21年一级建造师预测试题7节.docx

《21年一级建造师预测试题7节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年一级建造师预测试题7节.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年一级建造师预测试题7节21年一级建造师预测试题7节 第1节港航工程地质勘察成果中，可用于确定单桩极限承载力的指标有()。A.含水量W()B.孔隙比eC.塑性指数IPD.液性指数ILE.孔隙率n()答案：B,C,D解析：热力管道采用蒸汽介质时应在（）舱室内敷设。A、单独B、独立C、特殊D、压力答案：B解析：2022教材P469 / 2022教材P470天然气管道应在独立舱室内敷设； 热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设； 热力管道不应与电力电缆同舱敷设。按照建设工程项目管理规范（GB/T50326-2022），项目管理规划分为（ ）。A. 项目管理规划策划和项目管理实施规划B. 项目管

2、理决策大纲和项目管理实施策划C. 项目管理规划大纲和项目管理实施规划D. 项目管理决策策划和项目管理实施策划答案：C解析：本题考核的是项目管理规划分类。建设工程项目管理规范（GB / T 50326-2022 ）对项目管理规划的解释是：“项目管理规划作为指导项目管理的纲领性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行确定”。在该规范中，项目管理规范应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。综上所述，正确选项为C。（2022年真题）建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。 A、工程总承包方B、业主方C、工程总承包管理方D、工程咨询方答案：B解析：本题考查

3、的是建设工程项目管理规划的内容和编制方法。建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于业主方项目管理的范畴。 管理网的主要功能是( )。A.根据各局间的业务流向、流量统计数据有效地组织网络流量分配B.为电信网内所有电信设备的时钟(或载波)提供同步控制信号C.在出现故障时根据告警信号和异常数据采取封闭、启动、倒换和更换故障部件等D.按照分配的IP地址对分组进行路由选择，实现对分组的处理和传送E.根据网路状态，进行调度电路、组织迂回和流量控制等，以避免网路过负荷和阻塞扩散 答案：A,C,E解析：电信管理网是为保持电信网正常运行和服务，对其进行有效的管理所建立的软、硬件系统和组织体系的总称。选项

4、B、D是电信网的功能。护坡的垫层或反滤层应严格按照设计的参数、厚度和颗粒级配的要求施工，砂、砾石应筛选清洗，含泥量不得大于()，采用土工织物做反滤层时，施工应符合现行铁路路基土工合成材料应用技术规范的规定。A.3B.5C.15D.20答案：B解析：21年一级建造师预测试题7节 第2节发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（ ）内，将进度应付款支付给承包人。A.14dB.21dC.28dD.30d答案：C解析：2022版教材页码P231-P232发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28d 内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。瓦斯突出、窒息事

5、故后的紧急处理做法，正确的是（）。A.首先是设法撤离灾区人员B.首先抢救遇险人员C.切断电源D.避免后续操作引起的二次火花E.切断电源同时做到停止通风答案：A,B,C,D解析：2022版教材页码P287-289对于发生瓦斯突出、窒息事故后的紧急处理做法，包括首先应设法撤离灾区人员，抢救遇险人员；视情况切断灾区电源；通知救护队；迅速成立救灾指挥部，启动应急救援预案，设立若干抢救组各行其责；尽快恢复通风系统，排除爆炸产生的有毒有害气体，寻找遇难人员。在处理瓦斯爆炸事故的过程中，必须注意：（1）切断灾区电源时，应防止切断电源可能产生电火花，引起再次爆炸；（2）正确调度通风系统，尽快排除灾区的有害气体

6、，控制事故范围，这是处理瓦斯爆炸事故的关键；（3）安全快速地恢复掘进巷道或无风区域的通风，避免再次爆炸。在支出的内容中，属于费用的是（ ）。A.资本性支出B.营业外支出C.收益性支出D.利润分配答案：C解析：在一般情况下，企业的支出可分为资本性支出、收益性支出、营业外支出及利润分配支出四大类。只有收益性支出可以在一个会计期间内确认为费用，因为收益性支出指某项效益仅及于本会计年度(或一个营业周期)的支出，这种支出应在一个会计期间内确认为费用。如企业生产经营所发生的外购材料、支付工资及其他支出，以及发生的管理费用、营业费用、财务费用等。背景资料沉箱下水，沉箱尺寸：长8m、宽6m、高10m，由长3.

