2022监理工程师每日一练7卷.docx

《2022监理工程师每日一练7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师每日一练7卷.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师每日一练7卷2022监理工程师每日一练7卷 第1卷为保证施工中的各个环节相互制约，不属于工程项目平衡表中需明确内容的是()。A.各种设计文件交付日期B.工程材料进场日期C.施工单位进场日期D.主要设备交付日期答案：B解析：2022教材P6-9本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目进度平衡表用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用。找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测 B.工序活动 C.工序分析 D.工序评价答案

2、：C解析：本题考查的是工艺试验及工序的质量控制。工序分析就是找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动。（）是风险管理的首要步骤，是指通过一定的方式，系统而全面地识别影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程。A.风险分析与评价B.风险对策的决策C.风险识别D.风险对策的实施答案：C解析：考点:“建设工程风险及其管理过程”。建设工程风险管理是一个识别风险、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险应对方案的过程。风险管理是对建设工程风险进行管理的一个系统、循环过程。风险管理包括风险识别、风险分析与评价、风险对策的决策、风险对策的实施和风险对策实施的监控五个主要环节。风

3、险识别是风险管理的首要步骤，是指通过一定的方式，系统而全面地识别影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程。必要时，还需对风险事件的后果进行定性估计。因此，本题的正确答案为C。质量管理体系文件必须符合监理单位的客观实际，具有（），这是体系文件得以有效贯彻实施的重要前提。A.符合性B.确定性C.相容性D.可操作性答案：D解析：考点: “质量管理体系的建立”。监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循以下原则：符合性。质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标，符合所选质量保证模式标准的要求。这两个符合性，也是质量管理体系认证的基本要求；确定性。在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定

4、性。即何时、何地、由谁、依据什么文件、怎么做以及应保留什么记录等必须加以明确规定，排除人为的随意性。只有这样才能保证过程的一致性，才能保障产品质量的稳定性；相容性。各种与质量管理体系有关的文件之间应保持良好的相容性，即不仅要协调一致不产生矛盾，而且要各自为实现总目标承担好相应的任务，从质量策划开始就应当考虑保持文件的相容性；可操作性。质量管理体系文件必须符合监理单位的客观实际，具有可操作性，这是体系文件得以有效贯彻实施的重要前提。因此，应该做到编写人员深入实际进行调查研究，使用人员及时反馈使用中存在的问题，力求尽快改进和完善，确保体系文件可以操作且行之有效；系统性。质量管理体系应是一个由组织结

5、构、程序、过程和资源构成的有机的整体。而在体系文件编写的过程中，由于要素及部门人员的分工不同，侧重点不同及其局限性，保持全局的系统性较为困难。因此，监理单位应该站在系统高度，着重搞清每个程序在体系中的作用，其输入、输出与其他程序之间的界面和接口，并施以有效的反馈控制。此外，体系文件之间的支撑关系必须清晰，质量管理体系程序要支撑质量手册，即对质量手册提出的各种管理要求都有交代、有控制的安排。作业文件也应如此支撑质量管理体系程序；独立性。在关于质量管理体系评价方面，应贯彻独立性原则，使体系评价人员独立于被评价的活动(即只能评价与自己无责任和利益关联的活动，只有这样才能保证评价的客观性、真实性和公正

6、性。同理，监理单位在设计验证、确认、质量审核、检验等活动中贯彻独立性原则也是必要的)。因此，本题的正确答案为D。关于支付工程预付款的说法，正确的有()A、重大项目可一次性支付B、重大项目应按年度计划逐年支付C、发包人应在签订合同后7天内支付D、未签订施工合同不得支付E、不具备施工条件不得支付答案：B,D,E解析：工程预付款的额度：包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额（扣暂列金额）的10%，不高于合同金额（扣除暂列金额）的30%；对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。实行工程量清单计价的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例（或金额）。工程预付款的支付时间：在具备

7、施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的7天内预付工程款。凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。关于标准施工招标文件合同文本及条款的说法，正确的是（ ）。A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效答案：B解析：各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”。除“通用合同条款”明确“专用合同条款” 可做出

