21年监理工程师试题8节.docx

《21年监理工程师试题8节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师试题8节.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年监理工程师试题8节21年监理工程师试题8节 第1节为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，( )通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。A.监理人B.发包人C.总包单位D.设计单位答案：A解析：2022版教材P99-102本题考查的是施工进度管理。为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，监理人通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理 。下列属于工程施工阶段监理单位安全生产的监理行为准则有（）A.监理单位依法对工程质量安全负责B.按规定编制监理规划和安全监理实施细则C.监理单位应当依法取得

2、资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动D.从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业E.监理单位法定代表人和项目总监理工程师应当加强工程项目安全生产管理，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任答案：A,C,D,E解析：2022版教材P146-147工程施工阶段监理单位安全生产的监理行为准则如下：(1) 监理单位依法对工程质量安全负责；(2) 监理单位应当依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动；(3) 从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担质量安全责任；

3、(4) 监理单位应当建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度；(5) 监理单位法定代表人和项目总监理工程师应当加强工程项目安全生产管理，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。进行土方明挖时，监理机构应对开挖过程进行（）监督检查，对开挖质量进行控制。A.连续的 B.间断的 C.巡视 D.见证取样答案：A解析：本题考查的是质量控制实例。土方明挖。监理机构应对开挖过程进行连续的监督检查，对开挖质量进行控制总监理工程师任命书需要由工程监理单位的（）签字，并加盖单位公章。A.法定代表人B

4、.技术负责人C.主要负责人D.项目监理机构答案：A解析：考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。总监理工程师任命书需要由工程监理单位法定代表人签字，并加盖单位公章。 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差( )。A. 均为1周 B. 分别为3周和1周C. 均为3周 D. 分别为4周和3周正确答案：B影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期（）的技术设计结束前的工作阶段。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一答案：C解析：考点: “投资控制的重点”。投资控制贯穿于项口建设的全过程，这一点是毫无疑义的，但是必须重点突出。影响项目投资最大的阶段，是约占工程项

5、目建设周期四分之一的技术设计结束前的工作阶段。在韧步设计阶殷，影响项目投资的可能性为75%95%；在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35%75%；在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性则为5%35%。很显然，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目作出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。据两方一些国家分析，设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1%以下，但正是这少于1%的费用却基本央定了几乎全部随后的费用。由此可见，设计对整个建设工程的效益是何等重要。这里所说的建设工程全寿命费用包括建设投资和工程交付使用后的经常性开支费用（含经营费用、日常维护修理费用、使用期内大

6、修理和局部更新费用）以及该项目使用期满后的报废拆除费用等。闻此，本题的正确答案为C。21年监理工程师试题8节 第2节(2022年真题)根据建设工程工程量清单计价规范，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以(）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.投标控制价答案：B解析：本题考查的是物价变化。如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。用横道图表示的建设工程进度计划，属于其基本组成部分的

7、是()。A.左侧的工作名称和右侧的横道线B.左侧的横道线和左侧的工作名称C.左侧的横道线和右侧的工作名称D.左侧的工作名称及工作的持续时间等基本数据和右侧的横道线答案：D解析：考点:建设工程进度计划的表示方法。用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分，即左侧的工作名称及工作的持续时间等基本数据部分和右侧的横道线部分。在CM模式中,CM单位与设计单位之间是协调关系,这一点( )。A只适用于代理型CM模式,不适用于非在模式中，单位与设计单位之间是协调关系，这一点（ ）。只适用于代理型模式，不适用于非代理型模式不适用于代理型模式，只适用于非代理型模式既不适用于代理型模式，也不适用于非代理

8、型模式既适用于代理型模式，也适用于非代理型模式正确答案：D某实施监理的工程项目分为A、B、C三个单项工程，经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定：(1)A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：1)乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质

9、和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。(2)B工程合同额为9000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为1 8个月，第二期为1 2个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第1 1天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工

10、程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。2)工程进行到第1 0个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工，该项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。3)复工后在工程后期，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。(3)C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算，工期为5 50天。但在施工合同中，开工日期为

11、2022年1 2月1 5日，竣工日期为200 7年7月20日，日历天数为5 8 1天。1A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当？合同条款中有哪些不妥之处？2B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理？3C单项工程合同的合同工期应为多少天？4合同变更价款的原则与程序包括哪些内容？合同争议如何解决？答案：解析：1A单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较大。合同条款中的不妥之处是：第(1)条中乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）施工不妥，应改为按总监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）施工。第(2)条中供“乙方参考使用”提法不当，应改正为保证

12、资料（数据）真实、准确，作为乙方现场施工的依据。第(3)条不妥，不允许分包单位再次分包。2业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款，应承担金钱债务及违约责任，承包商提出要求付款并计A利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第1 5天（即1 4天后）起计算，而不应是承包商所提出的第1 1天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，

13、故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法，承包商可以不承担工期拖延的经济和工期延误责任，业主应当给予工期顺延，但不补偿费用。3按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准，应认定工期目标为5 8 1天。4(1)变更合同价款的调整按下列原则和方法进行：合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。(2)确定变更价款的程序是：变更发生后的1 4天内，承包方应提出变更价款

14、报告，经监理工程师确认后，调整合同价；若变更发生后1 4天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；监理工程师收到变更价款报告之日起1 4天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起1 4天后该报告自动生效。(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决：协商和解；有关部门调解；按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁；向有管辖权的法院起诉。根据工程监理企业资质管理规定，下列工程监理企业资质标准中，在综合资质、专业甲级、专业乙级和专业丙级要求中相同的是（）。A.企业技术负责人应为注册监理工程师B.企业技术负责人应具有工程类高级职称C.注册资本不少于300万元D.注册造

