21年监理工程师真题下载6章.docx

《21年监理工程师真题下载6章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师真题下载6章.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年监理工程师真题下载6章21年监理工程师真题下载6章 第1章由承包方承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险的合同是（）。A.估算工程量单价合同B.固定总价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同答案：B解析：2022教材P146-151采用固定总价合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不得变动。因此，采用固定总价合同，承包方要承担合同履行过程中的主要风险，要承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险。某公路路基填筑工程在施工完成半月后，一段路基（约有80m长）整体失稳垮塌，但未造成人员伤亡。经调查表明，该事故发生的原因

2、是由于施工单位在该路基施工时盲目赶进度，未将原地面的淤泥彻底清理干净所致。事故发生后，施工单位立即进行了返工处理，经检查验收合格。经监理工程师核实施工单位用于这次返工的各项费用共计90万元，事后施工单位根据合同规定监理工程师提交了费用索赔的各种文件资料，要求建设单位对返工所花费的90万元给予赔偿。4.请说明公路工程质量事故分哪几类？答案：解析：4.公路工程质量事故可划分为质量问题、一般质量事故和重大质量事故三类。以下各项中，属于委托合同的是（）。A.设计合同B.施工合同C.勘察合同D.监理合同答案：D解析：考点:法律。合同法中合同分为15类，即：买卖合同，供用电、水、气、热力合同，赠与合同，借

3、款合同，租赁合同，融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同，居问合同。其中，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。根据建设工程文件归档整理规范GB/T 503282022，下列工程质量检验记录中，由建设单位长期保管的是（）。A.幕墙工程验收记录B.分项工程质量验收记录C.基础.主体工程验收记录D.分部（子分部）工程质量验收记录答案：B解析：本题考查的是建设工程监理文件资料管理要求。分项工程质量验收记录由建设单位长期保管，选项ACD应由建设单位永久保管。参见教材P175。如图所示为某工程

4、项目的S形曲线，其中实线为计划S形曲线，虚线为实际S形曲线。图中A、B、C三点所提供的信息是（）。A.A点表明进度超前B.A点表明进度拖后C.B点表明实际与计划进度一致D.B点表明进度超前E.C点表明进度拖后答案：A,C,E解析：本题考查的是S曲线比较法。实际进度点落在计划S曲线左边的表示进度超前，落在计划S曲线右边的表示进度拖后。用来预测各个年度的投资规模的是（）。A.工程项目总进度计划B.投资计划年度分配表C.工程项目进度平衡表D.工程项目一览表答案：B解析：考点: “投资计划年度分配表”。投资计划年度分配表是根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设

5、资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据。斟此，本题的正确答案为B。（2022年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实D.合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：本题考查的是法律事实的内涵。选项A，法律事实包括行为和事件；选项B，罢工属于法律事实中的事件；选项C，发生法律效力的法院判决是法律事实。在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。A、要约生效B、承诺生效C、附生效条件的合同条件具备D、附生效期限的合同期限届满答案：B解析：对于不要式合同，承诺生效时合同成立

6、。下列选项中，关于定金的说法正确的有()。A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方只能选择使用违约金条款E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金者定金条款答案：A,B,C,E解析：考点:合同法主要内容。当事人可以依照担保法约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返

7、还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或者定金条款。21年监理工程师真题下载6章 第2章在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A、建设单位要求的使用年限B、设计文件规定的合理使用年限C、30年D、50年答案：B解析：在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为设计文件规定的合理使用年限。#某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加2名招标人以

8、外的专家D.招标人代表不变增加4名招标人以外的专家E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家答案：C,D,E解析：考点:“施工招标程序”。评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此，本题的正确答案为CDE。高速公路上的防眩设施主要有）A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.突起路标E.里程碑答案：A,B,C解析：高速公路上的防眩设施主要有防眩板、防眩网和绿植防眩等。在组织流

