21年招标师考试真题精选及答案8章.docx
《21年招标师考试真题精选及答案8章.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《21年招标师考试真题精选及答案8章.docx(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、21年招标师考试真题精选及答案8章21年招标师考试真题精选及答案8章 第1章管理咨询方的项目诉求与管理目标包括( )。A.准确详尽的设计任务书 B.明确及时的指令C.报酬合理 D.信息及时准确E.决策迅速答案:C,D,E解析:工程建设项目的利益相关方因利益驱动在项目中有着各不相同的诉求,其项目诉求对各自的行为都具有影响并产生作用。管理咨询方的项目诉求与管理目标是报酬合理、业主信任、信息及时准确、决策迅速。在招标采购过程中,可通过()来转移供应商行为可能带来的信用风险。A、履约担保B、保证保险C、投标担保D、合同担保答案:B解析:在招标采购过程中可采用合同保证保险和商业信用保证保险来转移供应商行
2、为可能带来的信用风险和所提供的商品质量风险。下列关于协商解除和约定解除权的表述中,不正确的是()。A、约定解除是事前约定的解除,协商解除为事后解除B、约定解除一般为当事人一方存在违约的情况下,另一方享有解除权C、约定解除不一定最终成就,协商解除则可以导致合同最终解除D、约定解除权是双方解除权,协商解除为单方的行为答案:D解析:协商解除是指合同生效后,未履行或未完全履行之前,当事人以解除合同为目的,经协商一致,解除合同。协商解除是双方的法律行为,协议未达成之前,原合同仍然有效。约定解除是指在合同依法成立而尚未全部履行前,当事人基于双方约定的事由行使解除权而解除合同。约定解除属于单方解除,即当事人
3、在合同中约定了合同解除的条件,当约定的条件出现时,当事人即可行使解除权而使合同解除。根据招标投标法,关于投标人的资格与条件,下列说法正确的是(? )。A.投标人只能是法人和其他组织B.法人购买招标文件后即成为投标人C.国家对不同行业及不同主体的投标人资格条件的规定相同D.投标人除符合国家规定的资格条件外,还应符合具体项目的特别要求答案:D解析:P24投标人分为三类:一是法人;二是其他组织;三是具有完全民事行为能力的个人,亦称自然人。法人、其他组织和个人必须具备响应招标和参与投标竞争两个条件后,才能成为投标人。法人或其他组织响应招标、参加投标竞争,是成为投标人的一般条件。要成为合格投标人,还必须
4、满足两项资格条件,一是国家有关规定对不同行业及不同主体的投标人资格条件;二是招标人根据项目本身要求,在招标文件或资格预审文件中规定的投标人资格条件。招标师的职业权利是指招标师依法从业所享有的权利。包括 ()A.保密B.诚信履约C.维护招标投标秩序D.自主选择从业单位E.依法开展招标采购业务并获取劳动报酬答案:C,D,E解析:解析 招标师职业权利是指招标师依法从业所享有的权利。包括:(1)自主选择从业单位的权利;(2)依法开展招标采购业务并获取劳动报酬的权利;(3)维护招标投标秩序的权利。乙工厂为了增加产品销量,模仿某著名厂家甲生产的同类产品的包装,足以使消费者认为该产品是甲工厂生产的。关于这一
5、事件,下列表述正确的是()。A、两种产品的包装类似,足以使消费者产生混淆,故乙工厂行为属不正当竞争行为B、尽管包装类似,如果消费者经过仔细判断仍然能够区分出来属于乙工厂生产,就不属于不正当竞争行为C、乙工厂的产品如果表明了自己的商标和厂址,就不构成侵权D、如果甲工厂没有就该包装申请专利权,则乙工厂的行为就是正当行为答案:A解析:不正当竞争的行为之一为商标混淆,又称采用欺骗性标志从事交易,是指经营者采用假冒或者仿冒其他经营者的商标从事交易,引起公众误解,诱导消费者的行为,以此获取非法利益的行为。被假冒或者仿冒的商标所有者往往是商誉好、影响力大的企业,行为人通过假冒或者仿冒商标等方式,借用他人的商
6、业信誉,侵犯了合法的商标所有人的权益,同时误导消费者,妨碍交易。商标混淆主要有以下四种表现形式:假冒他人注册商标,即未经商标所有人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标;擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品;擅自使用他人的企业名称或姓名,引人误认为是他人的商品;在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志,伪造产地,对商品质量作引人误解的虚假表示。W施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。该
7、施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定总价合同,工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工1个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。问题1.该工程采用固定总价合同是否合适?说明理由。2.该施工合同的变更形式是否妥当?
