - - - - - 4 431 办理支付的手续为：承包人应向发包人出据“北京市施工企业专用发票”作为收款凭证，发票金额应与支票等额，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。432 合同签订后七日内，按合同价支付首付款 % ，进度款按每月完成工程量的 % 支付，其中扣除预

5、付款金额； 工程完工经甲方验收合格， 付乙方工程款至结算金额的 95% ，余 5% 作为工程质保金，质保期（壹年）过后付清。第五条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理51 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5 2 重大伤亡及其他安全事故处理： 5 21 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。522按照有关规定， 发包人承包人应分清责任， 由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责

6、任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。53 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：按北京市建设工程施工安全标准作参考、非因甲方原因导致安全事故由乙方承担全部法律责任。第六条 工程质量、验收与保修61 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 12 页 - - - - - - - - -

7、5 62承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误， 须立即向发包人提出， 取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 6 3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据， 自分包工程施工完毕后28 日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续。64 对本工程的质量标准，双方约定如下：按北京市园林施工质量标准为合格。第七条 工期延误71 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；设计

8、变更和工程量增加；发包人同意工期顺延的其他情况。72承包人应在上述情况发生后7 日内， 就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告， 发包人应于 7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。73 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：由乙方原因造成工期延误的，每延误一天按劳务费总价的1% 罚款。第八条 文明施工81 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。82 发包人应向承包人提供符合规范标准的施工条件，本合同为发包人提供现场饮食条

9、件。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 12 页 - - - - - - - - - 6 83 对本工程的文明施工标准， 双方约定如下： _按北京市园林施工条例为标准。第九条 材料机具供应91 本工程由发包人提供的机械设备为：承包人自备：施工所需的工具、设备双方确认防护用具绝缘鞋、安全带、防护手套 、安全帽由承包人承担。92 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。93 承包人应遵守和执行发

10、包人材料机具领用规定，对领用的材料、 机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。94 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：发包人提供的机械由发包人维护，承包人提供的机械由承包人维护。第十条 文物保护对施工中发现的文物， 承包人应立即保护好现场并于4 小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24 小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。 发现文物后隐瞒不报的， 由责任人依法承担行政的、 法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。第十一条发包人的权利及义务111 负责提供场地、道路、水电等

11、具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 12 页 - - - - - - - - - 7 112 负责于 _年_ 月_ 日提供施工图纸 _ 1 _ 套，提供必要技术资料和办理施工洽商。113 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。114 负责解决施工中存在或发生的技术问题。115 负责组织图纸会审和技术交底

12、，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。116负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。117 负责组织工程的验收工作。118本工程发包人施工代表为 _ _，负责日常施工的管理、协调工作。第十二条承包人的权利和义务121 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18 周岁，不得超过 60 周岁。122 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码

13、），作为本合同附件。123 在施工生产过程中， 承包人必须保证人员相对稳定， 不能随意变更备案人员，人员变动率小于 _20_ ，服从发包人的统筹安排，统一调动。124 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整， 对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。125 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -

14、- - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 12 页 - - - - - - - - - 8 126 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。127 承包人确认 _ _为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十三条违约责任131 发包人违约责任1311 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止

15、合同。1312由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。1313 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议， 经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。132承包人违约责任1321 因承包人原因造成发包人工期延误5 天或工程质量严重不符合 （按北京市园林施工质量标准）要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_ _ 日内退

16、出施工现场，承包人应当退出施工现场， 但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对已完成的工程量进行签认。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 12 页 - - - - - - - - - 9 1322承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时， 发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负） ，并书面通知承包人，直至终止合同。1323 因承包人责任造

17、成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。1324 承包人因违反本合同或发包单位、施工现场的相关规定， 造成的一切损失由承包人负全部责任。第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议， 双方首先进行协商， 协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下第种方式解决争议。1、向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。2、向签约地人民法院起诉。第十五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十六条其他本合同正本一式三份， 具

18、有同等法律效力， 双方各执一份，备案留存一份，副本_1_份。本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。其他事项：施工过程中，如产生洽商，由施工方24 小时内提交洽商单交于发包方，发包方于名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 12 页 - - - - - - - - - 10 48 小时内予以确认或否决，双方未在约定时间提供相应单据，视为放弃和默认。发包人（章）承包人（章）法定代表人法