9、水施工时，确定流水节拍应考虑的因素有（ ）。A.所采用的施工方法和施工机械B.相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间C.施工段数目D.在工作面允许的前提下投入的工人数和机械台班数量E.采用的工作班次答案：A,D,E解析：本题考核的是确定流水节拍应考虑的因素。同一施工过程的流水节拍，主要由所采用的施工方法、施工机械以及在工作面允许的前提下投入施工的工人数、机械台数和采用的工作班次等因素确定。关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（ ）。A.著作权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包

10、人承担答案：B解析：在工程施工中，施工单位需要使用_报验、报审表的情况有( )。A.单位工程竣工验收报审表B.隐蔽工程的报验C.检验批的报验D.分项工程的报验E.分部工程报验表答案：B,C,D解析：2022教材P154-158_报验、报审表，该表主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验，也可用于为施工单位提供服务的试验室的报审。专业监理工程师审查合格后予以签认。在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时间止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的答案：A,B解

11、析：有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：投标截止时间止，投标人少于3个的；经评标委员会评审后否决所有投标的。根据九部委的勘察合同的规定，发包人应向勘察人提供的资料不包括（）。A.坐标和标高B.建筑总平面图C.初步设计D.人防设施的资料答案：C解析：知识点:勘察合同中发包人提供的资料。勘察阶段不可能提交设计资料。2022版教材P77。某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2 标段，并将A2 标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度

12、控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1 和A2 两个标段的项目监理组，并按专业分别设置了若干专业监理小组，组成职能制项目监理组织机构。为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2 标段两个监理规划。总监理工程师要求：六个职能管理部门根据A1、A2 标段的特点,直接对A1、A2 标段的施工单位进行管理；在施工过程中，A1 标段出现的质量隐患由A1 标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改，A2 标段出现的质量隐患由A2 标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，如未整改，则由相应标段项目监理组

13、负责人签发“工程暂停令”，要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。在报送的监理规划中，项目监理人员的部分职责分工如下：(1)投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书，但竣工结算须由总监理工程师签认；(2)合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；(3)进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况，并由该组负责人审批工程延期；(4)质量控制组负责人审批项目监理实施细则；(5)A1、A2 两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作，及时调换不称职的监理人员。1 、绘制监理单

14、位设置的项目监理机构的组织机构图，说明其缺点。2 、指出总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。3 、指出项目监理人员职责分工中的不妥之处、写出正确做法。答案：解析：1、 监理单位设置的项目监理机构的组织机构图如下图所示。项目监理机构的缺点：由于直线指挥部门人员受职能部门多头指令，如果这些指令相互矛盾，将使直线指挥部门人员在监理工作中无所适从。2、 总监理工程师工作中的不妥之处：(1)不妥之处：总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2 标段两个监理规划。正确做法：总监理工程师主持编制A1、A2 标段两个监理规划。(2)不妥之处：六个职能部门根据A1、A2 标段的特点，直接对A

15、1、A2 标段的施工单位进行管理。正确做法：由A1 和A2 两个标段的项目监理组直接对A1、A2 标段的施工单位进行监理。(3)不妥之处：由相应标段项目监理负责人签发“工程暂停令”要求停工整改。正确做法：“工程暂停令”应由总监理工程师签发。(4)不妥之处：总监理工程师主持召开了第一次工地会议。正确做法：应由建设单位主持召开第一次工地会议。(5)不妥之处：第一次工地会议后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。正确做法：监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。3、 项目监理人员职责分工中的不妥之

16、处：(1)不妥之处：投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书。正确做法：应由总监理工程师审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书。(2)不妥之处：合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。正确做法：应由总监理工程师负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。(3)不妥之处：进度控制组负责人审批工程延期。正确做法：应由总监理工程师负责审批工程延期。(4)不妥之处：质量控制组负责人审批项目监理实施细则。正确做法：应由总监理工程师负责审批项目监理实施细则。(5)不妥之处：A1、A2 两个阶段项目监理组负责人及时调换不称职的监理人员。正确做法：应由总监理工程

