2022监理工程师试题6辑.docx

《2022监理工程师试题6辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师试题6辑.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师试题6辑2022监理工程师试题6辑 第1辑在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。A.控制条件 B.保证条件 C.充分条件 D.必要条件答案：D解析：本题考查的是质量控制基本概念。整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的必要条件。水利工程所使用的粉煤灰检验项目包括（）。A.相对密度 B.需水量 C.细度模数 D.烧失比 E.超逊径答案：A,B,D解析： 本题考查的是常见水利工程质量检验实例。C、E错误，属于骨料进场检验项目。能反映监理服务水平高低的监理大纲是（）。A.建设工

2、程监理难点、重点及合理化建议的中心B.监理依据和监理工作内容C.建设工程监理实施方案的重点D.建设工程监理投标文件的核心答案：D解析：本题考查的是建设工程监理投标工作内容。建设工程监理投标文件的核心是反映监理服务水平高低的监理大纲，尤其是针对工程具体情况制定的监理对策，以及向建设单位提出的原则性建议等。工程设计是根据建设项目的（ ），对工程的外形和内在的实体进行筹划、研究、构思、设计和描绘。A.市场需要B.政府指令C.总体需求D.内在需求E.地质勘察报告答案：C,E解析：2022版教材P2-3本题考查的是工程质量形成过程与影响因素。工程设计是根据建设项目总体需求(包括已确定的质量目标和水平)和

3、地质勘察报告，对工程的外形和内在的实体进行筹划、研究、构思、设计和描绘，形成设计说明书和图纸等相关文件，使得质量目标和水平具体化，为施工提供直接依据。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（ ）负责补偿。A.保险人B.被保险人C.受益人D.风险责任方答案：D解析：2022版教材P95-96本题考核的是保险金不足的补偿。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该

4、事件的风险责任方负责补偿。项目监理规划中应包括的安全监理内容有()A、安全监理的范围和内容B、安全监理的工作程序C、安全监理的制度措施D、施工安全技术措施E、安全监理人员配备计划和职责答案：A,B,C,E解析：在施工准备阶段，监理工程师要编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。A.委托厂家监控B.定点监控C.定期监控D.旁站监控答案：B解析：本题考查的是设备制造的质量控制方式。厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和定点监控方式。某建筑工程的业主投保了建筑工

5、程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。A.业主自行承担全部损失B.业主和保险公司协商分担损失C.保险公司承担一半损失D.保险公司承担全部损失答案：A解析：2022版教材P19-22保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；盘点时发现的短缺；领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失由于发包人原因，工程暂停半个月，也未按约定支付当期进度款。下列选项中，承包人的索赔包括（）。A.增加的各项管理费B.材料费C.利润D.人工窝工费E.增加的

6、利息支出答案：A,C,D,E解析：2022教材P178-1842022监理工程师试题6辑 第2辑采用数学的方法，收集和处理数据资料，对评价对象作出定量的结果的价值判断是指（ ）A.定量评价法B.定性评价法C.综合评价法D.逐一评价法答案：A解析：定量评价是指采用数学的方法，收集和处理数据资料，对评价对象做出定量结果的价值判断。当结构构件承载力达不到设计要求时，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷或结构补强等不同处理方案，进行对比辅助决策，此属于辅助方法中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较答案：D解析：考核工程质量事故处理。方案比较是对同类型和同一性质的事故先设计多种

7、处理方案，然后进行对比，从而选择具有较高处理效果又便于施工的处理方案。参见教材P195。在双代号时标网络计划中，下列说法正确的有（）。A.工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值为该网络计划的计划工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按最早开始时间绘制答案：A,D,E解析：本题考查的是时标网络计划时间参数的计算。选项B错误，当工作箭线中不存在波浪线工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间；选项C错误，前提条件是起始时标值为0。下列计划系统中，属于建设工程进度控制计划体

8、系的有()。A.勘察单位的计划系统B.建设单位的计划系统C.设计单位的计划系统D.施工单位的计划系统E.材料供应单位的计划系统答案：B,C,D解析：考点:建设工程进度控制计划体系。为了确保建设工程进度控制目标的实现，参与工程项目建设的各有关单位都要编制进度计划，并且控制进度计划的实施。建设工程进度控制计划体系主要包括建设单位的计划系统、监理单位的计划系统、设计单位的计划系统和施工单位的计划系统。下列属于监理工程师的常规工作方法的是（）。A.支付控制手段B.监理通知C.指令文件D.见证取样答案：D解析：考点:“监理实施细则主要内容监理工作方法及措施”。监理工程师通过旁站、巡视、见证取样、平行检测

