2022一级造价工程师历年真题和解答8篇.docx

《2022一级造价工程师历年真题和解答8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022一级造价工程师历年真题和解答8篇.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022一级造价工程师历年真题和解答8篇2022一级造价工程师历年真题和解答8篇 第1篇投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（ ）。A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整答案：B解析：合同形式分析，主要分析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等）；计价方式（如单价方式、总价方式、成本加酬金方式等）。(2022年)综合布线系统使用的传输媒介有各种大对数铜缆和各类双绞线。其中五类大对数铜缆的型号规格表示为（ ）。A. UTP CAT3. 025100(25-100 对) B. UTP CAT5. 025100(25-50 对)C. U

2、TP CAT51. 02550(25-50 对) D. UTP CAT51. 025-100(25-100 对)答案：B解析：综合布线系统使用的传输媒体有各种大对数铜缆和各类非屏蔽双绞线及屏蔽双绞线。大对数铜缆主要型号规格：（1）三类大对数铜缆UTP CAT3.025100 （25100 对）。（2）五类大对数铜缆UTP CAT5.02550 （2550 对）。（3）超五类大对数铜缆UTP CAT51.02550 （2550 对）。#(2022年)关于预算定额消耗量的确定方法,下列表述正确的是（ ）。答案：C解析：人工工日消耗量由基本用工量和其他用工量组成，A 错误；材料消耗量=材料净用量(1

3、+损耗率(%)，B 错误；预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班（1+机械幅度差系数），D 错误。依据通用安装工程工程量计算规范GB50856-2022的规定，高压管道检验编码应列项在（ ）。A.工业管道工程项目B.措施项目C.给排水工程项目D.采暖工程项目答案：B解析：2022版教材P314工业管道工程计量，高压管道检验、地下管道穿越建筑物保护等措施项目，应按措施项目相关项目编码列项。根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（ ）年。A.1 B.2 C.3 D.5答案：B解析：考点:最低保修期限。工程最低保修期限（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和

4、主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5 年；（3）供热与供冷系统，为2 个采暖期、供冷期；（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2 年。某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。A、350.0B、359.0C、360.5D、360.8答案：C解析：2022版教材P69本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料预算单价=（300+50）（1+3%）=360.5（元/t）。根据房屋建筑与装饰工程量计量规范（GB 508542022），关于

5、地基处理，说法正确的是（）。A、铺设土工合成材料按设计长度计算 B、强夯地基按设计图示处理范围乘以深度以体积计算 C、填料振冲桩按设计图示尺寸以体积计算 D、砂石桩按设计数量以根计算答案：C解析：2022版教材第378页考点:地基处理与边坡支护工程。选项A错误，铺设土工合成材料按设计图示尺寸以面积计算；选项B错误，强夯地基按设计图示处理范围以面积计算；选项D错误，砂石桩按设计图示尺寸以柱长（包括驻尖）计算，或按设计柱截面乘以柱长（包括柱尖以体积计算。根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监 理人提出（ ）A.变更指示 B.变更意向书 C.变更建议书 D.变更报价书

6、答案：C解析：在合同履行过程中，可能发生变更情形的，监理人可向承包人发出变更 意向书。在合同履行过程中，发生合同约定的变更情形的，监理人应向承包人发出变 更指示。承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在变更 情形的，可向监理人提出书面变更建议。见教材第六章第一节P289。2022一级造价工程师历年真题和解答8篇 第2篇 在工程量清单的编制过程中，下列内容中需要依据施工组织设计、施工规范、验收规范编制的是（）。A.项目编码B.计量单位C.招标文件D.计算工程量 答案：D解析：本题考查的是工程计价基本程序。工程量清单的编制过程中，确定项目名称、确定项目特征、计算工程量需要结合