8、说明理由。该合同争议规范应如何处理?答案:解析:1.该工程采用固定总价合同合适。理由:该工程项目有全套施工图纸,工程量能够较准确计算,规模不大,工期较短,技术不太复杂,合同总价较低且风险不大,故采用固定总价合同是合适的。2.(1)该施工合同的变更形式不妥当。理由:根据我国合同法和建设工程施工合同(示范文本)的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式。合同变更是对合同的补充和更改,亦应当采取书面形式;在应急情况下,可采取口头形式,但事后应以书面形式予以确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,因口头形式协议很难举证,只能以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工,乙方亦答应,是甲、乙双
9、方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥当。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。(2)该合同争议依据合同法律规范处理:在甲方承认因资金紧缺,无法如期支付工程款,要求乙方暂停施工1个月的前提下,甲方应对停工承担责任,赔偿乙方停工1个月的实际经济损失,工期顺延1个月。因为在施工期间,甲方因资金紧缺未能及时支付工程款,并要求乙方停工1个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但根据民法通则的规定,在民事权利诉讼时效期2年内,乙方仍享有要求甲方承担违约责任的权利。乙方应当承担因质量问题引起的返工费用,并支付逾期交工一个月的
10、违约金。因为工程质量问题和逾期交付工程的责任在乙方。21年招标师考试真题精选及答案8章 第2章某技术复杂,采购金额为1000万元的政府采购货物招标项目,其评标委员会的组成正确的是( )。A. 采购人代表1人,专家4人 B. 采购人代表2人,专家3人C. 采购人代表2人,专家5人 D. 采购人代表1人,专家6人答案:C解析:竣工验收阶段,主要管理活动不包括()。A、业主组织实施竣工验收的各项准备工作B、竣工验收通过之后,办理竣工结算C、竣工验收通过之后,办理工程移交(含竣工资料)及保修手续D、办理政府授权部门的质量监督审查答案:D解析:竣工验收阶段,主要管理活动包括:业主组织实施竣工验收的各项准
11、备工作。在整个施工过程已按设计要求全部完成和试运转合格之后,且预验结果符合工程项目竣工验收标准的前提下,组织竣工验收。竣工验收通过之后,办理竣工结算和工程移交(含竣工资料)及保修手续。合同当事人订立仲裁协议,约定了仲裁机构,发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力,应由()人民法院管辖。A、仲裁机构所在地中级B、仲裁协议签订地基层C、被告住所地中级D、原告住所地基层答案:A解析:本题的考点为仲裁协议效力的确认方式。当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后,一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的,由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的,由被告
12、所在地的中级人民法院管辖。关于质押合同的特点,下列说法正确的有()。A、质押合同标的物具有特定性B、质押合同需采用书面形式订立C、质押合同是实践合同D、质押权生效的法定性E、质押合同是双向担保合同答案:A,B,D解析:质押合同是指债务人或者第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有,将该动产或权利作为债权的担保而签订的协议。根据质押物不同,质押合同可以分为动产质押和权利质押两种类型。质押合同通常具有以下特点:质押合同标的物具有特定性;质押合同需采用书面形式订立;质押权生效的法定性。下列关于政府采购活动的说法正确的是 () A.政府采购项目在公示评标结果后,因采购计划发生变更,可以宣布废标B.政府采
13、购合同不得终止C.政府采购项目宣布废标后,应当发布废标公告D.政府采购项目必须公平对待不同规模的供应商企业答案:B解析:政府采购法第50条规定,政府采购合同不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购货物招标项目中,对与项目有利害关系的评审专家,有权要求其回避的主体有()。A.项目主管部门B.采购代理机构C. 检察机关D.采购人E.财政部门答案:B,D,E解析:根据工程建设项目施工招标投标办法,下列关于投标人参加工程建设项目投标应当具备的条件的说法中,错误的是( )。 A.具有独立订立合同的权利B.具有履行合同的能力C.投标资格没有被取消D.最近两年内没有重大工程质量和安全事故问题答案:D解析:工
14、程建设项目施工招标投标办法第20条规定了投标人参加工程建设项目施工投标应当具备五个条件:具有独立订立合同的权利;具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应 的从业人员;没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;法律、行政法规规定的其他资格条件。21年招标师考试真题精选及答案8章 第3章下列关于横道图的说法错误的是()。A、横道图又称甘特图B、横道图是一种三维立体图C、横维表示时间的刻度D、常以线条或横道来代表工作包及其活动时间答案:B解析:横道图又称甘特图,是