9、等监理方法，对专业工程作全面监控，对每一个专业工程的监理实施细则而言，其工作方法必须加以详尽阐明。除上述四种常规方法外，监理工程师还可采用指令文件、监理通知、支付控制手段等方法实施监理。因此，本题的正确答案为D。根据担保法，关于保证的说法，正确的是( )。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务答案：C解析：2022版教材P13-16保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连

10、带责任保证承担保证责任。这是对债权人权利的有效保护。建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的()A、适用性B、可靠性C、耐久性D、目的性答案：A解析：适用性。即功能，是指工程满足使用目的的各种性能。2022版ISO9000族标准包括（）个核心标准。A.1B.2C.3D.4答案：D解析：考点: “2022版ISO 9000族标准的构成”。在1999年9月召开的ISO/TC 176第17届年会上，提出了2000版ISO 9000族标准的文件结构。2022版IS0 9000族标准包括；4个核心标准、1个支持性标准、若干个技术报告和宣传性小册子。因此，本题的正确答案为D。关于建设工程质

11、量、进度和造价三大目标的说法中，正确的是（ ）。A.应形成“自上而下层层展开.自上而下层层保证”的质量.进度和造价目标体系B.应将建设工程总目标分解，为质量.进度和造价目标动态控制奠定基础C.在不同的建设工程中质量.进度和造价目标，应具有相同的优先等级D.质量.进度和造价目标之间相互制约，应使每一个目标均达到最优答案：B解析：考核目标控制。选项A错误，应形成“自上而下层层展开、自下而上层层保证”的目标体系；选项C错误，不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级；选项D错误，建设工程三大目标之间密切联系、相互制约，需要应用多目标决策、多级梯阶、动态规划等理论统筹考虑、分析论证，努力在“质量优、投资

12、省、工期短”之间寻求最佳匹配。参见教材P131132。2022监理工程师试题6辑 第3辑下列关于合同效力的说法中，正确的有（）。A.无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力B.合同被确认无效或者被撤销后，有过错的一方不需要赔偿对方因此所受到的损失C.合同部分无效，其他部分也无效D.合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力E.合同中造成对方人身伤害的免责条款无效答案：A,D,E解析：考点:法律。选项B错误，合同被确认无效或者被撤销后，有过错的一方不应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任；选项C错误，合同部分无效，不影响其他部分

13、效力的，其他部分仍然有效。下列选项中，风险的分析与评价应采用()相结合的方法来进行，这二者之间并不是相互排斥的，而是相互补充的。A.定性B.定量C.定时D.定质E.定期答案：A,B解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。风险的分析与评价往往采用定性与定量相结合的方法来进行，这二者之间并不是相互排斥的，而是相互补充的。融资租赁的租金应由（）构成。A.租赁资产的成本B.出租人承办租赁业务的费用C.租赁资产的运行成本D.租赁资产成本的利息E.出租人提供租赁服务的利润答案：A,B,D,E解析：融资租赁的租金包括三大部分：租赁资产的成本：租赁资产的成本大体由资产的购买价、运杂费

14、、运输途中的保险费等项目构成：租赁资产的利息：承租人所实际承担的购买租赁设备的贷款利息；租赁手续费：包括出租人承办租赁业务的费用以及出租人向承租人提供租赁服务所赚取的利润。依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求答案：C,D解析：工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只是依

15、据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权；对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。为了准确地区分合同责任，工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。分包合同内明确规定，分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施。某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时,厂房地坪范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下200m处。为此,业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无须再考虑清除耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务,并与建设单位签订了固

16、定价格合同。然而,施工单位在开挖基坑时发现,相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高,但仍未见老土,且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。（1）在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时,承包人应该怎么办?答案：解析：（1）在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时,承包人应根据工程施工合同的规定,及时通知甲方,要求对工程地质重新勘察并对原设计进行变更。根据施工合同标准文本的规定，监理人在施工合同履行中（ ）。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方答案：

