2022二级建造师模拟试题9节.docx

《2022二级建造师模拟试题9节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师模拟试题9节.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022二级建造师模拟试题9节2022二级建造师模拟试题9节 第1节（2022年)某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢、以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积 24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价 3600 万元，除涉及变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整。（2）合同工期 306 天，自 2022 年 3 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，工期奖罚标准为 2 万元

2、/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给 A 专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A 专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给 B 公司施工。指出事件二中发包行为的错误之处？并分别说明理由。答案：解析：P267。错误之处 1：建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给 A 专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。理由：在建设工程中，指定分包单位、指定材料品牌是相关法律法规明令禁止的行为。错误之处 2：A 专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给 B 公司施工。理由：根据建筑法规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。关于合同变更，错误的是（

3、 ）。A、 合同的变更须经当事人双方协商一致B、 合同变更须遵循法定的程序C、 合同变更的内容必须明确约定D、 合同变更应当采用口头形式答案：D解析：二、合同的变更当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。(一）合同的变更须经当事人双方协商一致(二）合同变更须遵循法定的程序(三）对合同变更内容约定不明确的推定：合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。下列费用和损失，不可以进行施工索赔的是()。A、地

4、质条件变化造成的损失B、指令性赶工增加的投入C、因增设措施巷道增加的井巷工程费用D、不可抗力造成的施工机械损失答案：D解析：施工索赔，是因为在施工过程中发生了合同没有规定的工作量或者由于各种原因没有被合同（或业主）考虑、履行的工作。施工中引起施工索赔的原因很多，本题考察构成矿业工程项目施工费用索赔的合理原因。施工中，引起施工索赔的原因很多，如业主违约，证件不足，手续不全；业主方施工准备不足；业主不当行为；设计变更；由于地质条件或工程水文条件变化引起的施工方案或技术措施改变；指令赶工；重新对合格的隐蔽工程进行质量检查；不可抗力等。其中不可抗力的损失索赔应根据具体情况确定。不可抗力事件的风险损失的

5、处理应在合同中进行约定，一般而言，不可抗力事件造成的施工单位自有机械设备的损失由施工单位自己承担，不能构成施工索赔。故应选择答案D。通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现()。A.信息存储数字化和存储相对集中B.信息获取程序化C.信息传输的数字化和电子化D.信息处理和变换的程序化E.信息流垂直化答案：A,B,C,D解析：2022新版教材P282页 通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现：(1)信息存储数字化和存储相对集中；(2)信息处理和变换的程序化；(3)信息传输的数字化和电子化；(4)信息获取便捷；(5)信息透明度提高；(6)信息流扁平化。取得安全生产许可证应具备的条件包括（）。A

6、.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.资金投入符合安全生产要求C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.企业生产过程未发生过安全事故E.按规定配备专职安全生产管理人员答案：A,B,C,E解析：2022新版教材P201页建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保

7、险费；条例并未就D选项作出规定。悬浇梁体一般分为( )浇筑。A.墩顶梁段(0号块)B.0号块两侧对称悬浇梁段C.边孔支架现浇梁段D.主梁跨中合龙段E.预应力筋管道接缝处答案：A,B,C,D解析：2022版教材P66页 悬浇梁体一般分为四大部分浇筑：（1）墩顶梁段（0号块）（2）墩顶梁段（0号块）两侧对称悬浇梁段（3）边孔支架现浇梁段（4）主梁跨中合龙段矿业工程项目的分部工程是按工程的主要部位划分的，它们是单位工程的组成部 分，下列属于井筒的分部工程是（）。A.井筒壁座B.井筒冻结C.井筒防治水D.井筒混凝土支护E.井筒井窝答案：A,B,C,E解析：施工平面控制网测量时，用于水平角度测量的仪器为

8、( )。 A.水准仪B.全站仪C.激光准直仪D.激光测距仪答案：B解析：本题为工程常识题，考试用书没有叙述。全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施工过程中点间水平距离、水平角度的测量。基坑（槽）验槽应由()负责组织。A.项目经理B.项目总工C.总监理工程师D.建设单位技术负责人答案：C解析：2022版教材P52页三、验槽程序2由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。2022二级建造师模拟试题9节 第2节地下水的控制方法包括( )。 A.集水明排 B.真空井点降水 C.喷射井点降水 D.管井降水 E.人

