21年二级建造师历年真题解析6篇.docx

《21年二级建造师历年真题解析6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级建造师历年真题解析6篇.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年二级建造师历年真题解析6篇21年二级建造师历年真题解析6篇 第1篇 建设工程项目总进度目标论证，并不是单纯的总进度规划的编制工作，它还涉及到（ ）等方面的问题。A市场需求分析B现金流量分析C工程实施策划D技术方案的可行性分析E工程实施的条件分析正确答案：CE下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A、 确定进度控制的工作流程B、 优化施工方案C、 选择合适的施工承发包方式D、 选择合理的合同结构答案：B解析：施工方进度控制的技术措施：设计技术：在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的必要和是否可能变更。施工技术：施工方案对工程进度有直接影

2、响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。正确答案：B 燃气发电机安装过程中，布置在设备和基础之间每组垫铁可以为（ ）块。A2B3C4D5E6正确答案：ABCD 对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有( )。A电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准B甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准C电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准D建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求E建筑节能强制性标准，

3、是针对电信公司、甲、乙的要求正确答案：CE路基土压实操作中，土的含水量达到( )时，压实效果最好。A.液性界限B.最佳含水量C.饱和含水量D.塑性界限答案：B解析：2022版教材P17页 (三)压实与养护(1)压实系数应经试验确定。(2)摊铺好的稳定土类混合料应当天碾压成型，碾压时的含水量宜在最佳含水量的2%范围内 根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定， 如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则( )。A.监理人可要求延长核查时间B.监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书C.视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意D.视为承包人提交的竣工

4、付款申请已经发包人核查同意 答案：C解析：监理人在收到承包人提交的竣工付款款申请单后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核井抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意。故选项C正确。某住宅工程，建筑面积21600m2，基坑开挖深度6.5m，地下二层，地上十二层，筏板基础，现浇钢筋混凝土框架结构，工程场地狭小，基坑上口北侧4m处有1栋六层砖混结构住宅楼，东侧2m处有一条埋深2m的热力管线。工程由某总承包单位施工，基坑支护由专业

5、分包单位来承担。基坑支护施工前，专业分包单位编制了基坑支护专项施工方案，分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查；总监理工程师审核通过，随后分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会，形成论证意见：“方案采用土钉喷护体系基本可行，需完善基坑监测方案，修改完善后通过”。分包单位按论证意见进行修改后拟按此方案实施，但被建设单位技术负责人以不符合相关规定为由要求整改。主体结构施工期间，施工单位安全主管部门进行施工升降机安全专项检查，对该项目升降机的限位装置、防护设施、安装、验收与使用等保证项目进行了全数检查，均符合要求。施工过程中，建设单位要求施工

6、单位在3层进行了样板间施工，并对样板间室内环境污染物浓度进行检测，检测结果合格；工程交付使用前对室内环境污染物浓度检测时，施工单位以样板间已检测合格为由将抽检房间数量减半，共抽检7间，经检测甲醛浓度超标，施工单位查找原因并采取措施后对原检测的7间房间再次进行检测，检测结果合格，施工单位认为达标。监理单位提出不同意见，要求调整抽检的房间并增加抽检房间数量。 、根据本工程周边环境现状，基坑工程周边环境必须监测哪些内容？ 、本项目基坑支护专项施工方案编制到专家论证的过程有何不妥？并说明正确做法。 、施工升降机检查和评定的保证项目除背景资料中列出的项目外还有哪些？ 、施工单位对室内环境污染物抽检房间数

7、量减半的理由是否成立？并说明理由。请说明再次检测时对抽检房间的要求和数量。答案：解析：周围环境监测包括：（1）坑外地形的变形监测；（2）邻近建筑物的沉降和倾斜监测；（3）地下管线的沉降和位移监测等。不妥之一：基坑支护方案采用土钉喷护体系。正确做法：土钉支护适用于二、三级基坑支护中。背景中基坑深度为6.5m，且基坑北侧4m存在建筑物，与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑为一级基坑，因此该基坑不可使用土钉喷护体系。不妥之二：专业分包单位只编制了基坑支护专项方案进行专家论证。正确做法：根据（建办质202231号文），开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程均需要编