17、C解析：本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，是在授权范围内独立工作。某项目招标，招标人选择了排名第一的中标候选人为中标人，但中标人不按照招标文件要求提交履约保证金，这时应当（）。A.退还其投标保证金B.没收其投标保证金C.可以重新招标D.可以确定其他中标候选人为中标人E.取消其中标资格答案：B,D,E解析：（二）与中标人签订合同1、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人

18、承担连带责任。3、中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。4、招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。5、招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，将于中标通知书发出后30日内按投标人须知前附表规定的标准向未中标人支付技术成果经济补偿费。6、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及

19、银行同期存款利息。在质量管理排列图中，对应于累计频率曲线0%80%部分的，属于（）影响因素。A.一般B.主要C.次要D.其它答案：B解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。对应于累计频率曲线A类（0%80%）为主要因素，B类（80%90%）为次要因素，C类（90%100%）为一般因素。下列合同价款调整因素的类别中，现场签证属于（）。A.物价变化类B.法规变化类C.工程变更类D.其他类答案：D解析：考点:合同价款调整。建设工程工程量清单计价规范GB 505002022参照国内外多部合同范本，结合工程建设合同的实践经验和建筑市场的交易习惯，对所有涉及合同价款调整、变动的因素或其范围进行了归并，主要

20、包括五大类：一是法规变化类(法律法规变化)；二是工程变更类(工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工)；三是物价变化类(物价变化、暂估价)；四是工程索赔类(不可抗力、提前竣工、索赔等)；五是其他类(现场签证等)。2022监理工程师试题6辑 第4辑行浅层平板载荷试验时，当沉降量与承压板宽度或直径之比为（）时可以终止加载。A.小于或等于0.05B.小于或等于0.06C.大于或等于0.05D.大于或等于0.06答案：D解析：本题考查的是基本材料性能检验。沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06根据建设项目总体计划和相关设计文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得（）的批准。A

21、.监理工程师B.设计负责人C.安装单位D.建设单位答案：D解析：考点:市场采购设备质量控制。设备采购方案要根据建设项目的总体计划和相关设计文件的要求编制，使采购的设备符合设计文件要求，最终都应获得建设单位批准。简明标准施工招标文件中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。A.3B.6C.9D.12答案：D解析：考点:“简明标准施工招标文件”。简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件，这两个文件对适用范围做出了明确界定：依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目，其施工招标文件应当根据简明标准施工招标文件编制；

22、设计工一体化的总承包项目，其招标文件应当根据标准设计施工总承包招标文件编制。因此，本题的正确答案为D。以下影响工程质量的因素中，属于工程技术环境的有（）。A.工程地质B.防护设施C.通风照明D.管理制度E.水文、气象答案：A,E解析：工程技术环境，包括工程地质、水文、气象等，所以本题选AE；BC属于工程作业环境；D属于工程管理环境。(2022年真题)监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。A.科学性和价值B.有效性和效率C.创造性和价值D.管理水平和效率答案：B解析：持续改进的核心是提高有效性和效率，实现质量目标。物资供应计划按其内容和用途分类时，主要包括()。A.物资

23、需求计划B.建设单位采购供应C.物资储备计划D.采购与加工计划E.物资供应计划答案：A,C,D,E解析：考点:物资供应进度控制的工作内容。物资供应计划按其内容和用途分类，主要包括：物资需求计划、物资供应计划、物资储备计划、申请与订货计划、采购与加工计划和国外进口物资计划。根据我国合同法的规定，属于可变更、可撤销合同的是()的合同。A.以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益答案：C解析：我国合同法规定，有下列情形之一的合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(z)恶意串通，损害国

24、家、集体或第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益(5)违法法律、行政法规的强制性规定。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：(1)因重大误解订立的;(z)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同.受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。下列工作用表中，属于监理单位用表的是()。A、施工组织设计审批表B、费用索赔核定表C、工程款支付证书D、工程竣工报验单答案：C解析：本题考查的足监理工作的基本表式。监理单位用表（B类表）：总监理工程师任命书；工程开工令；监理通知单；监理报告；工程暂

25、停令；旁站记录；工程复工令；工程款支付证书。建设工程工程量清单计价规范GB505002022对计日工生效计价的原则做出了规定：任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的（）内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。A.12hB.24hC.36hD.48h答案：B解析：2022教材P166-167建设工程工程量清单计价规范GB 505002022对计日工生效计价的原则做了以下规定：任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的24h内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人