9、工式降水答案：A,B,C,D解析：2022版教材P52一、明沟、集水排水；二、降水降水即在基坑土方开挖之前，用真真空（轻型）井点降水、喷射井点降水或管深入含水层内，用不断抽水的方式使地下水位下降至基坑底以下，同时使土体产生固结以方便土方开挖。基坑开挖中，喷射混凝土加固不适用于（ ）条件。A. 地基土质较好B. 渗水量较大C. 开挖深度大D. 开挖坡度受到限制答案：B解析：根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2022-0213），关于分包人责任和义务的说法，正确的有()。A、 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任B、 未经承包人许可，分包人与发包人直接发生

10、工作联系，须承担违约责任C、 分包人可拒绝承包人根据分包合同发出的指令D、 完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用E、 工程未交付承包人前，负责已完分包工程的成品保护工作答案：A,B,D,E解析：二：专业工程分包人的主要责任和义务包括：(1)分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。(2)分包人与发包人的关系分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工

11、作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。(3)承包人指令就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。(4)分包人的工作1)按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。2)按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。3)在合同约定的时间内

12、，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。4)在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。6)分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。7)已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完

13、分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。可见，正确选项是ABDE。(2022年)政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成， 则应签发（ ）。 A.全部暂停施工指令单 B.临时收缴资质证书通知单 C.吊销资质证书通知单 D.质量问题整改通知单答案：D解析：施工过程的质量监督： （1）监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查。其中对基础和主体结构施 工每月检查。（2）分部工程验收时，建设单位应将施工、设计、监理、建设单位各方分别

14、签字的质量验收证明在验收后三天内报送工程质量监督机构备案。 （3）监督机构对在施工过程中发生的质量问题，质量事故进行查处。根据质量监督检查的状况，对查实 的问题可签发质量问题整改通知单或者局部暂停施工指令单，对问题严重的单位也可根据问题的性质 签发临时收缴资质证书通知书等处理意见。若某事件经过风险评估，位于事件风险量区域图中的风险区A，则应采取适当措施，降低其（ ）。A发生概率，使它移位至风险区D区B损失量，使它移位至风险区C区C发生概率，使它移位至风险区C区D损失量，使它移位至风险区B区E发生概率，使它移位至风险区B区答案：B,E解析：2022新版教材P37页若某事件经过风险评估，它处于风险

15、区A，则应采取措施，降低其概率，以使它移位至风险区B；或采取措施降低其损失量，以使它移位至风险区C.风险区B和C的事件则应采取措施，使其移位至风险区D.参见教材P37.#在公路工程招投标中，投标人编写的投标文件包括的内容有（ ）。A.投标担保 B.投标须知C.施工组织设计 D.工程量清单E.授权书答案：A,C,D,E解析：#在车间厂房内难以采用自行式起重机吊装时，宜选用的吊装方法是()A、滑移吊装法B、对称吊装法C、旋转吊装法D、万能杆件吊装法答案：B解析：可采用排除法确认，滑移吊装法主要针对自身高度较高的高耸设备吊装，如塔、烟囱等，此法可排除；旋转法是利用起重机械使设备或构件在垂直面上绕铰链

16、旋转，也是适宜吊装较高大设备，也不适宜；万能杆件吊装法适宜于桥梁施工，更不适合。故只有“对称吊装法”适用于在车间厂房内和其他难以采用自行式起重机吊装的场合。虽然检测测定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验项目可判定为（ ）。A.验收通过B.让步接受C.协商通过D.试用鉴定答案：A解析：2022版教材P362经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目，可判定为验收通过。下列关于建筑安装工程费用项目组成的说法，正确的有（ ）。A.施工机械使用费的税费，包括房产税、车船使用税、土地使用税和印花税B.固定资产使用