8、制专项方案进行专家论证。不妥之三：专项施工方案由分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查。正确做法：专项方案应由分包单位项目负责人签字，分包单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员对编制的专项施工方案进行审核，经审核合格后，由分包单位技术负责人签字。审批后报总包单位项目负责人签字，然后由总包单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员对编制的专项施工方案进行审核，经审核合格后，由总包单位技术负责人签字。外报监理单位，由总监签字，建设单位项目负责人签字后，由总包单位组织专家对方案进行论证。不妥之四：分包单位组织专家论证。正确做法：

9、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。不妥之五：分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会，形成论证意见。正确做法：专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。不妥之六：分包单位按论证意见进行修改后拟按此方案实施。正确做法：专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。 施工升降机检查和评定的保证项目还有：安全装置；附墙架；钢丝绳；滑轮与对重；拆除。 成立。理由：民用建筑工程

10、室内环境污染控制规范（2022年版）GB 503252022，民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度测试结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。当室内环境污染物浓度测结果不符合规定时，应查找原因并采取措施进行处理；并可对不合格项进行再次检测。再次检测时，抽检数量应增加1倍，并应包含同类型房间及原不合格房间。再次检测结果全部符合本规范的规定时，应判定为室内环境质量合格。仲裁是解决建筑工程合同纠纷法律解决途径之一，其基本特点中不包括()。A.独立性B.公权性C.保密性D.自愿性答案：B解析：2022新版教材P332页 （1）仲裁协议是当事人自愿原则的体现；（2）仲裁协议独立存在；（

11、3）为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。21年二级建造师历年真题解析6篇 第2篇关于施工总承包管理方的主要特征，下列说法正确的是（）。A.一般情况下施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工合同C.业主方选定的分包方，业主方要承担对其的组织和管理责任D.业主方选定的分包方可以不经施工总承包管理方的认可答案：A解析：2022新版教材P6页 一般情况下施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。(2)一般情况下，施工总承包管理方不

12、与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。(3)不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。(4)业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可，否则施T总承包管理方难以承担对工程管理的总的责任。 #矿业工程项目施工图设计是按（ ）编制的，是指导施工的依据。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程答案：B解析：P104-108设计文件分为矿区总体设计和单项工程设计两类。施工图设计是在初步设计或技术设计的基础上，将设计的工程形象化、具体化。施工图设计是按单位工程编制的，是指导施工的依据。解决局部地区

13、交通，直接与两侧建筑物出入口相接，以服务功能为主的道路是( )。A.快速路B.主干路C.次干路D.支路答案：D解析：2022版教材P1页 支路宜与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接，以解决局部地区交通，服务功能为主。施工单位在建设工程档案管理中的职责包括()。A、 配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作B、 按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作C、 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕D、 及时将施工档案资料移交建设单位E、 竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门答案：A,B,C,D解析：施工单位在建设工程档案管理中的职责。施工单位在建设

14、工程档案管理中的职责：(1)实行技术负责人负责制，逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制。配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作。工程项目的施工文件应设专门的部门（专人）负责收集和整理。(2)建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交，各承包单位应保证归档文件的完整、准确、系统，能够全面反映工程建设活动的全过程。(3)可以按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工

15、作。(4)按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕，再移交建设单位进行工程竣工验收。(5)负责编制的施工文件的套数不得少于地方城建档案管理部门要求，但应有完整的施工文件移交建设单位及自行保存，保存期可根据工程性质以及地方城建档案管理部门有关要求确定。如建设单位对施工文件的编制套数有特殊要求的，可另行约定。可见，正确选项是ABCD。根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（ ），并出具合格证明。A、 建设单位检查验收B、 建设行政主管部门检查验收C、 监理单位检查验收D、 安装单位自检合格答案：D解析：建设工程安全生产管理条例规定，施工起重机