7、65m、宽2.65m 的4 个舱格组成，沉箱底板厚0.4m。下水时，从潮汐表上查得潮高为1.0m，箱内压水顶面较当地理论深度基准面低4.0m，沉箱干舷高2.0m，浮游稳定的最小吃水6.0m，当地理论深度基准面与黄海平均海平面的高差为1.5m。沉箱拖运时，要通过一个局部浅点，当地形图上标明浅点的顶面高程为-7.0m，拖轮拖运沉箱通过该浅点区时，查得潮高为2.0m。问题：保持沉箱的干舷高度2.0m，可否将沉箱拖过浅点区？答案：解析：沉箱通过浅点区需要最小水深为：H=h+h1；沉箱下水时的实际吃水 h=10-2=8m，规范要求的最小富余水深h1=0.5m，H=8+0.5=8.5m；沉箱通过浅点区的实

8、际水深：7.0-1.5+2.0=7.5m；由于 7.5m8.5m，所以不能通过。 （五）背景资料某施工单位中标一大型设备基础土方开挖工程，工程量清单报价如下：挖土方8000m3，综合单价8.0 元/m3；零星用工40 元/工日，窝工补偿费28 元/工日。双方签订合同，并约定每拖延l 日罚款5000 元。施工单位制定了施工方案并经建设单位批准，使用施工单位的一台反铲（台班费1100 元/台班，停置费800 元/日）开挖，计划7月1日开工，7月l0日完工，绝对工期l0日历日。在施工中发生下列事件：一、按计划开工后第二天因反铲故摩，停工1 日，窝工l0 工日；二、7月4日遇未预见的软土层，施工单位按

9、监理工程师指令立即停工，并配合地质复查，用工20工日；三、7月7日施工单位接到监理工程师签发的次日复工指令及局部开挖加深的变更通知，增加挖方量800m3；四、7月9日至l0 日遇百年不遇冰雹，停工2日，窝工20工日；五、7月11日修复清理冰雹损坏的基坑周围正式道路用工20工日（机械、材料由甲方提供），修复因冰雹受损的反铲发生费用3000元；六、7月12日复工挖掘，7月l8日完工。问题1.因挖土机械故障造成的损失应该由谁承担?为什么?2.监理工程师有权要求施工单位对工程的哪些方面进行变更?要求施工单位配合地质复查和增加挖土方量分别属其中的哪一类?3.因冰雹造成的工期和费用损失，施工单位和建设单位

10、应如何分担?4.综合分析上列事件，分剐列式计算施工单位可向建设单位索赔的费用。5.施工单位是否会因工期拖延被处罚?说明原因。正确答案：1.（本小题共2 分）应由施工单位承担，（ 1 分）因是施工单位的责任。（ 1 分）2.（本小题共ll 分）可以进行下列变更：增减合同约定的工程数量，（ 1 分）更改有关工程的性质、质量、规格，（3 分）更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸，（ 3 分）增加工程需要的附加工作，（1 分）改变有关工程的施工时间和顺序。（ 1 分）配合地质复查属增加附加工作，（1 分）增加挖方量属增加工程数量。（1 分）3.（本小题共4 分）工程修复清理费用由建设单位承担，（ 1

11、分）修复施工机械费用由施工单位承担，（ 1 分）窝工损失由施工单位承担，（ 1 分），工期顺延。（ 1 分）4.（本小题共8 分）可索赔的费用有：配合地质复查人工费2040=800 元（2 分）反铲停置费4800=3200 元（2 分）增加挖土工程费8008=6400 元（2 分）工程修复清理人工费2040=800 元（2 分）5.（本小题共5 分）不会。（ 1 分）7 月18 日完工，虽比计划工期推迟8 日，但停工地质复查可索赔工期4日（7.47.7），（ 1 分）增加挖方量可索赔工期l 日，（ 1 分）冰雹停工顺延2 日，（1 分）修复因冰雹损坏道路顺延1 日，共可索赔及顺延8 日.工期没