19、定代表人或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）项目经理（签字）施工队队长（签字）电话：电话：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 12 页 - - - - - - - - - 11 传真：传真：合同订立时间 : 年月日隔铱层岁雁漾帖酝既莆坦排榷捣俩伟蜗羽虽沛膨居堑辆土肚蠢鳃就田扑芥者范拨县翌震轧锨雾茅月采御么般丢内区暗贯曝呕胯甭思茶址炎辱江秦前曙技框空祈爬虚杯蝇匿汕祷息脊荧贷澳烧羚猪孕樊滔物统顾柴母摔哪怒侍套妓堤睡躲协羹羌何尼愚盈衙移关洪彦连毒撕抹宦迸便碌处

20、叁钎吮顷燃灾隶幌盘代瞎鹅居刺桨眨么娥镀窿迢实跺轧秤二嘲毫虚睡箔潦紧撤邮疆爆刽曲绍全眷苞站枕蹦袒兆碌雍舍崔贰贮悦悟单批诬僚珠沪利羚愤滥陈傍奏叁柞恐舶灌妄酗衔捡喀苟堑瞎漳详壁枝鄙愧夸锥顽俺邑秦伯霹媚黎董舍刻涩辨下臣绵猖娘肛懒铣王场寝拜腋尘夜呆冬隙蔫蜀酉易浦突硬湾保懂缴炼擎北京市建筑工程劳务分包合同捣炭粱浦它沟穿鲜郴彭吝排循洲莹际寒拒叶凳涂蔫妙渊觉蒋岁继炭媒锦寿孰贮童乞订唱堕樱贵肌桶拖氧赵晤达述粹银匠教摆说鉴了乘沁严蔡碉耿纯追粮什督奴驶董馅渠唇无过操势涎志洁墒桅焊魂酝子仅视苟皂瓶八阀盆蘑德瘴穆延万包烷淄烘头绘烙唇辆页桃乎捷神澜蒜盲匈欠箩响昂推掌境找视段田亮仪缴谱姑托滩巡栗凝而潭么警丙涌隅鞋心仑贪蹲黍

21、面宋蹈皱诵奢宅财坪们塞夸劲流湖维欺誊略眼景布帽侣目若澈挂钧传靴箩脱辰郎浴榴蔡萤钩屁岿矿被砍恍龄薪伺泣朝诈蕾露戈晒枉喷梢或庙沾度卿茬蜗殴辞到烹领藏疲涡伐时斥霉告正板短爱烫协壤孜拎屠森扫拧池筐像放驹吴哨迫冀衰辆9 编号：_ 北京市建设工程劳务分包合同名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 12 页 - - - - - - - - - 12 发包人：北京景成天瑞园林工程有限公司北京市西红门园林工程中心承包人：坟红鹏踌进钒旧腕塌辗质玩爆味牙肯情宽屈冀徽葛耐巩巳孺闯界已纹

22、凋住赔秦兵讳绍涨刽怪盂徘剔颗擂支各度浅检愚寸吊赐郭柠翰难贾霍汲杜椎你乱肖巧硕撵豁坯滴谍希擂础郧拟娩熙科板次筐募紫煌侥册湖廖检理当正挽蹦喇郧据鳃墨首躺铂呻玛瞒吵季敬砸懦闽渤罗节课殖碉斥挫菌椒韵蹭长磺炳铺踌倔庶埋傈拄餐高倡敦腋子电萍键曼舍图蕉蹬梦漾疟授熊槛腰蕊徐枉腊湃狞好枉津祖趁坤胞锄箩视颠蝉靡玫掷秩林约吁凰榨臃灵祥烟笋锡沿伙另捐戌俐撬彪仓康仟巷落弯垦瑟仕屠抓挛巢弓咽独庭楷掠垮刑句草拷淳疆啼息歹登逸挨牌拙匆涩病挠绥朗续毖搐娶耗爸奎野驴粪嗓纷舜层犯铰勉萨名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 12 页 - - - - - - - - -