7、施工组织设计、施工规范、验收规范。2022教材P37-39某工程项目，业主通过招标方式确定了承包商，双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。该工程共有10个分项工程，工期150天，施工期为3月3日至7月30日。合同规定，工期每提前1天，承包商可获得提前工期奖1.2万元；工期每拖后1天，承包商需承担逾期违约金1.5万元。开工前承包商提交并经审批的施工进度计划，如图4.1所示。图4.1施工进度计划该工程如期开工后，在施工过程中发生了经监理人核准的如下事件：事件1：3月6日，由于业主提供的部分施工场地条件不充分，致使工作B作业时间拖延4天，工人窝工20个工日，施工机械B闲置5天（台班费：800元/

8、台班）。事件2：4月25日26日，当地供电中断，导致工作C停工2天，工人窝工40个工日，施工机械C闲置2天（台班费：1000元/台班）；工作D没有停工，但因停电改用手动机具替代原配动力机械D使工效降低，导致作业时间拖延1天，增加用工18个工日，原配动力机械D闲置2天（台班费：800元/台班），增加手动机具使用2天（台班费：500元/台班）。事件3：按合同规定由业主负责采购且应于5月22日到场的材料，直到5月26日清晨才到场；5月24日发生了脚手架倾倒事故，因处于停工待料状态，承包商未及时重新搭设；5月26日上午承包商安排10名架子工重新搭设脚手架；5月27日恢复正常作业。由此导致工作F持续停工

9、5天，该工作班组20名工人持续窝工5天，施工机械F闲置5天（台班费：1200元/台班）。截止到5月末，其他工程内容的作业持续时间和费用均与原计划相符。承包商分别于5月5日（针对事件1、2）和6月10日（针对事件3）向监理人提出索赔。机械台班均按每天一个台班计。、分别指出承包商针对三个事件提出的工期和费用索赔是否合理，并说明理由。、对于能被受理的工期索赔事件，分别说明每项事件应被批准的工期索赔为多少天。如果该工程最终按原计划工期（150天）完成，承包商是可获得提前工期奖还是需承担逾期违约金相应的数额为多少、该工程架子工日工资为180元/工日，其他工种工人日工资为150元/工日，人工窝工补偿标准为

10、日工资的50%；机械闲置补偿标准为台班费的60%；管理费和利润的计算费率为人材机费用之和的10%，规费和税金的计算费率为人材机费用、管理费与利润之和的9%，计算应被批准的费用索赔为多少元。、按初始安排的施工进度计划，如果该工程进行到第6个月末时检查进度情况为：工作F完成50%的工作量；工作G完成80%的工作量；工作H完成75%的工作量；在图4.1中绘制实际进度前锋线，分析这三项工作进度有无偏差，并分别说明对工期的影响。答案：解析： 事件1：索赔失效，因为承包商提出索赔时间超过了有关规定的时效期（28天）。事件2：索赔合理，因为这是应由业主承担的风险事件。事件3：针对业主负贵采购的材料未按时到场

11、而提出的费用索赔合理，因为这是应由业主承担的风险事件；针对脚手架倾倒提出的索赔不合理，因为这是应由承包商承担的风险事件。 （1）事件2：C、D都是关键工作，且两者是平行工作，工期索赔2天（2）事件3：不能获得工期索赔，因为F的总时差10天，大于延误的时间。累计工期索赔202（天）（3）承包商可获得提前工期奖。数额为（1502-150）1.22.4（万元）。 费用索赔事件1：超过索赔期限，费用索赔不能被监理工程师批准。事件2：窝工费用索赔：（4015050%2100060%）（19%）4578.00（元）新增工作索赔：（181502500）（110%）（19%）（280060%）（19%）548

12、2.70（元）事件3：（42015050%4120060%）（19%）9679.20（元）应被批准的为：45785482.79679.2019739.9（元）图4.1施工进度计划图（1）F工作拖延20天，影响紧后工作I最早开始时间20天，其有10天总时差，所以影响总工期10天。（2）G无进度偏差，对工期无影响。（3）H工作延误10天，其有10天的总时差和自由时差，对紧后工作和总工期都无影响。关于铲运机作业的开行路线，下列叙述正确的是( )。A.环行路线适用于地段较短，起伏较大的地形B.8 字形路线适用于地段较长，且平坦的地形C.8 字形路线适用于地段较长，且起伏较大地形D.环形路线一个环形只能