17、费和工具用具使用费属于施工机具使用费，仪器仪表使用费属于企业管理费C.材料费就是材料原价、运输损耗费和采购及保管费（包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗）D.营改增调整后，企业管理费新增两项费用是附加税费和企业实施营改增工作增加的管理费用，建筑业适用增值税税率为11%答案：D解析：#2022二级建造师模拟试题9节 第3节下列行为中，属于招标人违法行为的有( )。A.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改B.招标人在合同订立时向中标人提出附加条件C.招标人与投标人就投标方案进行谈判的D.招标人按时其余投标人为其中一个投标人中标提供便利E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审

18、文件进行修改答案：B,C,D解析：施工项目现场管理的内容有()。A、 申领施工许可证B、 合理规划施工用地C、 做好施工总平面设计D、 适时调整施工现场总平面布置E、 建立文明的施工现场答案：B,C,D,E解析：市政公用工程现场管理内容和要求施工项目现场管理包括以下内容：(1)合理规划施工用地。(2)做好施工总平面设计。(3)适时调整施工现场总平面布置。(4)对现场的使用要有检查。(5)建立文明的施工现场。关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。A、 不得同时担任一工程相邻分段发包的施工项目负责人B、 可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C、 可以同时在一个施工企

19、业和一个设计单位执业D、 不得在一级建筑业企业执业答案：B解析：建造师既可以在施工单位担任项目经理，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位执业。二级建造师担任二级及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理。不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的负责人，除非（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位统一的。#单侧壁导坑法，侧壁导坑宽度一般不宜超过( )倍洞宽。A.0.2B.0.3C.0.4D.0.5答案：D解析：2022版教材P110页 一般情况下侧壁导坑法宽度不宜超过0.5倍洞宽，

20、高度以到起拱线为宜。母线槽的施工技术要求包括（ ）。A.每节母线槽的绝缘电阻值不应小于0.5MB.母线槽必须敷设在气体管道和热力管道的下方C.水平安装时，每节母线槽的支架不应少于1个D.垂直安装时应设置弹簧支承器E.母线槽安装完毕后，应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵答案：C,D,E解析：2022版教材P137本题考查的是供电干线及室内配电线路施工技术要求。母线槽安装前，应测量每节母线槽的绝缘电阻值，且不应小于20M。母线槽应安装在洁净、无渗水的环境，并宜敷设在气体管道和热力管道的下方及液体管道的上方。当不能满足要求时，应采取防水、隔热措施。水平安装时，支架间距不应大于2m，每节母线槽的支

21、架不应少于1个，转弯处应增设支架加强。垂直安装时应设置弹簧支承器。下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12V的是（）。A.隧道B.人防工程C.锅炉内D.高温场所答案：C解析：特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。 对分包单位不服从总承包单位安全生产管理而导致安全生产事故的，由（ ）承担主要责任。A总承包单位B分包单位C总承包单位和分包单位共同承担D监理单位正确答案：B具有甲级资质的水利工程质量检测单位需具备的业绩是( )。A.近3年内至少承担过3个大型水利水电工程（含以及堤防）的主要检测任务B.近3年内至少承担过2个大型水利水电工程（含以及堤防）的主

22、要检测任务C.近3年内至少承担过3个中型水利水电工程（含二级堤防）的主要检测任务D.近3年内至少承担过2个中型水利水电工程（含二级堤防）的主要检测任务答案：A解析：2022版教材P219页 检测单位资质分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测共5个类别，每个类别分为甲级、乙级2个等级。检测单位资质等级标准见表2F320226。甲级资质单位近3年内至少承担过3个大型水利水电工程（含一级堤防）或6个中型水利水电工程（含二级堤防）的主要检测任务。不同工程建设阶段有不同的测量控制网，在矿业工程中，包括有（）。A.勘査设计阶段的测图控制网B.施工阶段的施工控制网C.施工阶段还设有的变形监测控制

23、网D.矿井生产运行阶段要建立新的控制网E.安装施工用的测量控制网答案：A,B,C,E解析：2022二级建造师模拟试题9节 第4节某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司依据 电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算的要求，综 合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件。该公司以低价中标，与电力建设公司签订了 固定总价合同。机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化锅炉安装工程缺少经验， 对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间 材料上涨，人工费提高;锅炉烟气采用电除尘和干式除尘