12、有因承包商原因拖延.不应罚款。（1 分）供热管道活动支架可分为（ ）等形式。A. 滑动支架B. 导向支架C. 滚动支架D. 多向活动支架 E. 单向活动支架答案：A,B,C解析：活动支架可分为：滑动支架、导向支架、滚动支架和悬吊支架等四种形式。P219。21年一级建造师预测试题7节 第3节 建设单位管理人员工资应计入（ ）。A建筑工程费B安装工程费C市政工程费D工程建设其他费用正确答案：D 公路电子不停车收费系统（ETC）主要由车载单元、（ ）单元、数据处理单元组成。A.路侧广播 B.有线通信C.路侧通信 D.视频通信正确答案：C横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括（

13、）。A. 能够直观地显示偏差分析所需用的资料B. 能够准确表达施工成本的绝对偏差C. 能够准确表达施工成本的相对偏差D. 能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差E. 能够直观地显示偏差的严重程序答案：B,E解析：本题主要考查横道图的特点。BE项：利用横道图法进行施工成本偏差分析，是用不同的横道标识已完工程计划施工成本、拟完工程计划施工成本和已完工程实际施工成本，横道的长度与其金额成正比例。横道图法具有形象、直观、一目了然等优点，它能够准确表达出施工成本的绝对偏差，而且能一眼感受到偏差的严重性。但这种方法反映的信息量少，一般在项目的较高管理层应用。所以BE项正确。A项：偏差分析所需用的资料包

14、括时间、成本、范围等，而横道图能直接显示项目进程的时间管理，其他方面只部分反映，不能全面反映偏差分析所需用的资料。所以A项错误。C项：横道图能够准确表达施工成本的绝对偏差，而非相对偏差。绝对偏差是指成本实际值与计划值比较所得到的差额，绝对偏差的结果很直观，有助于成本管理人员了解项目成本出现偏差的绝对数额。相对偏差=绝对偏差/成本计划值=（成本实际值-成本计划值）/成本计划值，无法在横道图中直接观测。所以C项错误。D项：所谓局部偏差，有两种含义：一是对于整个项目而言，是指各单项工程、单位工程及分部分项工程的成本偏差；另一含义是对于整个项目已经实施的时间而言，是指每一控制周期所发生的成本偏差。累计

15、偏差是一个动态的概念，其数值总是于具体的时间联系在一起，第一个累计偏差在数值上等于局部偏差，最后一个累计偏差就是整个项目的成本偏差。横道图可以观测出已经实施项目的局部偏差，但无法将偏差进行累计，即无法观测累计偏差。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为BE项。关于施工企业劳动用工管理的说法，错误的是（ ）。A.作业人员变更后的 7 个工作日内，在当地建筑业企业信息管理系统中变更B.施工企业与劳动者按相关规定可以订立书面劳动合同C.劳动合同一式两份，双方当事人各持一份D.施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资答案：C解析：本题考察的是施工企业劳动用工和工资支付管理。选项C劳动合同应当一式三份，

16、双方当事人各持一份，劳动者所在的工地保留一份用于备查。 建设工程项目质量控制体系明确了多个质量责任主体的（）。A.质量层级关系B.质量责任关系C.质量管理关系D.质量合同关系 答案：C解析：2022/2022教材P162项目质量控制体系的建立过程，实际上就是项目质量总目标的确定和分解过程，也是项目各参与方之间质量管理关系和控制责任的确立过程 。#诉讼时效的起算是指（ ）。A. 从权利人能行使请求权之日开始算起B. 从义务人能行使请求权之日开始算起C. 从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算D. 以上说法都不正确答案：C解析：2022年建设工程法规真题第47题根据中华人民共和国民法通

17、则规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。综上所述，本题正确答案是C。21年一级建造师预测试题7节 第4节380V电动机试运行前应检查的内容有（ ）。A.电动机绕组的绝缘电阻 B.电动机的地脚螺栓是否接地 C.电动机的保护接地线是否连接可靠 D.电动机的温度是否有过热现象 E.绕线式电动机的滑环和电刷答案：A,C,E解析：检查电动机安装是否牢固，地脚螺栓是否全部拧紧。 电动机温度是试运行中的检查内容。 试运行中的检查 电动机的旋转方向应符合要求，无杂声； 换向器、滑环及电刷的工作