16、械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。某机电安装公司承接了一平板玻璃厂的施工总承包工程，合同执行过程中发生了如下事件：事件一，由于设计原因，设计图纸对主生产工艺线进行了修改；设备基础按图施工时，发现基础下有一溶洞，而业主提供的工程地质资料未显示，需采用桩基处理；政府对项目环境保护等级提出新的要求；施工单位采用新工艺、新技术以提高工程质量；工程环境发生变化。施工单位提出需变更合同。事件二，施工过程中，因设计更改了主机设备标高、基线和位置尺寸，而相关联设备施工单位也要求设计院出设计变更，设计院只口头

17、答复其他关联设备以主机设备为准即可，因而造成了部分已安装的设备返工和工期延误。施工单位向业主提出费用和工期索赔。事件三，施工过程，施工单位为节约成本，直接向业主提交了一份既能保证质量又能节约原材料的工程变更，得到了业主认可，并直接将工程变更单下发到施工单位。事件四，一台离心式风机试运转时振动较大，经查验施工记录，发现垫铁未按规范施工。建设单位要求返工。问题：1事件一施工单位提出的几项合同变更要求中，哪些是合理的？哪些不应进行合同变更？并分别阐明理由。2事件二中，施工单位向设计单位提出相关联设备设计变更要求是否合理？为什么？3事件二中，施工单位向业主提出费用和工期索赔是否合理？为什么？应怎样解决

18、？4事件三中，施工单位和业主的做法有何不妥？应怎样处理？5事件四中，风机安装的垫铁如何按规定施工？答案：解析：1从合同变更原因规定分析,合理的有：(1)设计图纸修改,属设计原因,可能影响工期及费用的增加；(2)溶洞,属于业主原因,未提前告知,溶洞处理势必增加工程量,加大费用延误工期；(3)环境保护等级提升,政府原因,增加费用由业主解决,工期应调整；(4)工程环境发生变化,不可预见或不可抗力,并可能增加投资、延误工期。不应进行合同变更的是,施工单位采取新技术、新工艺。理由是施工单位自己采取的技术措施,其费用已包含在技术措施费中,不属另增加费用之列。2从合同变更范围和影响分析,施工单位的要求合理。

19、因为：(1)关联设备也存在标高、基线、位置和尺寸,这是施工的主要依据,也是设计变更的核心内容,故合情合理；(2)部分设备已安装就位,重新调整势必增加人工、材料、机械费用并延误工期,有设计变更,就有了文字依据。3从索赔条件、依据及索赔程序分析,事件二中,施工单位的费用和工期索赔均不合理。理由是没有任何工程变更的文字依据。解决办法：(1)施工单位向设计单位索要相关设备设计变更单；(2)根据设计变更单和施工过程记录（主要是重新调整安装记录）、费用计算及工期变化的工程变更单交监理工程师审批后交业主审批。4从工程变更的程序要求分析,事件三中,施工单位和业主均越过监理工程师进行工程变更不妥。正确处理方法是

20、：由施工单位提出的变更,首先应交监理工程师审查批准,然后再交业主。由业主提出的变更,一般是通过监理工程师提出变更。5.垫铁施工的要求：1）每组垫铁的面积符合现行国家标准通用规范的规定；2）垫铁与设备基础之前的接触良好；3）每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方；4）相邻两组垫铁间的距离，宜为5001000mm；5）设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁；6）每组垫铁的块数不宜超过5块，放置平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间，垫铁的厚度不宜小于2mm；7）每组垫铁应放置整齐平稳，并接触良好。设备调平后，每组垫铁均应压紧，一般用手锤逐组轻击听音检查；8）

21、设备调平后，垫铁端面应露出设备底面外缘，平垫铁宜露出1030mm，斜垫铁宜露出1050mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心；9）除铸铁垫铁外，设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。（2022年）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货， 乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于 甲、乙行为的说法，正确的是（ ）。A.乙的行为属于法定代理 B.甲有权拒绝接受这批普通水泥 C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D.甲应承担付款义务答案：D解析：题中的代理属于表见代理，此代理行为