8、不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。2022监理工程师每日一练7卷 第2卷某建设工程项目的施工网络计划如图6-9所示。在施工过程中,由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果如表6-10（正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数）,网络计划的计划工期为84天。由于工作的持续时间的变化,网络计划的实际工期为89天,如图6-10所示。2、延长合同工期18天和按实际工程延长合同工期5天是否合理?为什么?答案：解析：2、要求顺延工期18天不合理。因业主原因和不可抗力因素对工作持续时间的影响不全在关键线路上。要求顺延

9、工期5天也不合理。因其中包含了施工单位自身原因所造成的工作持续时间的延长和缩短。某大学投资兴建一综合实验楼，结构采用现浇框架一剪力墙结构体系，地上建筑为1 5层，地下建筑为2层，通过公开招标，确定了某施工单位为中标单位，双方签订了施工承包合同。该工程采用筏形基础，按流水施工方案组织施工，在第一段施工过程中，材料已送检，为了在雨期来临之前完成基础工程施工，施工单位负责人未经监理许可，在材料送检时擅自施工，待筏基浇筑完毕后发现水泥实验报告中某些检验项目质量不合格，如果返工重做工期将拖延1 5天，经济损失达1. 32万元。某天凌晨两点左右，该综合实验楼发生一起6层悬臂式雨篷根部突然断裂的恶性质量事故

10、，雨篷悬挂在墙面上，幸好未造成人员伤亡。该工程为6层砌体结构宿舍楼，建筑面积2784m2，经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，在施工时将受力钢筋位置放错，使悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。1施工单位未经监理单位许可即进行混凝土浇筑，该做法是否正确？如果不正确，施工单位应如何做？2为了保证该综合实验楼的工程质量达到设计和规范要求，施工单位对进场材料应如何进行质量控制？3如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位对该起质量事故是否应承担责任？原因是什么？答案：解析：1施工单位未经监理许可即进行筏基混凝土浇筑的做法是错误的。正确做法：施工单位运进水泥前，应向项目

11、监理机构提交工程材料报审表，同时附有水泥出厂合格证、质量证明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。2材料质量控制方法主要是严格检查验收，正确合理地使用、建立管理台账，进行收、发、储、运等环节的技术管理，避免混料和将不合格的原材料使用到工程上。3如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位应对该起质量事故承担责任。原因是：监理单位接受了建设单位委托，并收取了监理费用，具备了承担责任的条件，而施工过程中监理未能发现钢筋位置放错的质量问题，因此必须承担相应责任。某公路工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示。各工作均按匀速施工。施

12、工单位的报价单（部分）见下表。工程施工到第4周末时进行进度检查，发生以下事件：事件1：A工作已经完成，但由于设计图局部修改，实际完成的工程量为840m2，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。事件3：C工作为检验、检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验、检测配合工作费用5000元。事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。2.若施工单

13、位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间？为什么？答案：解析：2.批准工程延期2周。理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位责任，且该工作处于关键线路上，影响总工期2周，故应批准延期。下列选项中，可以体现建设工程三大目标之间对立关系的是()。A.适当增加投资数量，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费和维修费C.制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价D.如果要抢时间、争进度以极短的时间完成建设工程，

14、会增加投资或者使工程质量下降答案：D解析：2022教材P131-135在通常情况下，如果对工程质量有较高的要求，就需要投入较多的资金和花费较长的建设时间；如果要抢时间、争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降；如果要减少投资、节约费用，势必会考虑降低工程项目的功能要求和质量标准。ABC选项属于统一关系。建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入( )。A.措施项目费B.规费C.分部分项工程费D.企业管理费答案：A解析：2022版教材P17-19措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位

15、复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。其中，已完工程及设备保护费指竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第21天和第26天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第35天，则工作N的总时差和自由时差分别为( )天。A、3和1B、3和2C、5和1 D、5和2答案：D解析：工作N的总时差 = 最迟开始时间-最早开始时间= 26-21=5天自由时差 = min紧后工作最早开始时间 -工作N的最早完成时间 =min32-(21+9),35-(21+

