实用的施工合同模板合集7篇_2.pdf

《实用的施工合同模板合集7篇_2.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用的施工合同模板合集7篇_2.pdf（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、实用的施工合同模板合集实用的施工合同模板合集 7 7 篇篇实用的施工合同模板合集 7 篇施工合同篇 1发包人（简称甲方） ：承包方（简称乙方） ：根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务（内容）与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ7920 某某要求。 5、预计施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、

2、可靠性负责： 1、本工程批准文件、用地（附红线范围） ，以及施工许可等批件复印件。 2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元（大写： ） ，总价款以最终施工测量面积为准结算。第 1页 共 15页 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30%的款项，计元；地基基础工程完成强夯工

3、作量 50%时，甲方向乙方支付工程进度款 60%的款项，计元。剩余 10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。第五条：双方责任 1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。 2、甲方应为乙方提供基本的工作条件 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任 1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额

4、按约定总工程款的平均日产值计算。 2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。 3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项 1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方第 2

5、页 共 15页所在地人民法院起诉。 3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。 4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方（公章） ：_乙方（公章） ：_法定代表人（签字） ：_法定代表人（签字） ：_ _年_月_日_年_月_日施工合同篇 2甲方：乙方：经甲乙双方协商，由乙方承包甲方厂内道路铺设工程，依据中华人民共和国合同法以及相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程地点：二、承包范围：厂内道路工程，包工，包机器设备，保质量，包安全，负责保修。三、材料供给：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。四、工程内容：乙方负责厂区道路及地面硬

6、化。五、道路要求及质量：车间道路水泥厚度 150 厘米，其它道路 200 厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。六、工程期限：年月日至年月日，保修期年。七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为元/，按实际施工最后结算。八、施工方法：备料-拌合-填平-压实-摊铺-整型-养生。九、结算方式：在工程竣工验收合格后，拨款至总价款的%，剩余工程款作为质保金，在竣工后年以后付清。十、双方责任承担： 1.甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量，乙方应无偿及时修复。第 3页 共 15页 2.乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安

7、全事故均由乙方负责，与甲方无关。 3.乙方不得以任何理由停工、怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。十一、违约责任： 1、因承包人原因，未按本合同约定的时间竣工，每延误一天，全部损失。 2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的 5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后 7 天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失

8、均由承包人承担。 3、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，十二、争议解决方式：发生争议后双方应协商解决，协商不成的，任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。十四、本合同系双方真实意思表示，不存在欺诈胁迫，双方认真履行。十五、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日施工合同篇 3发包方(甲方)：承包方(乙方)按照中华人民共和国合同法 ，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1 工程

9、名称：第 4页 共 15页 1.2 工程地点： 1.3 承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4 承包方式：包工不包料(含装卸费) 1.5 工期：开工日期：年月日实际施工天数：天 1.6 工程质量：合格 1.7 合同价款(人民币大写)：安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1

10、.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意

11、，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由第 5页 共 15页此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元(不含装卸及搬运费)。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用 7 日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进

12、度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日施工合同篇 4甲方(发包方)：_乙方(承包方)：_施工地点：_第一条施工内容甲方以目前房屋现状移交乙方施工，乙方以全包形式进行钢筋混凝土楼板隔断施工,面积预计约为_平米（以实测为准） 。工程所涉及的施工设备及材料的运输和相应费用均由乙方承担。第二条工程期限本工程分为施工工期和工程养护期两个阶段。从_年_月_日开始施第 6页 共 15页工，至_年_月_日结束施工，工程为_天，养护期为施工验收合格之日开始，养

13、护 10 天结束。第三条材料供应 1、本项目工程施工所需的钢材(螺纹钢、圆型钢、钢丝)、混凝土等均由乙方采购，材料款包含在工程款中。所有施工工具由乙方自行准备。 2、材料具体标准如下：混凝土：强度等级为 C30 的商品混凝土。钢材：国标钢材，钢筋无毛刺，无明显锈迹。植筋胶：优质植筋胶。第四条工程质量 1、工程施工质量应满足甲方的要求及国家规范，不得破坏原有房屋的结构和设施，否则应恢复原状、赔偿损失。 2、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查检验，施工中出现工程质量问题，乙方应按甲方的要求进行整改，并承担其返工整改费用。第五条工艺要求： 1、主筋 12mm 螺纹钢和辅筋