22、有效，被代理人不享有追认权，拒绝权，可以向无权代理 人因代理行为而遭受的损失进行追偿，所以甲应承担付款义务。 案例2背景材料：某地区新建一座大型自来水厂，主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等，整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池，直径40m，基础为现浇混凝土结构，厚500mm，该基础由四周向中心呈漏斗型，其高点顶面标高22.50m，低点顶面标高22.10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构，强度等级为C40.沉淀池现况原地下水位标高26.50m.问题：1.为保证壁板缝施工质量，从安装模板、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工序简述如何操作。2.在浇筑壁板缝混凝土前，

23、工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下内容：使用部位：沉淀池壁板缝;混凝土名称：普通混凝土;强度等级：C40，该批混凝土能否用于浇筑壁板缝?为什么?3.本工程中，沉淀池何时进行满水试验?满水试验是否要测蒸发量?4.在沉淀池四周回填土时前，除约请监理单位参加外，是否还要通知其他单位参加?正确答案：案例2答案：1.模板安装：板缝内模板一次安装到顶，并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装，保证不跑模不漏浆，一次安装高度不宜超过1.5m.混凝土浇筑：分层浇筑高度不宜超过250mm，注意混凝土和易性。二次混凝土入模不得超过混凝土初凝时间。混凝土振动：机械振动和人工振动相结合，确保不漏振、不

24、过振。混凝土养护：连续湿润养护不少于7d.2.该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。首先，该批混凝土为普通混凝土，不是微膨胀混凝土。其次，该批混凝土强度为C40，和壁板强度等级一样，而不是大于壁板一个等级。3.沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。由于沉淀池为无盖结构。进行满水试验时需测蒸发量。4.由于沉淀池属于隐蔽验收，所以在池周围回填土前，按建设工程质量管理条例规定，隐蔽工程在验收前应通知建设单位和建设工程质量监督机构。21年二级建造师历年真题解析6篇 第3篇在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律是()A、行政法B、劳动法C、经济法D、民法答案：D解析：根

25、据民法通则第2条的规定，民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系。用于沥青混合料的沥青应具有的性能，下列表述正确的是( )。A.具有适当的稠度：表征黏结性范围，即一定温度条件下的黏度B.具有较大的塑性：以“延度”表示，即在一定温度和外力作用下的变形又不开裂的能力C.具有足够的温度稳定性：即要求沥青对温度敏感度低，夏天不软，冬天不脆裂D.具有较好的大气稳定性：抗热、光老化能力较强E.具有较好的水稳性：抗水损害能力较强答案：B,C,D,E解析：2022版教材P5页用于沥青混合料的沥青应具有下述性能：(1)具有适当的稠度：表征黏结性大小，即一定温度条件下的黏度；(2)

26、具有较大的塑性：以“延度”表示。即在一定温度和外力作用下的变形又不开裂的能力；(3)具有足够的温度稳定性：即要求沥青对温度敏感度低，夏天不软，冬天不脆裂；(4)具有较好的大气稳定性：抗热、光、老化能力较强；(5)具有较好的水稳性：抗水损害能力较强。#对施工控制网为纵横轴线形式的建筑场地，最方便的平面位置放线测量方法是()。A.直角坐标法B.极坐标法C.距离交会法D.角度前方交会法答案：A解析：本题主要考核建筑物细部点的平面位置各种测设方法的适用条件。 测设建筑物细部点的平面位置时，放出一点的平面位置的方法很多，要根据控制网的形式及分布、放线的精度要求及施工现场的条件来选用。1)直角坐标法当建筑

27、场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。用直角坐标法测定一已知点的位置时，只需要按其坐标差数量取距离和测设直角，用加减法计算即可，工作方便，并便于检查，测量精度亦较高。2)极坐标法极坐标法适用于测设点靠近控制点，便于量距的地方。用极坐标法测定一点的平面位置时，系在一个控制点上进行，但该点必须与另一控制点通视。根据测定点与控制点的坐标，计算出它们之间的夹角与距离，按极角与极距之值即可将给定的点位定出。3)角度前方交会法角度前方交会法，适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。对于一般小型建筑物或管线的定位，亦可采用此法。4)距离交会法从控制点到测设点的距离，若不超过测距的