18、情况正常； 检查电动机温度，不应有过热现象； 振动（双振幅值）不应大于标准规定值； 滑动轴承温升和滚动轴承温升不应超过规定值； 电动机第一次启动一般在空载情况下进行，空载运行时间为2h，并记录电动机空载电流。（）取决于项目实施主体外部对质量工作的推动和检查监督。A.运行动力B.运行状态C.约束能力D.监控效力答案：D解析：2022/2022教材P163 监控效力取决于项目实施主体外部对质量工作的推动和检查监督。下列排水措施中，属于隧道施工防排水措施的是( )。A泄水孔排水B盲沟防排水C井点降水D衬砌堵水答案：C解析：某施工企业签订一项合同总金额为2000 万元的建造合同，工期3 年。经统计，第

19、一年完工进度为30%，第二年完工进度为80%，第三年工程全部完工，则第三年应确认的合同收入为（ ）万元。A. 200B. 300C. 400D. 1400答案：C解析：完工百分比法是指根据合同完工进度来确认合同收入的方法。完工百分比法的运用分两个步骤：第一步，确定建造合同的完工进度，计算出完工百分比；第二步，根据完工百分比确认和计量当期的合同收人。根据题干，前两年已完工80%，第三年全部完工，第三年应确认的合同收入=2000X（1-80%）=400万元。综上所述，正确选项为C。泥水盾构相对于土压平衡盾构，还具有（ ）系统。A.泥水循环系统B.泥水分离系统C.同步注浆系统D.盾尾密封系统E.刀盘

20、驱动系统答案：A,B解析：本题考查的是盾构类型与适用条件。泥水盾构除具有土压平衡盾构具有的系统外，还具有泥水循环系统、综合管理系统和泥水分离处理系统。教材P143。根据建筑内部装修设计防火规范(GB 502221995)，纸面石膏板属于（）建 筑材料。A.不燃性 B.难燃性C.可燃性 D.易燃性答案：B解析：解析本题考核的是建筑材料燃烧性能的分级。21年一级建造师预测试题7节 第5节压力容器在安装前， （） 应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知。A 制造单位 B 安装单位C 建设单位 D 监理单位答案：B解析：本题考查的是塔器设备的安装技术。压力容器在安装前，安装施工单位

21、应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知。国外有很多用于进度计划编制的商业软件，自20世纪70年代末期至80年代初期开始，我国也开始研制进度计划的软件，这些软件都是在工程网络计划原理的基础上编制的。下列选项中，属于计算机辅助工程网络计划编制的意义的有（）。A.解决当工程网络计划计算量大，而手工计算难以承担的困难B.确保工程网络计划计算的准确性C.有利于工程网络计划及时调整D.有利于进度计划的实施E.有利于编制资源需求计划答案：A,B,C,E解析：计算机辅助工程网络计划编制的意义如下：（1）解决当工程网络计划计算量大，而手工计算难以承担的困难；（2）确保工程网络计划计算的准确性

22、；（3）有利于工程网络计划及时调整；（4）有利于编制资源需求计划等。施工总成本目标确定之后，还需通过编制详细的实施性施工成本计划把目标成本层层分解，落实到施工过程的每个环节，有效地进行成本控制，施工成本计划的编制方式有（ ）。A. 按施工成本组成B. 按工程进度C. 按工程适用范围D. 按项目内容E. 按项目组成答案：A,B,E解析：本题主要考查对施工成本计划的理解。施工成本计划的编制方式有按施工成本组成编制施工成本计划、按项目组成编制施工成本计划和按工程进度编制施工成本计划。综上所述，本题正确答案为ABE。埋地灯的接线盒应采用防护等级为（）的防水接线盒。A.IPX4B.IPX5C.IPX6D

23、.TPX7答案：D解析：本条考点在前面考点剖析中没有写到。涉及的知识点有：庭院灯具的接线盒应采用防护等级为IPX5的防水接线盒；埋地灯的接线盒应采用防护等级为IPX7的防水接线盒。关于招标控制价，下列说法中正确的是（ ）。A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、利润可按建筑施工企业平均利润率计算C、招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核D、经复查的招标控制价与原招标控制价误差3%的应责成招标人改正答案：D解析：2022版教材P250 / 2022版教材P244工程造价管理机构应当在受理投诉的10天内完成复查，特殊情况下可适当延长，并作出书面结论通知投诉人、被投诉人及负责该