16、9) =min 2,5 =2天2022监理工程师每日一练7卷 第3卷某工程下部为钢筋混凝土基础，上部为设备安装。业主分别与土建、设备安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的施工进度计划，且进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏差过大，无法安装设备，须返工处理。设备安装工作因基础返工而受到影响，设备安装单位提出索赔要求。2.由于设备预埋螺栓位置偏差过大无法正常施工而造成的损失，设备安装单位能否直接向土建施工单位提出索赔要求？为什么？答案：解析：2.设备安装单位不能直接向土

17、建施工单位提出索赔要求。虽然设备安装单位所遭受的损害是由于土建施工单位施工质量问题引起的，但由于设备安装单位与土建施工单位之间没有合同关系，因此不能直接向土建施工单位索赔。下列关于一次抽样方案的步骤中，正确的是（）。A.从批中抽取n组产品 B.对样品逐个进行检验 C.若dc，拒绝该批 D.若dc，接受该批答案：B解析：本题考查的是抽样检验原理。A错误，应从批中抽取n格单位产品；C错误，若dc，接受该批；D错误，若dc，拒绝该批。担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。 A债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C保

18、证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务答案：C解析：保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证人分为一般保证人和连带保证人，其中一般保证人享有先诉抗辩权。#监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则（）。A.合同条件B.申报程序C.关键线路D.影响工期E.实际情况答案：A,D,E解析：某挖基础土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为300m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为400m3，按企业定额该子项基价为60元/m3，则该土方开挖的单位报价应为

19、（）元/m3。A、50 B、70 C、80 D、95答案：C解析：本题考查的是投标报价审核方法。由于工程量清单中的工程量不能变动，因此，在计算综合单价时，需要将增量费用分摊，进行组价，即由预算工程量乘以企业定额基价得出的总价应与清单工程量乘以综合单价得出的总价相等。所以该土方开挖的单位报价应为40060/300=80元/m3。参见教材P98。 下列属于监理人职责的有()。A.约定开工时间B.提出开工申请C.组织设计交底D.审查承包人的实施方案E.开工通知 答案：D,E解析： 本题考查的是监理人的职责。监理人的职责包括审查承包人的实施方案和开工通知。选项AC，属于发包人的义务，选项B，属于承包人

20、的义务。2022监理工程师每日一练7卷 第4卷根据公司法，关于设立有限责任公司的说法，正确的是（）。A.股东人数不得少于10人B.股东出资最低不得少于10万元限额C.由董事长或总经理制定公司章程D.有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构答案：D解析：本题考查的是工程监理企业组织形式。有限责任公司由50个以下股东出资设立。设立有限责任公司，应当具备下列条件：（1）股东符合法定人数；（2）股东出资达到法定资本最低限额；（3）股东共同制定公司章程；（4）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；（5）有公司住所。选项B错误，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元。复核或从施工现场

21、直接获取工程计量的有关数据，是（）的职责。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员答案：D解析：2022版教材P102-106本题考查重点是“项目监理机构各类人员基本职责”。根据建设工程监理规范GBT 50319-2022，监理员应履行下列职责：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；进行见证取样；复核工程计量有关数据；检查工序施工结果；发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。监理员的上述职责为其基本职责，在建设工程监理实施过程中，项目监理机构还应针对建设工程实际情况，明确各岗位专业监理工程师和监理员的职责分工。根据第点可知，选项D符合题意。

22、因此，本题的正确答案为D。(2022年真题)根据标准施工合同，工程施工合同订立阶段承包人应履行的义务有（）。A.收集地下管线资料B.编制施工组织设计C.测设施工控制网D.组织施工图设计交底E.提交工程开工报审表答案：B,C,E解析：本题考查的是承包人义务。选项AD属于发包人的义务。有效决策是建立在（）的基础上的。A.数据和信息分析B.理念和经验分析C.预算和过程分析D.筛选和经验分析答案：A解析：考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。有效决策是建立在数据和信息分析的基础上的。某施工单位通过施工投标方式，承包了某中桥工程施工项目并与项目法人签订了施工承包合同。建设单位通过公开招标方式选择