24、系统与其他连接系统界定不明；电力 建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公司提出费用调整和索赔。 1.分析机电安装公司提出索赔的合理性。2.机电安装公司可否提出费用调整，简述理由。3.基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。4.机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素？答案：解析：1.在固定总价合同中，业主的风险非常小，主要承担不可抗力的风险和合同规定的其他风险。承包商除了承担合同明确规定的风险外，还包括价格风险和工程量风险。题中案例所提出的索赔理由都属于价格风险和工程量风险.因此，机电安装公司提出索赔是不合理的。2.机电安装公司不可提出费用调整。其理由：那些事实都

25、是承包商应承担的责任。3.基于该工程状况，固定总价签约合同可能存在的风险是：业主主要承担不可抗力的风险和合同规定的其他风险；承包商除了承担合同明确规定的风险外，还包括价格风险和工程量风险。（1）承包商承担的价格风险有：（1）报价计算错误的风险；（2）漏报项目的风险；（3）不正常的物价上涨和过度的通货膨胀的风险。（2）承包商承担的工程量风险有：（1）工程量计算的错误；（2）合同中工程范围不确定或不明确、表达含糊不清，或预算时工程项目未列全造成的损失；（3）投标报价时，设计深度不够所造成的误差。4.机电安装公司编制投标报价还应考虑的因素包括：设计图纸；合同条件，尤其是有关工程范围、内容；工期、质量

26、、安全生产要求；支付条件、外汇比例的规定等；有关法律、法规；拟采用的进度计划.；施工规范和施工说明书；工程材料、设备的清单、价格及运费；劳务工资标准；当地生活物资价格水平；各种有关间接费用等。工程质量是指工程满足( )的需要，符合国家法律法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。A.施工方 B.业主方C.设计方 D.监理方答案：B解析： 2022新版教材P152页 一、施工质量管理和质量控制 施工质量是指建设工程项目施工活动及其产品的质量，即通过施工使工程满足业主需要并符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的要求。关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。A.设计

27、单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限答案：A解析：与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有（ ）。A.整个项目的合同总额确定有依据B.施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价C.通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资D.一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标E.业主对分包单位的选择具有控制权答案：A,C,E解析：施工总承包管理模式与施工总承包模式相比具有以下优点：（1）合

28、同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成以后，再进行该部分工程的施工招标，确定该部分工程的合同价，因此整个项目的合同总额的确定较有依据；（2）所有分包合同和分供货合同的发包，都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利；（3）施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价；（4）业主对分包单位的选择具有控制权；（5）每完成一部分施工图设计，就可以进行该部分工程的施工招标，可以边设计边施工，可以提前开工，缩短建设周期，有利于进度控制。#确定隧道掘进循环进尺应注意的问题是（ ）。A.危险品库房按有关安全规定办理B.钻爆作业设计C.合理布置大堆材料堆放位置大D.输通道应统一

29、规划、布局合理答案：B解析：2022版教材P197编制山岭公路隧道施工组织设计的进度计划时，确定掘进循环进尺应注意下列问题：（1）掘进需考虑的有关因素：围岩级别、机具设备、隧道月掘进进尺要求。（2）在有大型机具设备的条件下进尺的选择：软弱围岩开挖时，爆破开挖一次进尺不能过大，应控制在一定的范围内。一般中硬度及以上的完整围岩时，可采用深孔爆破，适当增加进尺以提升进度。坚硬完整的围岩时，应根据周边炮眼的外插角及允许超挖量确定其进尺。（3）钻爆作业设计。（4）风、水、电等临时设施的设计：在编制隧道施工组织设计时，可选用的机械通风方式有风管式、风墙式、巷道式。（5）弃渣场设计。（6）劳动力组织与计划。