17、师及时调换不称职的监理人员。21年监理工程师真题下载6章 第3章 组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（ ）。A.流水施工B.平行施工C.依次D.分别施工 答案：B解析：平行施工是组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象。根据建设工程设计合同，设计人完成的方案设计的深度应满足()的需要。A.编制招标文件 B.订购主要设备C.编制初步设计文件D.编制施工图设计E.控制工程概算答案：C,E解析：考点:订立设计合同时应约定的内容。方案设计应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。初步设计文件应当满足编

18、制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。在我国的建设领域中，实行项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度，在这些制度中，核心的内容是()。A.招标投标制度B.项目法人制度C.合同管理制度D.工程监理制度答案：C解析：考点:建设工程合同管理的目标。合同管理制度是核心内容。下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是()。A.编制单位工程施工进度计划B.按年、季、月审核施工单位总进度计划C.组织现场协调会D.审批工程延误事宜答案：C解析：考点:建设工程施工进度控制工作

19、内容。组织现场协调会属于监理工程师的工作；对于单位工程施工进度计划，监理工程师只负责审核不需要编制；按年、季、月编制工程综合计划；审批工程延期。香蕉曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息，其主要作用包括（）。A、合理安排工程项目进度计划 B、定期比较工程项目的实际进度与计划进度 C、预测后期工程进展趋势 D、预测进度偏差对后续工作的影响 E、预测进度偏差对总工期的影响答案：A,B,C解析：本题考查的是香蕉曲线比较法。香蕉曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息。其主要作用包括：（1）合理安排工程项目进度计划；（2）定期比较工

20、程项目的实际进度与计划进度；（3）预测后期工程进展趋势。参见教材P98。下列关于流水施工的表述中，不正确的有()。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了确定施工工期C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求答案：A,B解析：考点:流水施工参数。施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。根据固定节拍流水施工与成倍节拍流水施工可知专业工作

21、队数不会少于参加流水的施工过程数。流水施工的工期是指从第一个专业工作队投入流水施工开始，到最后一个专业工作队完成流水施工为止的整个持续时间。选择合理的承发包模式和合同计价方式是目标控制的( )A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施答案：D解析：2022版教材P131-135建设工程总目标及分目标将反映在建设单位与工程参建主体所签订的合同之中。由此可见，通过选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。暂无试卷，最近更新答案：解析：设备安装检验合格后，经确认满足设

22、备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由( )批准。 A. 专业监理工程师 B. 安装单位项目负责人 C. 设备供应商 D. 总监理工程师答案：D解析：设备安装单位认为达到试运行条件时，应向项目监理机构提出申请。经现场监理工程师检查并确认满足设备试运行条件时，由总监理工程师批准设备安装承包单位进行设备试运行。试运行时，建设单位及设计单位应有代表参加。21年监理工程师真题下载6章 第4章在设计过程中，如果业主改变其建设意图和要求，就会引起设计单位的设计变更，这体现了()会影响设计进度。A.工程变更B.设计各专业之间的协调配合C.建设意图及要求改变D.设计审批时间答案：C解析：考点:

23、影响设计进度的因素。建设工程设计是本着业主的建设意图和要求而进行的，所有的工程设计必然是业主意图的体现。因此，在设计过程中，如果业主改变其建设意图和要求，就会引起设计单位的设计变更，必然会对设计进度造成影响。工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有（）。A.投资计划年度分配表B.设计总进度计划表C.工程项目一览表D.年度建设资金平衡表E.工程项目进度平衡表答案：A,C,E解析：2022版教材P7本题考查的是工程项目建设总进度计划。工程项目建设总进度计划是编报工程建设年度计划的依据，其主要内容中的表格部分包括：工程项目一览表；工程项目总进度计划；投资计