26、，作为计日工计价和支付的依据。2022监理工程师试题6辑 第5辑某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差( )周。A.均为1B.分别为4和1C.分别为2和1D.均为4答案：C解析：本题考核的是双代号时标网络计划中总时差和自由时差的计算。工作B的总时差=14-(2+3+4+3)=2周；工作B的自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度，即1周。我国现阶段建设工程监理表现出以下特点:( )。A服务对象具有单一性B属于国家强制推行的制度C我国现阶段建设工程监理表现出以下特点：（ ）。服务对象具有单一性属于国家强制推行的制度具有监督功能市场准入采用双重控制以建设项目管理学作为

27、理论基础正确答案：ABCD背景资料：某工业项目，建设单位委托了一家监理单位协助组织工程招标并负责施工监理工作。总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责项目风险分析和相应监理规划内容的编写工作；经过风险识别、评价，按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类。根据该建设项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了正确的风险对策，相应制定了风险控制措施(见表18一1)。通过招标，建设单位与土建承包单位和设备安装单位签订了合同。设备安装时，监理工程师发现土建承包单位施工的某一设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装到位，造成设

28、备安装单位工期延误和费用损失。经查，土建承包单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的是该设备的改型产品，基座尺寸与原设计图纸不符。对此，建设单位决定作设计变更，按进场设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建承包单位负责实施。土建承包单位和设备安装单位均依据合同条款的规定，提出了索赔要求。1针对监理工程师提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策，指出各自的适用对象(指风险量大小)。分析监理工程师在表181中提出的各项风险控制措施是否正确?说明理由。2针对建设单位提出的设计变更，说明实施设计变更过程的工作程序。3按建设工程监理规范的规定，写出土建承包单位和设备安装单位提出索

29、赔要求和总监理工程师处理索赔过程应使用的相关表式。答案：解析：1风险转移适用于风险量大或中等的风险事件；风险回避适用于风险量大的风险事件；风险自留适用于风险量小的风险事件。表181中：1正确，建设单位对固定总价合同承担的风险很小；2不正确，应选择技术管理水平高的承包单位；3正确，第三方担保或承包单位提供履约保函可转移风险；4不正确，从现金净收人中支出属风险自留(或答“应购买保险”)；5正确，出现风险损失，从非基金储备中支付，有应对措施。 2实施设计变更过程的工作程序为：(1)建设单位向设计单位提出设计变更要求。(2)设计单位负责完成设计变更图纸，签发设计变更文件。(3)总监理工程师审核设计变更

30、图纸，对设计变更的费用和工期作出评估，协助建设单位和承包单位进行协商，并达成一致。(4)各方签认设计变更单，承包单位实施设计变更。(5)监督承包单位实施设计变更。3土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求的表式：费用索赔申请表，工程临时延期申请表。总监理工程师处理索赔要求的表式：费用索赔审批表，工程临时延期审批表，工程最终延期审批表。根据标准施工招标文件，“合同进度计划”是指（ ）。A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划C.承包人投标书内提交的进度计划D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划答案：B解析：2022版教材P98-99监理人

31、对承包人的施工组织设计中的进度计划审查，不仅要看施工阶段的时间安排是否满足合同要求，更应评审拟采用的施工组织、技术措施能否保证计划的实现。监理人审查后，应在专用条款约定的期限内，批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划。根据物资供应的方式不同，监理工程师协助业主进行物资供应的决策内容包括（）。A.根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求B.提出物资供应总承包方式及承包合同清单C.与业主协商提出对物资供应的要求D.监督检查订货情况E.与业主协商提出对物资供应单位在财务方面应负的责任答案：A,C,E解析：考点:“协助业主进行物资供应的决策”。协助业

32、主进行物资供应的决策内容有：根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；与业主协商提出对物资供应的要求以及在财务方面应负的责任。根据第点可知选项B的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为ACE。(2022年)能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是（）监理组织形式的优点。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制答案：D解析：矩阵制组织形式，将上下左右集权与分权实行最优结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。 根据施工质量验收的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的现场质量管理检查记录中应包括的检查内容有（）A.现场质量