23、某监理单位承担该项目的施工监理工作。施工合同约定：（1）合同总价为420万元。（2）工程于2022年9月25日开工，工期为12个月。（3）工程预付款按10%计，并在各月工程进度款内平均扣回。（4）质量保证金按当月工程进度款5%的比例预留。在施工过程中发生如下事件：事件1：2022年10月初，左侧桥台基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符，桥台地基为风化岩，且破碎严重。监理单位指示施工单位暂停施工，并要求施工单位尽快提交处理方案。施工单位提交了开挖清除风化岩和水泥固结灌浆两种处理方案。监理单位确定采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知。事件2：2022年11月，施工单位完成并经监理工程师审核的工

24、程量清单项目费用为50万元，水泥固结灌浆工程费用为10万元。事件3：2022年9月6日，合同工程已全部完成，并具备交工验收条件。施工单位向监理单位提出了合同工程交工验收申请报告，随后监理单位主持进行了交工验收。3.指出事件1中关于变更处理的不妥之处，并说明正确做法。答案：解析：3.事件1中关于变更处理的不妥之处：监理单位要求施工单位尽快提交处理方案并确定采用灌浆方案。正确做法：应书面报告建设单位，由建设单位征得原设计单位的同意，并取得相应图纸和说明后，监理工程师才可发出书面变更通知。施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。A.应收账款B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权答

25、案：A,D,E解析：知识点:担保方式。质押的对象是动产和权利凭证。2022版教材P152022监理工程师每日一练7卷 第5卷我国建设工程法律法规体系中，建设工程质量管理条例属于()A、法律B、行政规章C、行政法规D、部门规章答案：C解析：“条例”属于行政法规。以“法”结尾的为法律，以“规定”和“办法”结尾的为部门规章。具体见下表：一般情况下，施工单位提出工程变更的情形不包括（）。A.图纸出现缺陷无法施工B.图纸不便施工，变更后更经济、方便C.采用“四新”的需要D.方案阶段考虑不周答案：D解析：考点:工程变更的控制。施工单位提出工程变更的情形一般有：(1)图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷而无法施工；

26、(2)图纸不便施工，变更后更经济、方便；(3)采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要；(4)施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出工程变更。选项D属于建设单位提出工程变更的原因。某公司借款1000 万元，年复利率为8，则10 年末连本带利一次需偿还（ ）万元。A.2158.92B.540.27C.1986.56D.1690.30答案：A解析：本题考核的是本利和的计算。本题的计算过程为：F=P(1+i)n=1000(1+8)10=2158.92 万元。某工业项目工程概算中的建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为3500万元，联合试运转费为200万元，某监理单位与建设单位签订该项目施工委托监

27、理合同，双方约定监理费浮动幅度为下浮15%。已知专业调整系数为0.9，工程复杂程度调整系数为1.0，高程调整系数为1.2，施工监理服务收费标准如下表所示。按照建设工程监理与相关服务收费标准，该工程施工监理服务收费应为()万元。A、129.32B、156.58C、193.18D、195.50答案：D解析：施工监理计费额=建筑安装工程费+设备与工器具购置费+联合试运转费=6000万元+3500万元+200万元=9700万元，介于8000万元和10000万元之间，采用直线内插法确定施工监理收费基价，即：施工监理收费基价=181+(218.6-181)*(9700-8000)/(10000-8000)

28、=212.96（万元）。施工监理收费基准价=施工监理收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数=212.96万元*0.9*1.0*1.2=230（万元）。施工监理收费=施工监理收费基准价*（1+浮动幅度值）=230*(1-15%)=195.5（万元）。下列选项中，可以不必编制监理实施细则的情形有()。A.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程B.专业性较强的分部分项工程C.危险性较大的分部分项工程D.工程规模较小、技术较为简单E.有成熟监理经验和施工技术措施落实的情况下答案：D,E解析：2022教材P124-125采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险

29、性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。对于工程规模较小、技术较为简单且有成熟监理经验和施工技术措施落实的情况下，可不必编制监理实施细则。履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生（ ）的情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人按规定施工C.施工过程中，因不可抗力导致承包人工程延期D.施工过程中，承包人任意中断工程E.施工过程中，承包人承包人破产，倒闭答案：A,D,E解析：2022版教材P16-18履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定

30、，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：(1)施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；(2)承包人破产，倒闭。2022监理工程师每日一练7卷 第6卷 某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的（ ）。A.市场竞争力较强B.市场竞争力较弱C.生产要素价格较高D.生产要素成本较高正确答案：A根据 FIDIC施工合同条件，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定B.如任一争端方对决定不满，