24、划年度分配表；工程项目进度平衡表。某实施监理的建设项目，开工前由设计单位负责人主持召开了设计交底会，建设单位、监理单位、施工单位相关人员参加。会后，施工单位整理形成了设计交底会议纪要，送设计单位相关责任人签字后作为施工和监理的依据。工程开工后，建设单位主持召开了第一次工地会议，建设单位、施工单位和监理单位分别介绍了各自的驻场机构、人员及分工，建设单位对项目监理机构进行了授权，施工单位介绍了施工准备情况，项目监理机构将监理规划的编制进展及主要内容作了介绍，会议确定了参加工地例会的主要人员以及召开工地例会的周期、地点及主要议题，并要求施工单位完成会议纪要的整理。1指出该项目设计交底会做法的不妥之处

25、，说明理由。2指出该项目第一次工地会议做法的不妥之处，说明理由。3第一次工地会议还应包括哪些内容4说明监理规划的编制及报批流程。答案：解析：1该项目设计交底会的不妥之处及理由如下。 (1)不妥之处：开工前由设计单位负责人主持召开了设计交底会。理由：设计交底会应在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时由建设单位组织召开。(2)不妥之处：建设单位、监理单位、施工单位相关人员参加设计交底会。理由：设计单位相关人员也应参加设计交底会。(3)不妥之处：施工单位整理形成了设计交底会议纪要。理由：设计交底应由设计单位按专业汇总、整理形成会议纪要，与会各方会签。(4)不妥之处：设计交底会议纪要

26、，送设计单位相关责任人签字后作为施工和监理的依据。理由：设计交底会议纪要由建设、设计、监理和施工单位的相关责任人签字，即成为施工和监理的依据。2该项目第一次工地会议的不妥之处及理由如下。(1)不妥之处：工程开工后，建设单位主持召开了第一次工地会议。理由：建设单位应在工程开工前主持召开第一次工地会议。(2)不妥之处：项目监理机构将监理规划的编制进展作了介绍。理由：监理规划应该在第一次工地会议前就编制完成。(3)不妥之处：施工单位完成会议纪要整理。理由：应由监理单位完成会议纪要整理。3第一次工地会议还应包括：建设单位介绍工程开工准备情况；建设单位和项目监理机构对施工准备情况提出意见和要求。4监理规

27、划的编制及报批流程如下。(1)监理规划的编制：监理规划应针对项目的实际情况，明确监理工作目标、工作制度、工作程序、监理方法和措施，由总监理工程师主持编制。(2)监理规划的报批流程：工程监理规划编制完成后，必须由监理单位技术负责人审核批准后，在第一次工地会议前报送建设项目业主。风险识别方法中，不属于专家调查法的是（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.访谈法D.风险调查法答案：D解析：考点:建设工程风险管理。专家调查法主要包括头脑风暴法、德尔菲法和访谈法。下列关于合同工程竣工验收的说法中，正确的是（ ）。A.监理人认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收B.

28、竣工验收合格，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由发包人向承包人出具工程接收证书C.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并缓发工程接收证书D.竣工验收不合格，承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告E.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收不合格答案：A,C,D解析：下列选项中，属于风险管理主要环节的有()。A.风险识别B.验收C.风险分析与评价D.风险对策的决策E.风险对策实施的监控答案：A,C,D,E解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。风险管理包括风险识别、

29、风险分析与评价、风险对策的决策、风险对策的实施和风险对策实施的监控五个主要环节。 下列符合工程监理文件资料编制要求的有()。A.工程文件一般为复印件B.文件资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备C.文件资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符D.文件资料应采用耐久性强的书写材料E.工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A3幅面 答案：B,C,D解析：考点:管理要求。选项A错误，归档的文件资料一般应为原件；选项E错误，工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面。对于分部工程观感质量进行验收检查，通常给出综合质量评价，其结论分为( )。A.优B.良C.好D.一般E.差答案：C,D,E解析

30、：2022版教材P159-179观感质量验收，这类检查往往难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行观感质量验收。并结合验收人的主观判断，检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论，而是综合给出“好”、“一般”、“差”的质量评价结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ ）A.四分之一B.三分之二C.三分之一D.一半答案：B解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。21年监理工程师真题下载6章 第5章单位工程验收时，对主要