33、责任制B.分包单位管理制度C.地质勘察资料D.施工图设计文件E.计量设备配备 答案：A,B,C,E解析：施工现场质量管理检查记录的项目包括：项目部质量管理体系；现场质量责任制；主要专业工种操作岗位证书；分包单位管理制度；图纸会审记录；地质勘察资料；施工技术标准；施工组织设计编制及审批；物资采购管理制度；施工设施和机械设备管理制度；计量设备配备；检测试验管理制度；工程质量检查验收制度。建设工程监理的实施原则包括（）。A.集权与分权统一的原则B.公平、独立、诚信、科学的原则C.严格监理，热情服务的原则D.管理跨度与管理层次统一的原则E.综合效益的原则答案：B,C,E解析：2022版教材P91-94

34、本题考查重点是“建设工程监理实施原则”。建设工程监理单位受建设单位委托实施建设工程监理时，应遵循以下基本原则：公平、独立、诚信、科学的原则；权责一致的原则；总监理工程师负责制的原则；严格监理，热情服务的原则；综合效益的原则；预防为主 的原则；7）实事求是的原则。根据第点可知，选项B、C、E符合题意。选项A、D均属于项目监理机构组织设计的原则。因此，本题的正确答案为BCE。关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总

35、额的60%，其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。其余部分与进度款同期支付答案：C解析：本题考查的是安全文明施工费的预付。安全文明施工费的预付金额：不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付，承包人应专款专用。2022监理工程师试题6辑 第6辑设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12，12B.24，24C.36，36D.

36、48，48答案：D解析：2022版教材P121本题考查的是设计施工总承包合同模式下的监理人。设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。按照统计抽样检验的目的分为（ ）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.全数检验E.抽样检验答案：A,B,C解析：按照统计抽样检验的目的分为预防性抽样检验、验收性抽样检验、监督抽样检验。某工程项目的施工招标文件中表明工程采用综合单价计价方式，工期为15个月。承包单位投标所报工期为13个月。合同总价确

37、定为8000万元。合同约定：实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价；拖延工期每天赔偿金为合同总价的1，最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10%；若能提前竣工，每提前1天的奖金按合同总价的1计算。承包单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图2-26所示。施工过程中发生了以下4个事件，致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。事件1：A、C两项工作为土方工程，工程量均为16万m3，土方工程的合同单价为16元/m3。实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后，总监理工程师以设计变更通知发出新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同，工程量为32万

38、m3。N工作在B和C工作完成后开始施工，且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元/m3。承包单位计划用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖，机械租赁费为1万元/月?台。事件2：F工作，因设计变更等待新图纸延误1个月。事件3：G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成，其中0.5个月的日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。事件4：H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工，实际5.5个月完成。由于以上事件，承包单位提出以下索赔要求：（1）顺延工期6.5个月。理由是：完成N工作4个月；变更设计图纸延误1个月；连续降雨属于不

39、利的条件和障碍影响1个月；监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量，应补偿工期0.5个月。（2）N工作的费用补偿=16元/m332万m3=512（万元）。（3）由于第5个月后才能开始N工作的施工，要求补偿5个月的机械闲置费5月1万元/月?台1台=5（万元）。问题：1.请对以上施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。2.根据总监理工程师认可的施工进度计划，应给承包单位顺延的工期是多少？说明理由。3.确定应补偿承包单位的费用，并说明理由。4.分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任，并计算其金额。答案：解析：1.合同责任分析：事件1属于建设单位责任。事件2属于建设单位责任。事

40、件3日降雨量超过当地30年气象资料记载最大强度的0.5个月，属于不可抗力，另0.5个月属于承包人应承担的风险。事件4属于承包单位责任。2.承包人投标书中承诺合同工期为13个月。N、F、G属于可顺延工期的情况，经分析、计算，总工期为14个月，合同工期应顺延1个月。3.（1）机械闲置费不予补偿。（2）工程量清单中计划土方为：16+16=32（万m3），新增土方工程量为：32万m3；应按原单价计算的新增工程量为：3225%=8（万m3）；补偿土方工程款为：8万m316元/m3+（32-8）万m314元/m3=464（万元）。4.承包人应承担超过合同工期的违约责任。拖延工期赔偿费为：8000万元130