14、 10mm 圆钢横竖排放，钢筋网格间距 200 某200mm，所有钢筋交叉处扎丝固定。 2、墙面开槽深度不得小于 120mm；与原钢筋连接处均需点焊。 3.、钢筋绑扎完毕，经甲方认可后，方可进行混凝土浇灌工作。 4、现浇混凝土时，应振捣密实，严禁漏振。现浇楼板钢筋保护层为20mm。 5、给排水、供电工程：配合甲方在现浇板内预埋线管。 6、现浇楼板厚度不小于 100mm，部分位置厚度不小于 120mm。 7、在预留楼梯口位置铺设承重梁，不单独计价（技术由乙方负责） 。 8、混凝土浇灌完成 15 天以后，经甲方同意乙方方可拆除模板。 9、现浇楼板施工完成后，乙方负责局部水泥收光抹平，并达到甲方要求

15、。 10、其他_第六条工程款结算单价及支付方法 1、结算单价：人民币_元/每平方米。总费用约估算为人民币_第 7页 共 15页元左右。 2、面积计算：工程完工后,根据双方共同实测面积进行结算，开槽部分计100mm。 3、付款方式：第一阶段：施工队进场前期准备工作（放水平线、开槽、开孔、模板制作）完成，经甲方验收合格，付给乙方总工程费用的 30%，为人民币_元。第二阶段：材料进场，布筋完毕，混凝土浇灌完成后，经甲方验收合格，付总工程款的 35%；为人民币_元。第三阶段：工程养护期结束，模板拆除后经甲方验收合格，付总工程款的 35%；为人民币_元。第七条工程变更 1、乙方必须按甲方要求及国家标准施

16、工，不得随意变更。 2、在乙方工作范围外的工作，经双方协商确定费用。第八条双方责任 1、甲方责任提供良好的（水/电）施工环境，办理施工人员证件及交纳物业管理相应的费用。 2、乙方责任（1）保持现场的整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的要求。（2）采取可靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、门窗、玻璃、油漆等保护工作，否则应承担由此造成的直接和间接经济损失。（3）负责已完工程或成品和预留洞口的保护，承担未交付甲方之前发生的保护、修复费用。（4）如施工中发生工程事故或人身伤害事故，事故的一切责任和费用由乙方负责。（5）乙方施工要服从小区物业的管理，不得损坏小区公物，承担因违反有关

17、规定所造成的损失和罚款。（6）乙方承担为甲方房屋现浇楼板的终生保修责任。本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第 8页 共 15页甲方： （签字）乙方： （签字）联系方式：联系方式：时间：时间：施工合同篇 5甲方：乙方：本合同经过双方协商，确定将甲方的海盐盛世钱塘小区二期幢项目的外墙涂料施工工程以包工形式承包给乙方施工，为明确双方责、权、利，确保工程质量的完成，一致达成以下协议，双方须信守执行。一、施工价格及工期： 1、甲方以外墙元/的价格承包给乙方施工（包工） 2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况（包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间）外，乙方

18、须在年月日进场，年月日前完工；超三天以外，每推迟一天罚款伍佰元整。二、工程结算及付款方式 1、工程结算按实际完成平方结算，乙方施工的工程价格以乙方开收据形式向甲方结算。 2、乙方在完成工程的批腻子，中层料涂饰后，付工程款的 40%；竣工验收后，付工程款的 30%；余款在工程审计后按审计面积一个月内结算付清。三、质量要求及管理规定： 1、所有墙面、线条。窗框满刮一遍、一遍腻子粉（必须做到达到验收标准） 、墙面沙皮纸打磨平整（如发现少工序行为将不予结账） 。所有墙面要做到平整、线条各自分明、阴阳角保持垂直、无色差、所有的窗线条、楼底脚线、墙面分色线必须用纸胶带黏贴，起到美观效果，达到符合国家验收标

19、准。如达不到要求返工，乙方承担所有材料费及人工费（材料底涂每公斤 16 元、中层拉毛每公斤 18 元、面层弹性涂料每公斤 26 元）在工程款中扣除。 2、乙方应做到文明、安全施工，并按甲方指定的要求施工，以确保达到国家质量验收标准。如在施工过程中，乙方不按照甲方指定的要求施工，甲方有第 9页 共 15页权要求乙方直接退出该工程，工钱按照工程量底漆、中层料、面涂等实际面积的 50%一次结清。 3、在工作时间早上六点半到晚上八点，乙方保持手机畅通，如故意关机或拒接甲方电话，每次扣三百元整。 4、保持每天每一幢楼不低于五人施工，每天少一人扣除三百元整。要保质保量按时完工。施工人员不许乘坐吊篮上下，如