30、（7）施工机具设备配置与劳动组织。（8）施工监测分析系统的设计与组织。沥青玛蹄脂碎石的简称是()。A、 SACB、 SBSC、 SMAD、 AC-16答案：C解析：此题主要考察沥青玛蹄脂碎石的英文简称。沥青玛蹄脂碎石的简称是SMA(Stonematrixasphalt)，其中SAC是碎石沥青混凝土的简称，AC是混凝土的简称，SBS是橡胶改性石油沥青的简称。某总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全和生产。工程施工中，分包工程发生安全事故，则该事故（ ）。A.按照约定分包单位自行承担责任B.分包单位承担主要责任，总包承担次要责任C.总包单位承担责任D.总包单位与分包单

31、位承担连带责任答案：D解析：本题考查的是施工总承包和分包单位的安全生产责任。分包单位的工程安全，总包与分包承担连带责任，这是法律规定的，约定无效。多层砖砌体房屋突出屋顶的( )，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接。A.楼梯间B.电梯间C.烟道D.通风道E.垃圾管道答案：A,B解析：2022版教材P10页（三）（4）突出屋顶的楼梯间，电梯间构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接。质量缺陷备案的内容包括( )。A.质量缺陷产生的部位、原因B.质量缺陷造成的经济损失C.对质量缺陷如何处理D.质量缺陷是否处理E.对建筑物使用的影响答案：A,C,D,E解析：2022版教材P223 (2)质量缺陷备案的内容包

32、括：质量缺陷产生的部位、原因，对质量缺陷是否处理和如何处理以及对建筑物使用的影响等。2022二级建造师模拟试题9节 第5节滑模摊铺高速公路、一级公路水泥混凝土路面时，应采用（）。A.单向坡双线基准线B.单向坡单线基准线C.双向坡双线基准线D.双向坡单线基准线答案：A解析：2022版教材P88页滑模摊铺高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线；横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线。分部工程验收可以由()组织。A、施工单位项目经理B、总监理工程师C、专业监理工程师D、建设单位项目负责人E、建设单位项目专业技术负责人答案：B,D解析：分部工程应由总监理工程师（建设单位

33、项目负责人）组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。正确答案：BD某水闸底板厚1.6m，其钢筋示意图如下。其中编号为()钢筋的费用不单独计列，应摊入有效重量的工程单价中。A、 B、 C、 D、 答案：D解析：钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按工程量清单相应项B有效工程量的每吨工程单价支付。施丁架立筋、搭接、套茼连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在工程量清单相应项目有效丁程量的每吨工程单价中.不另行支付。4为架立筋 通风与空调工程按建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002022划分为送风系统、排风系统、防排烟系统、除尘

34、系统、舒适性空调系统等（）个子分部工程。A.7B.14C.20D.22 答案：C解析：2022版教材P135页通风与空调工程按建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002022划分为20个子分部工程 根据下述背景，回答 6164 题 背景材料：某住宅小区项目，剪力墙结构，发包方为了更好管理，同时想考察承包方利用现代项目管理工具的能力，因此要承包方按80天，完成一期建筑面积为37000m2的目标，电子版的双代号网络计划，并编制相对应的进度控制任务和措施。第61题：网络计划中，当计划工期等于计算工期时，总时差为（ ）的工作就是关键工作。A0B1C2D3正确答案：A关于采用工字钢钢拱架进行隧道支护

35、的说法，错误的是（）。A.混凝土能充满钢拱架和围岩间空隙，钢拱架与喷射混凝土粘结好B.可用于混凝土内作为永久衬砌的一部分C.架设后能立即承载D.在V，VI级较软弱破碎围岩中使用较多答案：A解析：本题考点是公路隧道初期支护。钢拱架与围岩间的空隙难以用喷射混凝土紧密充填，与喷射混凝土粘结也不好，导致钢拱架附近喷射混凝土出现裂缝。下列关于实施工程建设强制性标准的说法中，正确的是（）。A.工程建设强制性标准高于推荐性标准B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的限制C.中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准D.工程建设中采用国际标准或者国外

36、标准的，可不受强制性标准的限制答案：C解析：A错误，国家鼓励推荐性标准。任何推荐性标准不得低于强制性标准。C正确，在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。BD错误，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部