13、完成一次铲运循环答案：C解析：根据通用安装工程工程量计算规范GB 508562022的规定，自动报警系统调试按“系统”计算。其报警系统包括探测器、报警器、消防广播及（ ）。A.报警控制器B.防火控制阀C.报警按钮D.消防电话答案：A,C,D解析：2022版教材P186自动报警系统调试。（1）自动报警系统调试,包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器、消防广播、消防电话等组成的报警系统;按不同点数以“系统”计算。某工程基坑底标高一 12: 00m，地下水位一2. 00m，基坑底面积2000m2，需采用 弃点降水f较经济合理的方法是（）。A.轻型井点降水 B.喷射井点降水C.管井井点降水 D.

14、深井井点降水答案：B解析：当基坑较深而地下水位又较高时，需妾采用多级轻型井点，会增加基坑 的挖土量，延长工期并增加设备数量，是不经济的，因此当降水深度超过本题为 122=lOm)时，宜采用喷射井点，降水深度可达8 20m。在土的渗透系数大、地下 水量大的土层中，宜采用管并井点，两井中间降水深度为3 5m。深井井点降水深度 大于15m。见教材第四章第一节P138。：降水方法及适用情况。高速公路、一级公路沥青面层均应采用（）铺筑。A、沥青碎石混合料B、沥青混凝土混合料C、乳化沥青碎石D、沥青贯入式答案：B解析：本题考查的是道路工程。高速公路、一级公路沥青面层均应采用沥青混凝土混合料铺筑。根据房屋建

15、筑与装饰工程量计算规范GB508542022，关于金属结构工程量计算的说法，正确的是（ ）。A.钢吊车梁工程量包括制动梁、制动桁架工程量B.钢管柱按设计力求尺寸以质量计算，扣除加强环、内衬管工程量C.空腹钢柱按设计图示尺寸以长度计算D.实腹钢柱按图示尺寸的长度计算，牛腿和悬臂梁质量另计答案：A解析：2022版教材P410本题考查的是金属结构。选项A正确，钢吊车梁按设计图示尺寸以质量“t”计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车档并入钢吊车梁工程量内。选项B错误，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。选项C、D错误，实腹柱、空腹柱

16、，按设计图示尺寸以质量t计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内。关于土桩和灰土桩的说法，正确的有()。A:土桩和灰土桩挤密地基是由桩间挤密土和填夯的桩体组成B:用于处理地下水位以下，深度515m的湿陷性黄土C:土桩主要用于提高人工填土地基的承载力D:灰土桩主要用于消除湿陷性黄土地基的湿陷性E:不宜用于含水量超过25%的人工填土地基答案：A,E解析：土桩和灰土桩挤密地基是由桩间挤密土和填夯的桩体组成的人工“复合地基”。适用于处理地下水位以上，深度515m的湿陷性黄土或人工填土地基。土桩主要适用于消除湿陷性黄土地基的湿陷性，灰土桩主要适

17、用于提高人工填土地基的承载力。地下水位以下或含水量超过25%的土，不宜采用。2022一级造价工程师历年真题和解答8篇 第3篇某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出各项工作的最早开始时间和最迟开始时间， 该计划表明（ ）。A.工作-的总时差为1B.工作-的自由时差为1C.工作-的总时差为2D.工作-的总时差为4E.工作-为关键工作答案：A,C,D解析：双代号网络计划中工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差，即：TFijLFijEFijLSijESij。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，总

18、时差为零的工作就是关键工作。选项E，工作-总时差为2，不是总时差最小的工作。根据合同法，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（ ）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地答案：D解析：2022版教材P52本题为2022年真题。本题考查的是合同法。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。上送式空气幕的特点是（ ）。A.安装简便，不占建筑面积B.抵挡冬季冷风从门洞下部侵入时的挡风效果最好C.不影响建筑美观D.送风气流的卫生条件较好答案：A,C,D解析：空气幕不但可以维护室内环境，还可以节约建筑耗能。