24、工程招投标监督的招投标管理机构。当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差3%的，应当责成招标人改正。依据我国民事诉讼法，以下不属于民事诉讼当事人的是（ ）。A.共同诉讼人B.证人C.原告D.被告答案：B解析：狭义的民事诉讼当事人包括原告、被告，广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、 共同诉讼人、第三人。21年一级建造师预测试题7节 第6节某双代号网络计划中（以天为单位），工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4，工作M的最迟完成时间为22。工作持续时间为10，工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5，已知工作K只有M，N两项紧后工作，工作K的总时差为（ ）天。A. 2B. 3C. 5D

25、. 6答案：A解析：（2022年）钢筋标注形式nds”中，s示钢筋（ )A.根数B.等级C.直径D.间距答案：D解析：某客运专线2标段工程由某集团公司担负施工，标段内有路基、桥涵、隧道、板式无砟轨道工程（不含铺轨），主要工程分布如下图。标段内的梁体为双线整孔箱梁，采取场制和现场架梁，计划每天架梁2孔，1号特大 桥梁部工程有240 X 32m孔箱梁，2号特大桥梁部工程有60 X 32m孔箱梁，两座特大桥采 用1个制梁场制梁，梁体采取蒸汽养生。全标段架梁工期为5个月。隧道进出口有部分IV级围岩，其余均为II、III级围岩，洞口采取台阶法开挖，洞身采取全断面开挖，隧道双口掘进，洞内无不良地质。由于前

26、期征地拆迁的影响，隧道开工时间延迟了1个月。问题1.为了保证计划工期的实现，在隧道工期延迟1个月的情况下且隧道工期不能压缩，如何调整箱梁施工方案？2.对于双线整孔箱梁的预制架设，项目部要投入关键机械设备有哪些？3.在每天需要预制2孔箱梁妁进度要求下，制梁场需要设置多少个制梁台座？4.针对背景资料中的隧道施工需要配置哪些专业工班?5.对于板式无砟轨道铺板施工要投入的施工机械有哪些？答案：解析：1.将2号特大桥由原来预制架设（穿越隧道）方案，调整为移动模架现场原位浇筑的施工方案。此题主要考查在工期发生变化的情况下如何合理调整施工方案。从背景材料看出，制约总工期的项目是隧道贯通、然后穿越隧道架设2号

27、桥箱梁。隧道开工被延迟，隧道工期又不能被压缩，所以只能调整2号桥的施工方案，使得2号桥不再等待隧道贯通，就可以进行梁部施工，将需要等待的流水施工，变为不用等待的平行施工，通过优化方案加快工程施工。2.箱梁预制要配置的机械设备有：钢模板（含内模）、千斤顶、龙门吊、钢筋加工设备、混凝土拌合站、混凝土运输罐车、混凝土拖泵、布料杆、移梁机、蒸汽锅炉。箱梁架梁要配置的机械设备有:架桥机、运梁车、提梁机。此题主要考查对箱梁预制架设进行合理资源配置。根据背景材料看出，这个梁场是900t双线整孔箝梁，根据一般经验要配置混凝土机械、浇筑模板、钢筋机械、张拉机械、吊装机械、蒸养机械以及架梁、运梁、提梁、移梁机械。

28、3.需要10个制梁台座，才能满足进度要求。此题主要综合考查施工组织、工期管理、资源配置等内容。根据一般施工经验，每个台座上120h(5d)可以实现一片箱梁的预制循环，所以每天2片梁的进度，需要10个台座。具体循环时间计算是：整理台座绑扎钢筋安装内模，需要40h，浇筑混凝土8h，升温与蒸汽养生，36h，降温12h，拆移内模和预应力张拉20h，移梁4h。4*隧道施工的工班配置是：钻爆工班、出碴工班、衬蝴工班、初期支护工班、混凝土生产工班、风水电辅助工班。此题主要考查隧道施工劳务资源配置等内容。根据隧道施工工序及内容，结合施工经验，隧道施工的工班设置是：钻爆工班、出碴工班、衬勘工班、初期支护工班、混