37、门备案。某钢筋混凝土现浇板跨度为7.8m，其模板是否起拱设计无具体要求，其起拱高度可能为()cm。A.0B.0.5C.1.5D.2.5答案：C解析：2022版教材P61页（4）对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/10003/1000。7801/1000=0.78与7803/1000=2.34。 关于绝热工程施工技术要求说法正确的是（）A.当采用一种绝热制品， 保温层厚度大于或等于80mmB.保冷层厚度大于或等于80mm时，应分为两层或多层逐层施工C.绝热层施工时，同层应错缝，上下层应压缝，其搭接的长度不宜大于100mmD.当

38、采用大管径的多块硬质成型绝热制品时，绝热层的横向接缝位置可不受此限制，但应偏离管道垂直中心线位置 答案：B解析：当采用一种绝热制品， 保温层厚度大于或等于100mm，保冷层厚度大于或等于80mm时，应分为两层或多层逐层施工，各层的厚度宜接近。绝热层施工时，同层应错缝，上下层应压缝，其搭接的长度不宜小于100mm 。当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时，绝热层的纵向接缝位置可不受此限制，但应偏离管道垂直中心线位置。2022二级建造师模拟试题9节 第6节在项目目标动态控制的纠偏措施中，加快工程施工进度所需的资金属于()。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施答案：C解析：2022新版教材

39、P28页 (3)经济措施。分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。下列是某医院室内环境污染物浓度的检测结果，其中( )单项是符合规定要求的。A、 氡、350Bqm3B、 游离甲醛、00gmgm3C、 苯、008mgm3D、 氨、025mgm3E、 TVOC、04mgm3答案：C,E解析：理由一：工类民用建筑工程是指住宅、医院、老年人建筑、幼儿园、学校教室等；类民用建筑工程指办公楼、商场、旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、博物馆、美术馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室等。因此本题目中医院属于工类民用建筑工程。理由二：室内环境污染物浓度的各

40、项检测结果应符合下表的规定。当全部检测结果满足时可判定该工程室内环境质量合格。经比较就可以看出。故本题答案为“C、E”。A 公司承建一项 DN400mm 应急保温热力管线工程，设计压力为2.0Mpa,采用钢筋混凝土高支架方式架设，其中固定支架采用卡环式。同时，利用波纹管补偿器进行热位移补偿。 在进行图纸会审时，A 公司技术负责人提出：以前施工过钢筋混凝土中支架架设DN400mm 管道的类似工程，其支架配筋与本工程基本相同，故本工程支架的配筋可能偏少，请设计予以考虑。设计人员现场答复：将对支架进行复核，在未回复之前，要求施工单位按图施工。 A 公司编制了施工组织设计，履行了报批手续后组织钢筋混凝

41、土支架施工班组和管道安装班组进场施工。设计对支架图纸复核后，发现配筋确有问题，此时部分支架已施工完成，经与建设单位协商，决定对支架进行加固处理。设计人员口头告知 A公司加固处理方法，要求 A 公司按此方法加固即可。 钢筋混凝土支架施工完成后，支架施工班组通知安装班组进行安装。安装班组在进行对口焊接时，发现部分管道与补偿器不同轴，且对口错边量较大。经对支架进行复测，发现存在质量缺陷（与支架加固无关），经处理合格。 管道施工完成后，进行管道的强度和严密性试验。1.列举图纸会审的组织单位和参加单位，指出会审后形成文件的名称。 2.针对支架加固处理，给出正确的变更程序。3.指出补偿器与管道不同轴及错边

42、的危害。 4.安装班组应对支架的哪些项目进行复测？5.指出支架施工的错误之处及正确做法，并给出强度和严密性试验的试验压力。答案：解析：1.图纸会审的组织单位：建设单位参加单位：施工单位、监理单位、设备安装单位会审后形成文件的名称：图纸会审纪要。2.设计单位下达变更通知单和变更设计文件，并由原设计单位在文件上签字盖章。3.补偿器与管道不同轴，会导致管道随着传输热媒温度的升高，管道的热伸长和温度无法得到补偿器的正常吸收或消除，从而导致管道所受变形和温度应力过大而破裂。错边过大，会导致焊缝不平整，质量下降，返修次数增加，甚至会导致管道热媒渗漏。4.支架中心点平面位置、支架标高、两个固定支架间的其他支