28、长度时，可用距离交会法来测定。用距离交会法来测定点位，不需要使用仪器，但精度较低。由此可见，本题的正确选项应为“A直角坐标法”。背景资料：某城市道路改造工程，随路施工的综合管线有04MPa的DN500mm中压燃气、DN1000mm给水管并排铺设在道路下，燃气与给水管材均为钢管，实施双管合槽施工。随路施工的热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方A公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给B公司，并签了分包合同。(1)B公司发现土层松散，有不稳定迹象，但认为这个土层的段落较短，根据已有经验，出于省事省钱的动机，不仅没有进行超前注浆加固等加固措施，反而加大了开挖的循环进尺，试图“速战速决，冲过去”，丝毫未

29、理睬承包方A公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故，造成了3人死亡。(2)事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现，B公司根本不具备安全施工条件。问题：1燃气管与给水管的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有何要求2试述燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。3对发生的安全事故，A公司在哪些方面有责任4B公司对事故应该怎么负责答案：解析：1燃气管与给水管的水平净距不应小于05m，燃气管顶的最小覆土深度不得小于09m。2燃气管道强度试验压力为06MPa，稳压1h，无漏气为合格。管道严密性试验压力为046MPa，持续时间不小于24h，实际压力降不超过允许

30、值为合格。3A公司没有认真审核B公司施工资质，便与之签了分包合同，这是A公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任；其次，A公司虽然采取了派人进驻B公司施工现场，并对B公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法，但未采取坚决制止的手段，导致事故未能避免。这是A公司安全控制不力的又一方面应负的责任。A公司应统计分包方伤亡事故，按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。4B公司不具备安全资质，又不听A公司人员的劝阻坚持违规操作，造成事故，完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任。对超过一定规模的危险性较大的工程中的工具式模板工程包括( )工程。A.滑模B

31、.大模板C.飞模D.组合模板E.爬模答案：A,C,E解析：2022版教材P234 对超过一定规模的危险性较大的工程中工具式模板工程包括滑模、爬模、飞模工程、隧道模等工程。与甲有合作关系的钢材供应商乙在没有约定的情况下运送10吨钢筋到甲工地，甲经验收确认钢筋合格后用于工程施工，则该合同属于（）。A. 有效合同B.无效合同C. 可撤销合同D. 可变更合同答案：A解析：2022版教材P109其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。该合同有效不宜用滑坡减重来处理的滑坡有（ ）。A.牵引式滑坡B.具有膨胀性质的滑坡C.顺层滑坡D.大型滑坡E.推动式滑坡答案：A

32、,B解析：2022版教材P28减重的上积土的位置须在主滑地段的上部，而不能在抗滑段减重，否则，将削弱抗滑段的作用。牵引式滑坡、具有膨胀性质的滑坡不宜用滑坡减重。隧道洞身类型按断面形状可分（ ） 。A.曲墙式 B.直墙式C.连拱式 D.半路堑偏压式E.棚式答案：A,B,C解析：21年二级建造师历年真题解析6篇 第4篇根据建设工程施工劳务分包合同（GF-2022-0214），在劳务分包人施工前，工程承包人应完成的工作有（ ）。A.向劳务分包人提供相应的工程资料B.向劳务分包人支付劳动报酬C.为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险D.向劳务分包人提供生产、生活临时设施E.交付具备劳务作业开工

33、条件的施工场地答案：A,D,E解析：2022版教材P246页完成劳务分包人施工前期的下列工作：1）向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；（2）满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通；（3）向劳务分包人提供相应的工程资料；（4）向劳务分包人提供生产、生活临时设施。根据和暂行规定，下列文件属于投标文件内容的有（ ）。A、投标函及其附录B、施工组织设计C、项目管理机构D、法定代表人身份证明E、投标邀请书答案：A,B,C,D解析：安装标高基准点一般设置在设备基础（）。2022A.最高点B.最低点C.中心标板上D.边缘附近答案：D解析：考查内容：机电工程测量的方法。标高基准点