19、上送式空气幕安装门洞上部，不占建筑面积，不影响美观，卫生条件较好，效率不如下送式，最有发展前途。总投资收益率指标中的收益是指项目建成后()。A:正常生产年份的年税前利润或运营期年平均税前利润B:正常生产年份的年税后利润或运营期年平均税后利润C:正常生产年份的年息税前利润或运营期年平均息税前利润D:投产期和达产期的盈利总和答案：C解析：总投资收益率ROI=EBIT/TI*100%。EBIT表示项目达到设计生产能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润，TI表示项目总投资。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的项目盈利能力满足要求。对于政府投资项目而言，作为拟建

20、项目工程造价最高限额的是经有关部门批准的( )A.投资估算 B.初步设计总概算C.施工图预算 D.承包合同价答案：B解析：所谓工程造价的合理确定，就是在建设程序的各个阶段，合理地确定投 资估算、概算造价、预算造价、承包合同价、结算价、竣工决算价。在项目可行性研 究阶段，按照有关规定编制的投资估算，经有关部门批准，作为该项目的控制造价。 在初步设计阶段，按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关部门批准，即作为拟 建项目工程造价的最高限额。见教材第一章第二节P9。 工程造价的合理确定。下列对于测时法的特征描述中，正确的是()。A:测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B:

21、选择测时法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C:当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便D:测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定答案：D解析：确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。施工单位承建了某座钻孔灌注桩箱型梁桥工程施工，大桥钻孔灌注桩共20根，桩长均相同。现场一台钻机连续24小时不间断钻孔，每根桩钻孔完成后立即清孔、安放钢筋笼并灌注混凝土，钻孔速度为2m/h，清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其它辅助工作综合施工速度为3m/h。该施工合同中约定，人工单价100元/工日，人工窝工补偿费80元/工日，除

22、税金外企业管理费、利润等综合费率为20%（以直接工程费为计算基数）。施工过程中发生如下事件：事件一：灌注桩钻孔过程中发现地质情况与设计勘察地质情况不同，停工12天，导致人工每天窝工8工日，机械窝工费1000元/天，停工期间施工单位配合设计单位进行地质勘探用工10工日；后经设计变更每根灌注桩增长15m。（原工期计划中，钻孔灌注桩施工为非关键工序，总时差8天）事件二：在1#主墩钻孔桩开钻前夕，承包人接到监理工程师指令：石油部门要在墩位处补充调查地下石油管线，要求1#主墩停止钻孔桩施工3天，监理工程师根据机械设备进退场申请单和现场核实，确认有两台钻机停工，其中一台为租赁，其分摊进退场费用后的实际租赁

23、费2000元/天；另一台为自有，投标报价为台班费1600元，停置费1000元/天，利润率7%。 、针对事件一，计算工期延长的天数。除税金外可索赔窝工费和用工费各多少元。（计算结果保留一位小数） 、列式计算1#主墩钻孔桩停工3天可索赔的钻机停工费用。答案：解析：1. 每根桩增加15m，而钻孔速度为2m/h，所以每根桩延长的钻孔时间为15/2=7.5h，共有20根桩，所以钻孔时间共增加了207.5=150h。清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其它辅助工作综合施工速度为3m/h，所以每根桩增加的时长为153=5h，那么共增加时长为150+5=155h，即6.5天，故工期延长的天数为：12+6.5=18.

24、5（天），实际可索赔天数=18.5-8=10.5（天）。可索赔窝工费为：8128010001219680.0（元）。可索赔用工费为：100（1+20%）10=1200.0（元）。2.租赁钻机停置索赔费2000元/天3天6000（元），自有钻机停置索赔费1000元/天3天3000（元），合计600030009000（元）。企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得稅。A、5% B、10% C、15% D、20%答案：D解析：2022版教材P265本题考查的是与工程项目有关的税收规定。企业所得税实行25%的比例税率，符合条件的小型微利企业，减按20%

25、的税率征收企业所得税。2022一级造价工程师历年真题和解答8篇 第4篇在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括( )。A.投标文件未经单位负责人签字 B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容 D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明答案：B,C,D解析：对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较。澄清、说明或补正包括投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容。但评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和