15、一种二维平面图,纵维表示工作包(工作任务)内容,一般在图的左方自上而下排列,横维表示时间的刻度。下列关于机电产品国际招标中重新招标的说法中,不正确的是()。A.经评标,没有实质上满足招标文件商务、技术要求的投标人的,可以重新招标B.招标人的采购计划发生重大变更的,可以重新招标C.当次招标被相应主管部门宣布无效的,可以重新招标D.对于利用国内资金的项目,当投标截止时间到达时,招标人少于3个的,应当重新招标答案:D解析:询价采购流程中,对询价小组成员组成的规定是( )。A.询价小组由采购人代表和专家共5人以上单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数1/3B.询价小组由采购人代表和专家共3人以上单数
16、组成,其中专家的人数不得少于成员总数2/3C.询价小组由采购人代表和专家共5人以上单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数2/3D.询价小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数1/3答案:B解析:询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成,其中专家的人数 不得少于成员总数的2/3。专家应从财政部门设立的专家库中随机抽取。下列工程分包情形中,属于违法分包的是()。A、专业承包企业将从总承包企业中分包的专业工程中劳务部分分包给劳务分包企业B、联合体成员征得发包人同意后,将自己承担的部分工程分包给另一具有相应资质的企业C、承包人未经发包人同意对劳务作业进行分
17、包D、施工总承包企业将部分主体工程分包给具有相应资质的专业承包单位答案:D解析:建筑法并未禁止分包工程,但分包工程需依法进行,根据建筑法及建设工程质量管理条例等法律法规的规定,分包工程的禁止性规定主要包括以下方面:禁止主体结构分包,建筑法第29条规定,施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由承包单位自行完成;禁止未经建设单位同意分包专业工程;禁止分包单位再分包;禁止分包给不具备相应资质条件的单位;劳务作业发包人既可以是总承包人,也可以是专业分包的承包人。生产制造企业可以通过供应商的调查活动获取的信息包括()。A、价格信息B、产品的适用性C、产品数量信息D、市场信誉E、地理位置和交通运输成本答
18、案:A,B,D,E解析:生产制造企业的采购部门应关注产品供应商的各种信息来源,企业可以通过供应商的调查活动获取以下信息:产品的适用性,包括技术水平和设计开发保障能力;产品质量信息,包括产品的标准水平、质量控制能力;生产供应能力信息,了解供应商生产计划控制的能力;价格信息;地理位置和交通运输成本;市场信誉;服务质量水平。按照招标投标法的规定,履行项目审批手续和( )是招标项目进行招标前必须具备的两项基本条件。A、落实资金来源B、获得审批手续的批准C、拟订招标方案D、编制项目可行性研究报告答案:A解析:设计任务的常见采购方式包括()。A、征集、竞赛方式B、竞价C、磋商D、招标方式E、比选答案:A,
19、D解析:设计任务的常见采购方式包括:征集、竞赛方式,此方式适用于概念设计采购;招标方式,此方式适用于方案设计的获取。21年招标师考试真题精选及答案8章 第4章配送服务项目是在经济合理区域范围内,根据物流服务需求方的要求,对物品进行()作业,并按时送达指定地点的物流服务项目。A、拣选B、加工C、包装D、检验E、组配答案:A,B,C,E解析:配送服务是指在经济合理区域范围内,根据物流服务需求方的要求,对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流服务项目。其主要配送方式包括:定时配送;定量配送;定时定量配送;定时定路线配送;即时配送。衡量采购管理是否有效的主要指标是看()。
20、A、与采购供应商的合作关系B、采购总成本的高低C、供应商对产品的意见D、采购质量的优劣答案:B解析:B项,衡量采购管理是否有效的主要指标是看采购总成本的高低。A项,采购管理者应与供应商建立良好的联系,建立并且有效管理供应链,确保组织的物资来源。既要实现按时按量的采购目标,避免不必要的储存和保管费用,又要保证供应,使得采购成本在市场波动中实现最小化,尽可能地提高组织的资金利用率和采购管理效率。C项,采购管理需要广泛收集供应商对产品和市场的意见,在保证供应的同时,协助组织自身进行新产品的创新开发,从而提升采购整体管理水平。D项,质量管理是企业的生命,采购质量的优劣将对企业产品质量产生严重的影响,是
21、企业风险管理一个重要的环节。关于产品质量鉴定专家组,下列说法错误的是()。A、产品质量鉴定专家组负责实施产品质量鉴定工作B、产品质量鉴定专家组由5名以上单数专家组成C、专家组应该从有高级技术职称、相应的专门知识和实际经验的专业技术人员中聘任D、专家组成员与产品质量争议当事人有利害关系的,应当回避答案:B解析:产品质量鉴定组织单位组织3名以上单数专家组成产品质量鉴定专家组,具体实施产品质量鉴定工作。专家组的成员应当从有高级技术职称、相应的专门知识和实际经验的专业技术人员中聘任。专家组的成员与产品质量争议当事人有利害关系的,应当回避。下列方法中,可用于招标采购服务项目成本控制的有( )。A.控制图
22、法 B.类比估计法 C.抽样调查统计 D.费用计划曲线 E.甘特图法答案:B,D解析:招标采购服务项目成本控制的方法:类比估计法;自上而下估计法;自下而上的估计法;费用计划曲线。投资决策服务主要工作包括()。A、项目评估及决策B、投资收益估算C、项目可行性研究D、投资机会研究E、项目建议书答案:A,C,D,E解析:投资决策服务需要解决的问题主要集中在项目的开始阶段,其工作内容主要包括:投资机会研究;项目建议书;项目可行性研究;项目评估及决策等。它们均是对投资项目的可行性进行研究分析,只是研究重点、深度和角度有所不同。工程咨询服务项目的范围管理,在实施服务的过程中,要着重做好的工作包括()。A、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 21 招标 考试 精选 答案
限制150内