20、每发现一次扣除伍佰元整。 5、损坏公共财产及个人财产，按市场双倍赔偿。 6、甲方只提供墙面所需外墙腻子粉、底漆、中层料、弹性面涂；乙方自备沙皮、刮刀、纸胶带、胶水、滚筒。 7、乙方使用多少桶涂料，必须及时归还多少个涂料桶，如有丢失，每个桶按五十元收取。四、安全施工为了对班组进场工人安全意识的提高，为了海盐盛世钱塘小区二期工程顺利进行，特定一下条款： 1、进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章制度。 2、进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须戴好压发帽；严禁酒后操作；现场内不准赤脚，不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤；高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋；非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可

21、，禁止从事非本工种作业。 3、不准在现场打闹、不准带小孩进入施工现场；严禁在高空向下抛投任何物品，高空作业必须栓好安全带；严禁站在提升机或塔吊、吊篮上下、严禁在提升机井口操作和行走。 4、严禁在未设栏杆的高空作业和未干墙及挑线墙上行走。 5、严禁在未设安全防护设施的同一段面上、下交叉作业。 6、严禁任何人在工地上乱接、乱搭电源电线。 7、乙方在施工过程中，按时组织班组人员学习安全纪律，安全法规。 8、乙方在开工之前，必须对脚手架等安全措施进行全面检查，排除安全隐患后，才能开工；在施工过程中，随时注意安全，如果发现安全隐患及时通知第 10页 共 15页项目部，在项目管理人员的安排和指挥下要及时进

22、行整改，如发现安全隐患不及时通知项目部，继续蛮干，所发生的一切大小事故，都由乙方自己负责经济和法律责任，甲方不负责任何责任。五、工程验收： 1、工程验收方式与标准;按相关国家标准进行验收。六、违约责任： 1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量； 2、若有违约行为的，违约方要承担违约所造成的经济损失。七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议，经双方协商解决，协商不成，由原告所在地诉讼解决。八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签订起本合同生效。九、工程结束，账款结付清后，本合同自行解除。甲方乙方签订日期：年月日施工合同篇 6甲方：公司乙方：公司根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法

23、及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：300m 足球场环形塑胶跑道面层（格林斯博牌 13mm 厚全塑型自结纹塑胶面层） ，篮球场（4 块） 、排球场（2 块）塑胶面层（长河牌 4mm 厚 N 型硅 PU 塑胶面层） 。二、劳务作业人员第 11页 共 15页本工程自 2022 年 7 月 1 日开工直至 2022 年 7 月 20 日乙方根据工作需要向甲方提供的作业人员应满足甲方的进度要求，要求年满 18 周岁，身体健康，具备本工程施工作业的相应技术能力。三、承包方式及范围 3.1、承包

24、方式： 。 3.2、工程承包范围及工作详细内容： 3.2.1、甲乙双方合同签订后，乙方根据工程实际情况编制塑胶地坪专项施工方案报送甲方，由甲方上报监理单位审批； 3.2.2、乙方根据项目实际情况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍，报甲方存档。 3.2.3、乙方根据项目工程量及时进行施工机械、材料的组织和计划，必须达到一次性满足工程需要。 3.2.4、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公司行政章报送甲方进行资质报审（一式四份） 。 3.2.5、乙方材料进场后及时将原材料的出厂质量证明文件原件（材料合格证、出厂检验报告等一式四份）报送至甲方资料员，并请甲方、监理单位进行现场见证取样，

25、将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测，检测评定标准按照上海团体标准 （T/-C003-20 某某）执行，经检测合格后，由甲方向监理单位进行材料报验，监理单位批准使用后方可用于工程施工。 3.2.6、根据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理，封底找平层施工前进行基层隐蔽验收，经验收合格后方可进行封底找平层施工，保证基层清洁、固化完整。 3.2.7、封底找平层施工后必须保证场地平整、无坑洼、不积水，经淋水试验后，查找积水位置，进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。 3.2.8、每道工序的施工必须严格按照批准的专项施工方案组织施工，且按照规定需进行隐蔽验收的必须提前通知甲方及