26、错误。同时，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。考点第四章第四节知识点一：评标程序及评审标准(2022年)采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（ ）。A.预收账款B.存货C.库存资金D.应收账款答案：A解析：流动负债=应付账款+预收账款(2022年)常用于中低温区的温度检测器，测量精度高、性能稳定，不仅广泛应用于工业测温，而且被制成标准的基准仪为()。A.热电阻温度计B.热电偶温度计C.双金属温度计D.辐射式温度计答案：A解析：热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高， 性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的， 它不仅广泛应用于工业

27、测温， 而且被制成标准的基准仪。（2022年）高等级公路路面铺筑应选用( )。A.树脂改性沥青B.SBS改性沥青C.橡胶树脂改性沥青D.矿物填充料改性沥青答案：B解析：SBS改性沥青具有良好的耐高温性、优异的低温柔性和耐疲劳性，是目前应用最成功和用量最大的一种改性沥青，主要用于制作防水卷材和铺筑高等级公路路面等。根据有关法律法规，债的发生根据有（ ）。A.合同 B.无因管理 C.侵权 D.提存 E.不当得利答案：A,B,C,E解析：债的发生根据是指引起债产生的一定的法律事实，主要有(1)合同；(2)无因管理；(3)不当得利；(4)侵权。D项是一种消灭合同的行为。 见教材第五章第一节P267。债

28、的发生根据。(2022年)某建设项目工程费用5000 万元，工程建设其他费用1000 万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A.160.02B.227.79C.246.01D.326.02答案：C解析：基本预备费=（5000+1000）8%=480（万元）静态投资=5000+1000+480=6480（万元）考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 建设期第二年完成投资648050%=3240（万元）第二年涨价预备费工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有()。A.应按仲裁、诉讼程序和

29、要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目当事人对鉴定意见书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避答案：A,B,C,E解析：D错误，适用于鉴定项目的工程造价信息要求委托人提供;D错误，应提请鉴定委托人组织当事人进行现场勘验。工程造价鉴定。#某工程施工至2022年12月底，已完工程计划费用2000万元，拟完工程计划费用2500万元，已完工程实际费用为1800万元，则此时该工程的费用绩效指数CPI为（ ）。A.0.8B.0.9C.1.11D.1.25答案：C解析：2022版教材P358费用绩效指数（CPI）=已完工程计划费

30、用（BCWP）/已完工程实际费用（ACWP）（6.4.36），所以CPI=2000/1800=1.11，2022一级造价工程师历年真题和解答8篇 第5篇下列有关轻型钢屋架施工的叙述正确的是（ ）。A.彩色涂层钢板，塑性和韧性良好B.以热轧H型钢为主的钢结构，抗自然灾害能力强C.以热轧H型钢为主的钢结构，特别适用于地震多发地带的建筑结构D.焊接H型钢与热轧H型钢相比，能明显地省工省料，残余应力低，外观和表面质量好E.冷弯薄壁型钢具有轻质高强、便于加工、施工简便、速度快等特点答案：B,C,E解析：选项A错误，彩色涂层钢板发挥金属材料与有机材料各自的特性，具有较高的强度、刚性，良好的可加工性（可剪、

31、切、弯、卷、钻），多变的色泽和丰富的表面质感，且涂层耐腐蚀、耐湿热、耐低温。涂层附着力强，经二次机械加工，涂层也不破坏。选项D错误，热轧H型钢与焊接H型钢相比，能明显地省工省料，残余应力低，外观和表面质量好。2022版教材P200-244混凝土施工缝正确的留设位置是( )。A.无梁楼盖的柱子应留在柱帽上面B.带牛腿的柱面留在牛腿上面C.带牛腿的柱面留在牛腿下面D.单向板留在平行于长边的任何位置答案：C解析：选项A、B错误，柱子宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面。选项D错误，单向板应留在平行于板短边的任何位置。资金筹集成本的主要特点是()。A:在资金使用多次发