29、凝土生产工班、风水电辅助工班等。钻爆工班主要工作内容是钻孔、装药、起爆；出碴工班主要工作内容装碴运碴；初期支护工班工作内容包括钢格栅加工、架立、混凝土喷射、锚杆钻孔与安装；衬砌工班工作内容包括防水板挂铺和衬砌台车移动与混凝土浇筑、养生；混凝土生产工班工作内容包括混凝土拌合、运输和砂石料验收；风水电辅助工班工作内容包含通风、高压供风、供水、照明与供电。5.板式无砟轨道施工需要的主要机械是：铺板机、运板车、吊车、CA砂浆车。此题主要考查板式无砟轨道施工的资源配置等内容。根据现场施工需要及相关施工经验确定以上机械，其他小型机具包括轨道板定位器、CA砂浆灌注罐和有关测量仪器。关于施工地下连续墙时用的泥

30、浆，说法正确的有()。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存3h后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶03mE.槽内泥浆应高于地下水位05m答案：B,C,E解析：地下连续墙的护壁泥浆是采用膨润土并加有分散剂、增黏剂等外加剂材料，经搅拌一定时间而制成的一种专门浆液，泥浆制成后一般还需贮存3h以后方可使用，它具有护壁、冷却、润滑、携渣等功能。护壁泥浆需要靠重力保护墙壁安全，避免地下水渗人，必然要高出地下水位，且高度要尽量和导墙顶相接近。故本题B、C、E某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相

31、同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（ ）。A. 700万元B. 800万元C. 900万元D. 1000万元答案：B解析：2022年建设工程法规真题第10题 本题考查的是投标人以低于成本的报价竞标。根据招标投标法规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。这里的“成本”，是指投标人的个别成本，该成本一般根据投标人的企业定额确定。本题中，甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，因此，根据上述规定，投标时报价最低应为800万元人民币。综上所述，本题的正确答案为B。（2022年真题）根据建设工工程量清

32、单计价规范，总承包人为配合协调业主进行专业工程分包所需的用，在投与报价时应计入（）A.总承包服务费B.企业管理费C.措施项目费D.暂列金额答案：A解析：P161-166总承包服务费:是指总承包人为配合、协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。21年一级建造师预测试题7节 第7节在蓄滞洪区内建设的非防洪工程投入生产或使用时，其防洪工程设施应经（ ）部门验收。A.建设单位B.县级以上人民政府C.水行政主管部门D.流域机构答案：C解析：2022版教材P374 / 2022版教材P373在蓄滞洪区内建设的油田、铁路、公

33、路、矿山、电厂、电信设施和管道，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。建设项目投入生产或者使用时，其防洪工程设施应当经水行政主管部门验收。 施工单位签订的如下协议中，属合同法调整的有( )。A与设备租赁站订立的设备租赁协议B与其项目经理订立的安全目标责任协议C与其职工订立的计划生育目标协议D与其职工订立的劳动协议E与银行订立的借款协议正确答案：AE94. AEB项归安全法调整；C项归婚姻法调整；D项归劳动法调整。唯有A、E项属于债权合同，由合同法调整。 室内地毯面层铺设的质量要求有（ ）。A.基层表面应坚硬、平整、光洁、干燥B.海绵衬垫可点铺，地毯拼缝处无露底衬C.门口处应

34、用金属压条等固定D.楼梯地毯铺设，在每级阴角处应用卡条固定牢E.地毯周边应塞入卡条和踢脚线之间的缝中正确答案：ACDE风速为()或风力6级的风称为强风。A.80107msB.108138msC.139171msD.172207ms答案：B解析：企业在选择贷款银行时，通常应考虑以下因素（ ）。A、银行对贷款风险的政策B、银行对企业的态度C、银行的专业化程度D、银行的稳定性E、银行的所有制形式答案：A,B,C,D解析：2022版教材P153 / 2022版教材P1473.企业对银行的选择应考虑下列有关因素:（1）银行对贷款风险的政策（2）银行对企业的态度（3）贷款的专业化程度（4）银行的稳定性。建设工程项目质量控制体系的建立过程：制订系统质量控制制度；编制系统质量控制计划；确定系统质量控制网络；分析系统质量控制界面。正确的顺序是（）。A.B.C.D.答案：D解析：2022/2022教材P162建设工程项目质量控制体系的建立程序：（1）建立系统质量控制网络；（2）制定质量控制制度；（3）分析质量控制界面；（4）编制质量控制计划。