34、一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种：一种是简单的标高基准点；另一种是预埋标高基准点。简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点；预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。机械如在220kV高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于( )m。A.4B.5C.6D.7答案：C解析：2022版教材P125线路电压220KV，最小垂直距离为6m。 施工成本分析依赖于核算提供的资料，下列可以对尚未发生的经济活动进行核算的是（ ）。A会计核算B业务核算C统计核算D经济核算正确答案：B某建设项目的总承包商为实现项目目标，运用组织工具设计了项目组织

35、系统，包括项目结构图、组织结构图（管理组织结构图）、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织图（如：投资控制流程、进度控制流程、工程设计变更流程组织、信息处理工作流程组织等）。上述案例背景中属于动态关系的组织工具是（）。A.设计变更流程组织B.组织结构图C.管理职能分工表D.信息处理工作流程组织E.工作任务分工表答案：A,D解析：2022新版教材P22页组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系，而工作流程组织则反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。2Z101025施工管理的工作流程组织（1）管理工作流程组织：如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设施变更等流程；

36、（2）信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程；（3）物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。电缆金属桥架垂直段安装时，（ ）设置一个支架。A.每1.53mB.每1mC.每11.5mD.每1.5m答案：C解析：2022版教材P68本题考查的是电力电缆线路的施工要求。金属桥架安装，在水平段时每1.53m设置一个支、吊架；垂直段时每11.5m设置一个支架；距三通、四通、弯头时1m处应设置支、吊架。背景某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-99-0201）签订了施工承

37、包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件：事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来该季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（

38、以下索赔数据与实际情况相符）：工程清理、恢复费用18万元；施工机械设备重新购置和修理费用29万元；人员伤亡善后费用62万元；工期顺延6天。问题：1.事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？2.事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期要求？3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。答案：解析：1.KAB=max12,6,5,0,-78=12（天）同理：KBC=18（天），KCD=52（天）2.计划工期T=K+tn+G=(12+18+52)+(12+13+15+14

39、)=136（天）140（天）。满足合同工期的要求。3.(1)专项施工方案经施工项目负责人批准后开始实施不妥。理由：应该是经施工单位的技术负责人和总监理工程师批准后实施。(2)仅安排施工项目技术负责人进行现场监督不妥。理由：应该是安排现场安全员、技术负责人进行现场监督。4.(1)索赔成立。理由：不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。(2)不成立。理由：不可抗力造成的施工机械设备修理费应由施工单位承担。(3)不成立。理由：不可抗力造成的人员伤亡由各自承担，施工单位应承担自己人员伤亡费用。(4)成立。理由：不可抗力造成的工期延后建设单位应该批准工期顺延。 本案例第1、2问主要考查无节奏流水

40、施工的流水步距及工期的计算方法。计算流水步距采用的方法是：逐项累加，错位相减，取大差法。工期的计算利用公式T=∑K+∑tn+∑G。 本案例第3问主要考查专项方案的实施。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。需要单独编制专项施工方案的分部分项工程包括：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危

41、险性较大的工程。 本案例第4问主要考查工程索赔的相关内容。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人和承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。 21年二级建造师历年真题解析6篇 第5篇因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期

42、内的正确说法是（）。A.施工企业不仅要负责，还要承担保修费用B.施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔C.施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔D.施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修答案：B解析：2022版教材P293页据此，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。施工项目部实现有效的全过程成本管理的保证和基础是建立健全( )。A.统计制度B.责任制度C.考核制度D.会计制度答案：B解析：202