31、功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。A.监理和建设单位B.施工和设计单位C.设计和建设单位D.各单位验收人员共同答案：D解析：本题考查的是单位工程质量验收。主要使用功能抽查项目是在检查资料文件的基础上由参加验收的各方人员商定，并用计量、计数的方法抽样检验。根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022），不能列入其他项目清单的是（ ）。A.专业工程暂估价B.计日工C.总承包服务费D.总承包人自行分包管理费答案：D解析：其他项目清单是指因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。其他项目清单应根据拟建工程的具体情况列项。(1)暂列金

32、额；(2)暂估价暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价；(3)计日工；(4)总承包服务费。下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（ ）。A.地质条件变化引起的索赔B.施工中人为障碍引起的索赔C.加速施工费用的索赔D.工期延误的索赔E.对指定分包商的付款索赔答案：D,E解析：在承包人索赔中，要求事件属于非承包人原因，并且遭受损失。发包人向承包人的索赔包括：工期延误索赔；施工缺陷索赔；承包人不履行的保险费用索赔；对指定分包商的付款索赔；发包人合理终止合同或承包人不正当地放弃工程的索赔等情况以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技

33、术、商标、名称、设计、原产地或供应者等B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用答案：C解析：知识点:设备招标的相关规定。选项C，成套设备供应的投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司。如是后者，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。2022版教材P71。按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预

34、备费范围的是（）费用。A、设计变更增加的 B、局部地基处理增加的 C、利率调整增加的 D、预防自然灾害采取的措施答案：C解析：本题考查的是预备费。基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，主要是指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。选项C不属于基本预备费。参见教材P34。在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的经济措施包括( )。A.对改进施工工艺给予表扬B.建议采用更先进的施工机械C.实行包干奖励D.注意改善劳动条件答案：C解析：2022教材P132-133经济措施(1)实行包干奖励;(2) 提高奖金数额;(3) 对所采取的技术措施给予相应的经济补偿

35、。工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括（）。A.工程及各参建单位名称B.事故处理的过程及结果C.事故发生后采取的措施及处理方案D.质量事故发生的时间、地点、工程部位E.对质量事故责任人的处理意见答案：A,B,C,D解析：考点:工程质量事故处理。质量事故书面报告应包括如下内容：(1)工程及各参建单位名称；(2)质量事故发生的时间、地点、工程部位；(3)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；(4)事故发生原因的初步判断；(5)事故发生后采取的措施及处理方案；(6)事故处理的过程及结果。某建设项目，承包人根据施工

36、承包合同规定，在开工前编制了该项目的施工进度计划，如下图所示（单位：月）。该进度计划已经监理工程师批准。在施工过程中，发生了下列事件：事件1：施工到第2个月时，业主要求增加一项工作D，工作D持续时间为4个月。工作D安排在工作A完成之后，工作l开始之前。事件2：由于设计变更导致工作G停工待图2个月。事件3：由于不可抗力的暴雨导致工作D拖延1个月。上述事件发生后，为保证不延长总工期，承包商需通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。根据分析，后续工作的费率是：工作日为2万元/月，工作I为2.5万元/月，工作J为3万元/月。1.该建设项目初始施工进度计划的关键工作有哪些？计划工期是多少？

37、答案：解析：1.该建设项目初始施工进度计划的关键工作是：A、B、G、I、J。计划工期=（3+3+3+5+3）个月=17个月。根据建设工程监理规范，检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况由（）负责。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.总监理工程师代表答案：C解析：考点:项目监理机构人员配备及职责分工。监理员职责主要有：(1)检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；(2)进行见证取样；(3)复核工程计量有关数据；(4)检查工序施工结果；(5)发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。21年监理工程师真题下载6章 第6章下列选项中，不属于PM-BO