32、生B:与资金使用时间的长短有关C:可作为筹资金额的一项扣除D:与资金筹集的次数无关答案：C解析：资金筹集成本与资金使用成本是有区别的，前者是在筹措资金时一次支付的，在使用资金过程中不再发生，因此可作为筹资金额的一项扣除，而后者是在资金使用过程中多次、定期发生的。某企业自有房产原值为1200万元，2022年6月1日用于联营投资，只收取固定收入，不承担联营风险，投资期为3年。该企业当年取得固定收人80万元，当地政府规定的扣除比例为20，该企业当年应缴纳的房产税额为()万元。A.144B.1482C.1536D.156U答案：A解析：参考第五章第三节内容，应选A项。 2022年1月至5月应缴纳房产税

33、额=1200(1-20)12512=48(万元)2022年6月至12月应缴纳房产税额=80X12=96(万元)2022年全年应缴纳房产税额=48+96=144(万元)有框玻璃幕墙施工，每块玻璃下部应设不少于2块的弹性定位垫块，垫块长度不小于（ ）mm。A.50B.100C.150D.200答案：B解析：参考第四章第一节内容，应选B项。 玻璃四周与构件凹槽应保持一定空隙，每块玻璃下部应设不少于2块的弹性定位垫块。垫块宽度与槽宽相同，长度不小于100mm。#当选用中砂配置混凝土时，9. 5mm方筛孔以下、0. 3mm方筛孔以上的累计筛余 百分率为（ ）。A.95-80% B.92-70%C.100

34、%-90% D.80%-55%答案：B解析：砂的颗粒级配用级配区表示，按累计筛余百分率划分为三个级配区，2 区为中砂，粗细适宜，配制混凝土宜优先选用。9. 5mm方筛孔以下、0.3mm方筛孔 以上的累计筛余百分率为92% 70%。见教材第三章第一节P98。 ：砂颗粒级配区。混凝土振捣器按振源振动的形式不同可分为（）。A.偏心式B.内部式C.行星式D.往复式E.平台式答案：A,C,D解析：本题考查的是混凝土振捣器。混凝土振捣器按振源振动的形式不同可分为偏心式、行星式、往复式、电磁式。(2022年)偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内各年()的比值。A.可用于偿还利息的资金与当期应付利息B.可用于

35、还本付息的资金与当期应付利息C.可用于偿还利息的资金与当期应还本付息金额D.可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额答案：D解析：(2） 偿债备付率。偿债备付率（DSCR） 是指技资方案在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金（EBITDA-TAx）与当期应还本付息金额（PD） 的比值2022一级造价工程师历年真题和解答8篇 第6篇(2022年)分两层摊铺的碾压混凝土，下层碾压混凝土的最大粒径不应超过()。A.20mmB.30mmC.40mmD.60mm答案：C解析：当碾压混凝土分两层摊铺时，其下层集料最大粒径采用40mm。某项目各年净现金流量如下表。设基准收益率为10，则该项目的财务净现值和静

36、态投资回收期分别为（ ）。A.32.02万元，3.2年B.32.02万元，4.2年C.29.54万元，4.2年D.29.54万元，3.2年答案：D解析：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。财务净现值=-160+50(2022教材P50，10，5)=29.54(万元)。2022教材P176-185静态回收期=（4-1）+1050=3.2(年)。下列关于建筑安装工程费用中税金的说法，正确的是（）。A、税金是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税进项税额B、采用一般计税方法时，增值税=税前造价17%C、小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值

37、税纳税人D、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税答案：D解析：本题考查的是税金。选项A错误，税金是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额；选项B错误，采用一般计税方法时，增值税=税前造价11%；选项C错误，小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。洁净室的送风必须是洁净度很高的空气，为保护终端过滤器，空气必须先经过滤，该过滤器应选用（）。A.高效过滤器 B.中效过滤器C.亚高效过滤器 D.亚中效过滤器答案：B解析： 对洁净室的送风必须是有很高洁净度的空