43、2版教材P219 市政公用工程项目施工管理中的施工成本管理。施工项目各项责任制度是实现有效的全过程成本管理的保证和基础。喷浆修补的特点是( )。A.工效快B.强度大C.不易产生裂缝D.密实性好E.水泥用量少答案：A,B,D解析：2022版教材P110页 喷浆修补工效快，强度大，密实性好，耐久性高，但由于水泥用量多，层薄，不均匀等因素，喷浆层易产生裂缝，影响使用寿命，因此使用上受到了限制。桥梁基础施工中常用的基坑排水方法有（ ）。A.帷幕法B.集水坑排水法C.板桩法D.沉井法E.塑性排水板排水法答案：A,B,C,D解析：2022版教材P122桥梁基础施工中常用的基坑排水方法有： （ 1 ） 集水

44、坑排水法。除严重流沙外， 一 般情况下均可适用。 （ 2 ） 井点降水法。井点降水法适用于粉、细砂、地下水位较高、有承压水、挖基较 深、坑壁不易稳定的土质基坑，在无砂的粘质土中不宜使用。 （ 3 ） 其他排水法。对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑，可采用板桩法或沉井法。 此外，视工程特点、工期及现场条件等，还可采用帷幕法：即将基坑周围土层用硅化法、 深层搅拌桩隔水墙、压力注浆、高压喷射注浆、冻结帷幕法等处理成封闭的不透水的 帷幕。甲乙双方的合同纠纷于2022年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据仲

45、裁法有关规定，则下列说法正确的是（）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2022年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2022年7月6日产生法律效力答案：A,E解析：2022新版教材P335页调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。下列不属于编制施工进度计划四个层次的是()。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.单项工程施工进度计划D.分部分项工程进度计划答案：C解析：2022

46、版教材P176页施工进度计划按编制对象的不同可分为：施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段（或专项工程）工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。（2022年真题）市政工程开工前的测量准备工作包括（ ）。A.对测量仪器、设备、工具进行符合性检查B.办理桩点交接手续C.对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核D.按施工方案编制工程测量方案E.根据测量结果绘制竣工图答案：A,B,C,D解析：本题考查的是开工前测量工作。准备工作：（1）开工前应结合.设计文件、施工组织设计，提前做好工程施工过程中各个阶段的工程测量的各项内业计算准备工作，并依照内业准备进行施工测量。（2）对测量仪器、设备、工具等进行符

47、合性检查，确认符合要求。严禁使用未经计量检定或超过检定有效期的仪器、设备、工具。（3）根据填埋场建(构)筑物特点及设计要求的施工精度、施工方案，编制工程测量方案。（4）办理桩点交接手续。桩点应包括:各种基准点、基准线的数据及依据、精度等级。施工单位应进行现场踏勘、复核。（5）开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核。复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时，应向建设单位提出，进行查询，并取得准确结果。某机电安装公司总承包了一大型化工车间的机电安装工程，工程内容包括：本车间范围内的静置设备安装（包括一台大型分2 段卧态到货的立式中压容器，属于II 类压力容器，需要现场组焊和安装）、工艺系统管

48、道工程和电气仪表工程施工任务。安装公司把管道工程分包给了B 专业施工单位。合同规定除工艺设备由建设单位订货外，所有材料均由施工单位（机电安装公司）采购。为了减少施工单位的协调负担，业主负责对地相关单位的沟通与协调。但与施工质量直接相关的还要施工单位参与协调沟通。为此，施工单位加强了对B 分包单位的管理，成立了协调小组，负责整个施工任务的协调工作并与相关方进行了很好的协调。开工前，施工单位建立了安全技术交底制度，针对施工现场及生活区进行了平面布置。1本工程中，机电安装公司内部协调的对象有哪些？外部协调的对象又有哪些?2安全技术交底制度的要求有哪些？3对于本工程压力容器现场安装，机电安装公司应至少具备什么资格许可？4施工单位对B 单位管理的原则有哪些？答案：解析：1.内部协调的对象包括：机电安装工程项目部设置的各个管理部门，专业施工队；B 分包单位。需外部协调的是与施工质量直接相关的方面，包括：（1）业主（建设单位）、设计单位、监理单位等；（2）设备及材料的供货单位；（3）土建单位、其他安装承包商；（4）特种设备监督检验机构、安全监察部门。2. 安全技术交底的要求包括：（1）工程开工前，工程技术人员