41、天=240（万元）最高赔偿限额=80000.1=800（万元）。 根据建设工程施工合同(示范文本)，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由()确认后，作为结算的依据。A承包人提出，经工程师 B承包人提出，经发包人C工程师提出，经发包人 D发包人提出，经工程师正确答案：A某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1和A2两个标

42、段的项目监理组，并按专业分别设置了若干专业监理小组，组成直线职能制项目监理组织机构。 为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求：(1)六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理；(2)在施工过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，如未整改，则由相应标段项目监理组负责人签发工程暂停令，要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后，总监理工程师对监理

43、规划审核批准后报送建设单位。 在报送的监理规划中，项目监理人员的部分职责分工如下： (1)投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书，但竣工结算须由总监理工程师签认； (2)合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔； (3)进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况，并由该组负责人审批工程延期； (4)质量控制组负责人审批项目监理实施细则； (5)A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作，及时调换不称职的监理人员。 问题： 1绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图，说明其缺点。 2指出总监理工程师工作中的不妥之处，写

44、出正确做法。 3指出项目监理人员职责分工中的不妥之处，写出正确做法。答案：解析：1(1)监理单位设置的项目监理机构的组织机构图如下图所示。 图(2)采用直线职能制的优点：直线领导、统一指挥、职责清楚和目标管理专业化。缺点：职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。 2总监理工程师在工作中的不妥之处和正确做法如下： (1)安排项目监理组负责人主持编制监理规划不妥，监理规划应由总监理工程师主持编制。 (2)要求按A1和A2标段分别编制两个监理规划不妥，监理规划应按监理项目进行编制，而非按标段进行编制。 (3)要求六个职能管理部门直接对A1、A2标段的施工单位进行管理不妥，六个职

45、能管理部门应作为总监理工程师的参谋，不能直接对A1、A2标段的施工单位进行管理，只能对A1、A2标段监理组进行业务指导，由A1、A2标段的监理组对施工单位进行管理。 (4)A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改不妥，由于乙施工单位是甲施工单位的分包，专业监理工程师应直接通知甲施工单位，由甲施工单位通知乙施工单位的整改。 (5)安排相应标段项目监理组负责人签发工程暂停令不妥，工程暂停令应由总监理工程师签发。 (6)总监理工程师主持召开第一次工地会议不妥，第一次工地会议应由建设单位主持。 (7)监理规划在第一次工地会议后报建设单位不妥，应在第一次工地会议前报建设单位。 (8)监理

46、规划由总监理工程师审核批准不妥，应由监理单位技术负责人审核批准。 3项目监理人员职责分工的不妥之处和正确做法如下： (1)投资控制组负责人签发工程款支付证书不妥，工程款支付证书应由总监理工程师签发。 (2)合同管理组负责处理工程索赔不妥，工程索赔应由总监理工程师负责。 (3)进度控制组负责人审批工程延期不妥，工程延期应由总监理工程师审批。 (4)质量控制组负责人审批监理实施细则不妥，监理实施细则应由总监理工程师审批。 (5)项目监理组负责人调换不称职的监理人员不妥，应由总监理工程师调换不称职的监理人员。在生产过程中，由系统性原因引起的，质量特征值的变化超越了质量允许的范围波动，此时生产过程处于

47、（）。A.正常波动B.异常波动C.系统波动D.偶然波动答案：B解析：2022版教材P56-64质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。下列选项中，属于监理员职责的有()。A.进行工程计量B.检查工序施工结果C.复核工程计量有关数据D.进行见证取样E.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况答案：B,C,D,E解析：2022版教材P102-106本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。监理员应履行下列职责：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；进行见证取样

48、；复核工程计量有关数据；检查工序施工结果。发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。监理人应在接到开始监理通知之日起（ ）天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。A.2B.3C.7D.14答案：C解析：考核建设工程监理合同履行。监理人应在接到开始监理通知之日起7天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。关于填石路堤，以下说法哪些是正确的（）。 A.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑B.路堤填料粒径应不大于500mm，并宜不超过层厚的2/3C.填石路堤石料强度满足30MpaD.岩性不一样的填料可以混填E.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度答案：A,B,E解析：本题考查的是一般路基施工质量监理。选项C错误，码砌防护的石料强度、尺寸应满足设计要求；选项D错误，岩性