38、K总体框架的基本过程组的是()。A.启动过程组B.计划过程组C.监控过程组D.操作过程组答案：D解析：2022版教材P169-171本题考查的是2022版教材PMBOK总体框架。2022版教材PMBOK总体框架基本过程组：启动过程组；计划过程组；执行过程组；监控过程组；收尾过程组。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这种审查方法称为（）。A.标准预算审查法B.筛选审查法C.分组计算审查法D.对比审查法答案：

39、B解析：考核施工图预算的审查内容与审查方法。“筛选”是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程，对不符合条件的应进行详细审査，若审査对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。参见教材P127。关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（ ）。A. 内陆交货类对买方风险小而对卖方风险大B. 目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均

40、摊C. 装运港船上交货是由买方承担海运风险D. 采用装运港船上交货类时，由卖方负担货物装船后的一切风险答案：C解析：2022版教材P28本题考查的是进口设备的交货方式及相应方式下买卖双方的责任。内陆交货类：卖方在出口国内陆的某个地点完成交货任务。在交货地点，卖方及时提交合同规定的货物和有关凭证，并承担交货前的一切费用和风险；买方按时接受货物，交付货款，承担接货后的一切费用和风险，并自行办理出口手续和装运出口。货物的所有权也在交货后由卖方转移给买方。目的地交货类：卖方要在进口国的港口或内地交货，包括目的港船上交货价，目的港船边交货价和目的港码头交货价及完税后交货价。装运港交货类：卖方在出口国装运

41、港完成交货任务。主要有装运港船上交货价，习惯称为离岸价；运费在内价；运费、保险费在内价，习惯称为到岸价。采用装运港船上交货价（FOB）时卖方的责任是：负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方；负责货物装船前的一切费用和风险；负责办理出口手续；提供出口国政府或有关方面签发的证件；负责提供有关装运单据。买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方；承担货物装船后的一切费用和风险；负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续；接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。根据合同法，对效力待定合同的理解正确的是（）。A.在相对人

42、催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B.效力待定合同的善意相对人行使撤销权的期限自行为作出之日起超过一年C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D.超越代理权限签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同答案：C解析：本题考查的是合同法主要内容。选项A错误，效力待定合同是指合同成立后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同。合同法第47条规定：“相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认”；选项B错误，合同法第55条规定具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的，撤销

43、权消灭；选项D错误，合同法第48条规定行为人超越代理权订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。根据合同法第49条规定，表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。参见教材P2425。分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据（ ）的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人答案：A解析：本题考核的是分包单位资质的审核确认。分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据总监理工程师

44、的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。下列不属于招标公告与投标邀请书应当载明的内容是（）。A.建设单位的名称和地址B.招标项目的性质C.招标项目的实施地点D.投标邀请函答案：D解析：考点:“建设工程监理招标程序”。建设单位采用公开招标方式的，应当发布招标公告。招标公告必须通过一定的媒介进行发布。投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。招标公告与投标邀请书应当载明：建设单位的名称和地址；招标项目的性质；招标项目的数量；招标项目的实施地点；招标项目的实施时间；获取招标文件的办法等内容。因此，本题的正确答案为

45、D。(2022年)见证取样通常涉及三方行为，这三方是指（）A.施工方、监理方和建设方B.监理方、设计方和建设方C.监理方、施工方和设计方D.施工方、见证方和试验方答案：D解析：本题考核见证取样设计的当事人。 对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。A.建设单位B.项目监理机构C.质量监督机构D.质量检测机构 答案：B解析：项目监理机构要求施工单位进行质量事故调查、分析质量事故产生的原因，并提交质量事故调查报告。对于由质量事故调查组处理的，项目监理机构应积极配合，客观地提供相应证据。在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是()A、清水楼梯踏步B、镶面大理石柱C、地漏D、垃圾道答案：A解析：防护就是针对被保护对象的特点采取各种防护的措施。如对于清水楼梯踏步，可以采取护棱角铁上下连接固定。