31、可以申请仲裁C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行答案：D解析：除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。根据建筑法有关规定，建筑工程总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受（）的质量管理。A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.建设行政主管部门答案：C解析：本题考查重点是“建筑法主要内容”。建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。因此，本题的正确答案为C。

32、招股说明书属于（）。A.要约B.承诺C.投标须知D.要约邀请答案：D解析：考点:“合同法主要内容”。有些合同在要约之前还会有要约邀请。所谓要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无需承担责任。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。因此，本题的正确答案为D。下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理

33、人才C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪答案：B解析：建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场；推进建筑领域的改革；提高工程建设的管理水平；避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。公路工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水能力D.流水节奏答案：C解析：本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。单位时间完成的工程数量称为流水能力2022监理工程师每日一练7卷 第7卷在建筑工程定额的编制中,国家应( )。A根据不同的地区差别,制定不同的定额标准B指导性地给出在建筑工程定额的编制中，国家应（ ）。根据不同的地区差别，制

34、定不同的定额标准指导性地给出各地区工程造价的变化幅度范围制定统一的工程量计算规则、项目划分和计量单位合理地体现定额的指令性特点正确答案：C承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A：赔偿误期损失 B：被拒签付款凭证 C：被取消承包资格 D：被追回工程预付款答案：C解析：教材P136。本题考查的是工程延误的处理。如果承包单位严重违反合同，又不采取补救措施，则业主为了保证合同工期有权取消其承包资格。例如：承包单位接到监理工程师的开工通知后，无正当理由推迟开工时间，或在施工过程中无任何理由要求延长工期，施工进度缓慢，又无视监理

35、工程师的书面警告等，都有可能受到取消承包资格的处罚。 材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验方法是()。A.化学分析B.理论换算法C.衡量法D.物理试验 答案：D解析：本题考查的是交货检验。质量验收的方法可以采用：经验鉴别法、物理试验、化学分析。其中物理试验是根据对产品性能检验的目的，进行的试验。下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是( )。A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设

36、行政主管部门颁发的工程勘察资质证书答案：A解析：某高速公路建设项目,业主与施工单位签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭遇特大暴风雨和洪水不可抗力袭击,使工程遭受到大损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下：1遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力,是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。2给已建部分工程造成破坏,损失22万元,其修复费用应由业主承担,施工单位不承担修复的经济责任。3施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计2.5万元,业主应给予赔偿。4施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,

37、造成损失6万元,由于现场停工造成台班费损失3万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3万元,业主应予以支付。5因特大暴风雨和洪水造成工地停工10d,要求合同工期顺延10d。6由于工程破坏,现场清理需费用2万元,业主应予以支付。（二）不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?答案：解析：（二）不可抗力风险承担责任的原则：1、处理原则（1）工程本身的损害由业主承担。（2）人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。（3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担。（4）所需清理工作的费用,由业主承担。（5）工期给予顺延。2、对索赔报告中六条的处理方法（1）

38、经济损失由双方分别承担,工程延期应予以签证顺延。（2）工程修复、重建22万元工程款应由业主支付。（3）索赔不予认可,由施工单位承担。（4）索赔不予认可,由施工单位承担。（5）应予以认可,顺延合同工期1Od。（6）由业主承担。下列FIDIC道德准则中，属于工程师社会和职业责任的有（）。A.正直和忠诚地进行职业服务B.不接受可能导致判断不公的报酬C.寻求与确认的发展原则相适应的解决办法D.仅在有能力时从事服务E.在任何时候，维护职业的尊严、名誉和荣誉答案：C,E解析：考点:“国际咨询工程师联合会(FIDIC)道德准则”。对社会和职业的责任是国际咨询工程师联合会(FIDIC)道德准则之一。包括：接受对社会的职业责任；寻求与确认的发展原则相适应的解决办法；在任何时候， 维护职业的尊严、名誉和荣誉。所以，选项C、E符合题意。选项A属于正直性的表现。选项B属于公正性的表现。选项D属于能力的表现。因此，本题的正确答案为CE。