38、气。因此，必须选用高效或亚高效过滤器作为终端过滤器，对进入洁净室的空气进行最后一级过滤；为保护终端过滤器和延长其寿命，必须使空气先经中效过滤器进行过滤。见教材第六章第二节P276。【考核要点1 洁净空调空气洁净措施。配制高强混凝土的材料应符合的要求有()。A:选用强度等级42.5以上的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥B:强度等级大于C60的混凝土，粗骨料最大粒径不大于31.5mmC:水泥用量不应大于550kg/m3D:水泥和矿物掺和料总量不应大于600kg/m3。E:选用强度等级42.5以下的矿渣硅酸盐水泥答案：A,C,D解析：选项A、E，配制高强混凝土的材料应选用质量稳定、强度等级不低于42.5级

39、的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；选项B，对强度等级为C60的混凝土，其粗骨料的最大粒径不应大于31.5mm;对高于C60的，其粗骨料的最大粒径不应大于25mm。不宜作为建筑物地基填土的是（ ）。A.堆填时间较长的砂土B.经处理后的建筑垃圾C.经压实后的生活垃圾D.经处理后的一般工业废料答案：C解析：2022版教材P14试验证明，以生活垃圾和腐蚀性及易变性工业废料为主要成份的杂填土，一般不宜作为建筑物地基；对主要以建筑垃圾或一般工业废料组成的杂填土，采用适当的措施进行处理后可作为一般建筑物地基。A:超过2年的砂土。某公路施工图设计路面基层为36cm厚（5%）水泥稳定碎石定额按照两层18cm考虑，底

40、基层为20cm厚（5：15：80）石灰粉煤灰砂砾。其中某标段路线长30km，基层数量为71780m2，底基层数量为780780m2，要求采用集中拌和施工。根据施工组织设计，在距路线两端1/3处各有一块比较平坦的场地，上路距离200m，底基层与基层的施工期计划为6个月，拌和站场地处理不考虑。问题：请按不同的结构分别列出本标段路面工程造价所涉及的相关定额的名称、单位、定额代号、数量等内容，并填入表格中。需要时应列式计算。答案：解析：（1）基层、底基层混合料拌和设备设置数量的计算底基层体积：7807800.2156156（m3）；基层体积：7717800.36277841（m3）；混合料质量：156

41、15622778412.3951346.3（t）。根据施工工期安排，要求在6个月内完成路面基层和底基层的施工，假定设置的拌和设备型号为300t/h，每天施工10h，每月有效工作时间22天，设备利用率为0.85，拌和设备安拆需1个月，则需要的拌和设备数量为951346.3300100.8522（61）3.39（台）。应设置4台拌和设备（或2台600t/h拌和设备）。（2）基层（底基层）混合料综合平均运距沿线应设基层（底基层）稳定土拌和场两处，每处安装300t/h稳定土拌和设备2台。其混合料综合平均运距为：520/302.510/300.24.37（km），按4.5km考虑。(2022年)根据通用

42、安装工程工程量计算规范热力设备安装工程按设计图示设备质量以“t”计算的有()。A.烟道、热风道B.渣仓C.脱硫吸收塔D.除尘器答案：A,B,C解析：该题主要考察的是热力设备安装计量，A项烟道、热风道、冷风道、制粉管道、送粉管道、原煤管道应根据项目特征（管道形状、管道断面尺寸、管壁厚度），以“ t” 为计量单位，按设计图示质量计算。B项渣仓应根据项目特征容积（m3 ）、钢板厚度， 以“ t” 为计量单位， 按设计图示设备质量计算。C项石粉仓、吸收塔应根据项目特征型号、出力（t/h）、容积或直径， 以“ t” 为计量单位，按设计图示质量计算。D项废热锅炉、废热锅炉竖管、除滴器、旋涡除尘器、除灰水封

43、、隔离水封， 应按设备的不同名称及不同直径和高度， 分别以“台” 为单位计算。2022一级造价工程师历年真题和解答8篇 第7篇下列关于双护盾式TBM的说法中，正确的有（）。A.双护盾式TBM掘进隧洞的衬护结构通常为预制混凝土管片B.双护盾掘进模式下，掘进与安装管片同时进行，施工速度快C.双护盾掘进模式适应于不稳定及不良地质地段D.单护盾掘进模式作业循环为：掘进辅助油缸回收安装管片再掘进E.双护盾掘进模式作业循环为：掘进与安装管片撑靴收回换步再支撑再掘进与安装管片答案：A,B,D,E解析：本题考查的是TBM机械。选项C错误，双护盾式TBM掘进隧洞的衬护结构通常为预制混凝土管片。双护盾式TBM具有