43、架中心线。管道安装检验项目：高程、对口间隙（焊口检测器）、中心线位移、立管垂直度。5.（1）固定支架应该采用挡板式，不应该采用卡环式，因为该管道是保温管道；（2）强度试验试验压力：因为试验压力为设计压力的1.5倍，且不得小于0.6Mpa，经计算，可得强度试验试验压力应为3.0Mpa；（3）严密性试验压力为：因为试验压力为设计压力的1.25倍，且不得小于0.6Mpa,经计算，可得强度试验试验压力应为2.5Mpa。下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。A. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C. 本

44、合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁D. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼答案：C解析：参见教材P321。本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容：（1)请求仲裁的意思表示；（2)仲 裁事项；（3)选定的仲裁委员会。#气温低于( )运输易冻的硝化甘油炸药时，应采取防冻措施。A.7B.8C.9D.10答案：D解析：2022版教材P129施工安全技术的爆破作业，原文爆破器材的运输：气温低于10运输易冻的硝化甘油炸药时，应采取防冻措施；气温低于-15C运输难冻硝化甘油炸药时，也应采取防冻措施。下列关于砌体工程施工质量验收规范对混凝土小型空心

45、砌块砌体工程的规定，说法正确的包括（）。A.施工时所用的小砌块的产品龄期不应大于28 dB.底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞C.承重墙体可以使用断裂小砌块D.小砌块墙体应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于90 mmE.小砌块应底面朝上反砌于墙上答案：B,D,E解析：2022版教材P287页(1)施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。(2)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。(3)承重墙体使用的小砲块应完整、无破损、无裂缝。(4)小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌

46、块的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适当调整，但不宜小于小砌块长度的1/3,且不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时，应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片，但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。(5)小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合( )要求。A.国家标准B.强制性标准C.施工图设计文件D.地方标准答案：C解析：2022版教材P261页 有下列行为之一的，应依法承担责任：使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的。矿山事故调查处

47、理:工作应当自事故发生之日起（）内结束；遇有特殊情况，可 以适当延长，但是不得超过180d。A. 30dB. 60dC. 90dD. 120d答案：C解析：关于投标报价的技巧，正确的说法是（）。A.自身任务不足时，愿意承揽的项目报价宜高B.地区偏僻的项目成本较低，报价宜低C.施工技术复杂且风险高的项目，报价宜高D.自身有特长且竞争不强时的项目报价宜低答案：C解析：2022二级建造师模拟试题9节 第7节单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。A、监理单位B、设计单位C、建设单位D、工程质量监督站答案：C解析：单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查

48、评定，评定结果合格后向建设单位提交工程验收报告。正确答案：C甲公司中标城市立交桥工程，桩基础为端承桩，承台墩柱盖梁均为现浇施工，上部T 型梁为现场预制，采用先张法进行预应力张拉。地质资料反映，地面下25m 左右位置为硬岩，硬岩上部为粉砂土和流砂。项目部采用泥浆护壁成孔方式进行钻孔灌注桩施工，成孔设备前期用反循环钻机，钻孔至岩层后改用冲击钻钻进到岩层2m，在施工中部分桩发生了塌孔事件。本工程墩柱高410m，断面为六角形， 采用对扣式定型模板，在拆模后发现8m以上的四根墩柱混凝土有质盐缺陷，在墩柱下部模板接缝附近的棱角部位，混凝土出现蜂窝现象。项目部编制了现场预制梁的施工方案，并编制了施工流程：安装模板；穿预应力筋及安放非预应力钢筋骨架；浇筑混凝土；张拉预应力筋；拆除模板；养护混凝土；放张预应力筋；构件吊移；清理台座、刷隔离剂。因T 型梁吊装和运输的原因，项目部将施工现场附近的10 棵树私自砍伐掉，遭到了城市绿化行政主管部门的警告。1. 结合案例背景，分析本工程中发生塌孔的最主要原因是什么?2. 结合案例背景回答墩柱拆模后， 下部的棱角局部出现蜂窝现象的可能原因是什么?3. 对于墩柱出现的质量问题，项目部从技术上应如