26、监理单位进行隐蔽验收，经隐蔽验收合格后方可进行下道工序的施工。 3.2.9、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的安全文明施工，没第 12页 共 15页工作班必须做到活完料尽场地清，并负责做好成品保护工作，保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏，不污染现场或成品，若有损坏或污染由乙方负责。 3.2.10、乙方负责自身安全，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，乙方施工人员在施工现场或施工场地外发生的任何安全事故均由乙方自行负责，甲方不承担由此造成的任何费用。四、工程款支付合同签订乙方主要材料进场经取样检测合格后，甲方支付给乙方合同造价的 30%，全部加强层施工完成经验收合格甲方支付给乙方合同造价

27、的 30%，工程完工并取得合格的质量检测报告后甲方支付给乙方合同造价的 20%，工程竣工验收合格后 30 天内，乙方上报工程竣工结算报告，经甲方确认后甲方按照结算总价的 95%支付乙方工程款，剩余 5%作为保修金，保修期为贰年，保修金在保修期满贰年后 30 天内无息退还乙方。五、工期合同签订后，乙方即行组织施工，本工程工期为 15 日历天，自 2022 年 7月 1 日起至 2022 年 7 月 15 日止。由于甲方或不可抗力因素导致的工期延误工期顺延，因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天，乙方向甲方支付 20 某某元/天的工期延误违约金，并承担由此导致甲方所承担的一切经济损失。六、质量与验

28、收若因乙方原因不能一次验收合格，所产生的一切后果由乙方承担，若需返工处理的，乙方必须无偿返工，直至合格为止，还需向甲方支付工程合同总价1%的质量违约金；施工过程中和工程施工完成后，经监理单位现场见证取样（原材料和成品） ，样品封存后送至业主指定的华工理工大学运动场地合成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为上海团体标准 （T/-C003-20某某） ，工程完工后由建设单位委托相关检测机构进行塑胶面层的化学成分释放空气环境检测，如上检测项目如一次性检测合格，相关费用由甲方承担，否则由乙方承担，并承担由此造成的一切后果。七、质量保修期限第 13页 共 15页本工程保修期为 2 年，在此期间因

29、乙方的材料质量或施工所致的质量缺陷或质量问题，乙方需提供无偿维修服务；质保期为 10 年，在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方原因所致的损坏，乙方提供有偿服务，具体费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。八、甲方权利和义务 9.1、提供工程施工所需的施工用水、用电及场内材料运输通道和材料堆放场地； 9.2、按照合同约定支付乙方工程款； 9.3、甲方对乙方承包范围内的所有工作具有监督和管理权，甲方有权对违反施工现场安全文明施工管理、质量管理规定的行为具有制止、指正和处罚权。 9.4、负责工作安排，质量规范、安全操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。 9.5、负责工程施工的组织与协调及技术质

30、量安全场容等方面的交底。 9.6、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工情况。 9.7、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 9.8、向乙方负责人进行安全和技术交底，编制工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。施工合同篇 7甲方负责人：乙方负责人：为了明确甲乙双方在装修施工过程中的权利和义务，根据合同法和建筑装修的有关条款，经甲乙双方充分协商，特签定本合同，以便共同遵守。 1.甲方将房屋的装修工程发包给乙方。总造价：元整，￥元。 2.工程内容：详见报价明细单，依据双方协商的样式、形式。 3.工程范围：报价单所涉及的所有项目的材料、运输、制作，安装并达到质量要

31、求。第 14页 共 15页 4.工期要求：天，(2022 年月日至 2022 年月日)。工期每拖后一天罚总价款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他恶劣天气，非乙方原因停电、停水除外。) 5.付款方式：合同签定后甲方付给乙方元;水电、地墙砖完成后付元;木工、油漆、墙面完成后付元;木地板、灯具安装完成后付元;全部完成后经双方验收合同三日内将尾款全部付清。 6.甲方为乙方提供作业环境，按约定付给乙方工程款，乙方按要求保质保量，按时完成各项内容。 7.其余事项：装修前卫生间不渗水，装修期间不得破坏防水屋，如发现渗水乙方负责。装修质量保修一年。 8.变更条款：(1.甲方确定工程量的增减。(2.甲方确定工程项目的增减。 9.发生下列情况之一的，按工程总造价加或减的相应调整，双方应有书面签字记录。 10.本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日第 15页 共 15页