44、两种掘进模式：即双护盾掘进模式和单护盾掘进模式。双护盾掘进模式适用于稳定性好的地层及围岩有小规模剥落而具有较稳定性的地层，单护盾掘进模式则适应于不稳定及不良地质地段。关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。A:企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B:专利权转让价格按成本估计进行C:自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D:行政划拨的土地使用权作为无形资产核算答案：C解析：A错，企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价；B错，专利权转让价格不按成本估价，而是按照其所能带来的超额收益计价；D错，通过支付一笔出让金获得的土地使用权作为

45、无形资产核算；通过行政划拨取得的土地使用权不能作为无形资产核算，但在将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资，按规定补交土地出让价款时，才作为无形资产核算。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB 508542022，砌块砌体外墙、内墙高度的计算，正确的是（）。A.对于外墙,斜屋面无檐口天棚的算至屋面板底B.对于外墙，有屋架且室内外均有天棚的算至屋架下弦底另加100mmC.对于外墙，无天棚的算至屋架下弦底另加200mmD.对于内墙，无屋架的算至天棚底另加100mmE.对于内墙，有钢筋混凝土楼板隔层的算至楼板底答案：A,D解析：参考第五章第三节内容，应选A、D。 应注意的是：(1)外墙有

46、屋架且室内外均有天棚的，算至屋架下弦底另加200mm。(2)外墙无天棚的，算至屋架下弦底另加300mm。(3)内墙有钢筋混凝土楼板隔层的，算至楼板顶，而不是楼板底。(4)内墙位于屋架下弦的，算至屋架下弦底。固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。 A.20% B.25% C.30% D.35%答案：A解析：本题考查的是项目资本金制度。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%。参见教材P221。（2022年）涵洞工程,以下说法正确的有( )。A.圆管涵不需设置墩台B.箱涵适用于高路堤河堤C.圆管涵适用于低

47、路堤D.拱涵适用于跨越深沟E.盖板涵在结构形式方面有利于低路堤使用答案：A,D,E解析：圆管涵受力情况和适应基础的性能较好，两端仅需设置端墙，不需设置墩台，故土亏工数量少，造价低，但低路堤使用受到限制。盖板涵在结构形式方面有利于在低路堤上使用。拱涵适用于跨越深沟或高路堤。钢筋混凝土箱涵适用于软土地基。施工项目管理规划大纲的编制依据中包括发包人与总承包人签订的合同等，但不包括()。A:各类技术标准与规范B:发包人对招标文件的解释C:总承包人制定的项目管理目标D:发包人提供的有关本工程其他信息及资料答案：C解析：施工项目管理规划大纲的5项编制依据：可行性研究报告与相关批文；标准、规范与规定性文件；

48、招标文件及发包人对招标文件的解释；发包人与项目管理公司、总承包人签订的合同；市场信息。此外，在编制施工项目管理规划大纲时还应该充分考虑工程现场环境情况的调查结果、企业投标策略、企业法定代表人的投标决策意见、发包人提供的有关本工程的其它工程信息及资料等。（新版教材已经删除该知识点）(2022年)建筑物结构设计对岩石地基主要关心的是()。A.岩体的弹性模量B.岩体的结构C.岩石的抗拉强度D.岩石的抗剪强度答案：A解析：就大多数岩体而言，一般建筑物的荷载远达不到岩体的极限强度值，因此，设计人员所关心的主要是岩体的变形特征，岩体变形参数是由变形模量或弹性模量来反映的。相同受力条件下，岩石的弹性模量越大，变形越小，即弹性模量越大，岩石抵抗变形的能力越强。建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（）。A.应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除B.应由承包人负责维修，费用由发包人承担C.发包人委托承包