15、价工程师不少于1人答案：A解析：考点:“工程监理企业的资质等级标准”。根据工程监理企业资质管理规定的规定，在综合资质、专业甲级、专业乙级和专业丙级的标准中，企业技术负责人都应为注册监理工程师，但要求的职称不同，综合资质标准和专业甲级标准的注册监理工程师应具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称，专业乙级的注册监理工程师应具有10年以上从事工程建设工作的经历，专业丙级的注册监理工程师应具有8年以上从事工程建设工作的经历。所以，选项A符合题意，选项B不符合题意。选项C中：综合资质的注册资本不得少于600万元，甲级的注册资本不少于300万元，乙级的注册资本不少于100万元，丙级的注

16、册资本不少于50万元。所以，选项C不符合题意。选项D中：综合资质注册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于5人，一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师累计不少于15人次；甲级注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于25人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于专业资质注册监理工程师人数配备表中要求配备的人数，注册造价工程师不少于2人；乙级注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于15人次。其中，相应专业

17、注册监理工程师不少于专业资质注册监理工程师人数配备表中要求配备的人数，注册造价工程师不少于1人；丙级相应专业的注册监理工程师不少于专业资质注册监理工程师人数配备表中要求配备的人数。所以，选项D不符合题意。因此，本题的正确答案为A。对建设工程投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观且定量的分析时，应注意的问题有()A、将投资、进度、质量目标分别进行优化B、使投资、进度、质量目标同时达到最优C、掌握客观规律，充分考虑制约因素D、对未来的预期收益不宜过于乐观E、将目标规划和计划结合起来考虑答案：C,D,E解析：在确定建设工程目标时，应当对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能

18、定量的分析。在分析时要注意以下几方面问题：掌握客观规律，充分考虑制约因素；对未果的、可能的收益不宜过于乐观；将目标规划和计划结合起来。21年监理工程师试题8节 第3节根据标准施工招标文件，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是()A、视投标书不符合评审标准，否决其投标B、对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C、直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D、要求投标人当场重新报价，按新报价评审答案：B解析：投标报价有算术错误的，评标委员会对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。（）是指环境法的内部层次和结

19、构，是由各种法律规范组成的相互联系、相互补充、内部协调一致的统一整体。A.环境法律体系 B.环境保护体系 C.环境法律保护体系 D.保护环境体系答案：A解析：本题考查的是环境保护相关的法律法规和方针政策。环境法律体系是指环境法的内部层次和结构，是由各种法律规范组成的相互联系、相互补充、内部协调一致的统一整体。关于工程延期审批原则的说法，正确的是()。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出意向通知D.批准的工程延期必须符合实际情况答案：D解析：工程延期的审批原则合同条件监理工程师批准的工程延期必须符合

20、合同条件。这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则。影响工期发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差时，才能批准工程延期。建设工程施工进度计划中的关键线路并非固定不变，监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。实际情况因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具，它的组成部分包括（）。A.枝干B.质量特性C.要因D.控制界限E.主干答案：A,B,C,E解析：考核工程质量统计分析方法。因果分析图由质量特性（即质量结果指某个质量问题）

21、、要因（产生质量问题的主要原因）、枝干（指一系列箭线表示不同层次的原因）、主干（指较粗的直接指向质量结果的水平箭线）等所组成。参见教材P68。材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，延交付违约金的最高限额为合同价格的（）。A.10%B.12%C.15%D.20%答案：A解析：2022版教材P144-145除专用合同条款另有约定外，迟延交忖j业约金计算方法如下:延迟交付违约金=延迟交付材料金额X0.08%X 延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10% 。某工程，施工单位于3月10日进入施工现场开始搭设临时设施，3月15日开始拆除旧有建筑物，3月25日开始永久性工程基础正式打桩，4月

22、10日开始平整场地。该工程的开工时间为()。A、3月10日B、3月15日C、3月25日D、4月10日答案：C解析：本题考查的是工程建设程序。建设工程新开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期。不需要开槽的工程，以正式打桩作为正式开工日期。铁路、公路、水库等需要进行大量土石方工程的，以开始进行土石方工程作为正式开工日期。工程地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临时建筑或设施等的施工不算正式开工。21年监理工程师试题8节 第4节 下列费用中，属于建安工程措施费的是（）。A.二次搬运费B.构成工程实体的材料费C.工程排污费D.施工现场管理人员的工资 答案：A解析：

23、措施费的具体包括以下内容：环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费，混凝土、钢筋混凝土模板及脚手架费，已完工程及设备保护费，施工排水、降水费。根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（ ）提出要求。A.联动试车B.性能测试C.单车试验D.投料试车答案：B解析：2022版教材P121-123竣工试验：(1)第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；(2)第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；(3)第三阶段，如对性能测试及其他

24、竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。下列选项中，不属于导致非计划性风险自留主要原因的是()。A.缺乏风险清单B.风险识别失误C.风险分析与评价失误D.风险决策实施延误答案：A解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。导致非计划性风险自留的主要原因有：缺乏风险意识、风险识别失误、风险分析与评价失误、风险决策延误、风险决策实施延误等。下列选项中，属于非保险转移缺点的有()。A.可能因合同条款有歧义而导致转移失效B.机会成本大C.有时转移代价可能超过实际损失D.可能因转移者心理麻痹而导致实际损失增加E.可能因被转移者无力承担实际发生的重大损失而导

25、致仍然由转移者来承担损失答案：A,C,E解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。非保险转移的媒介是合同，这就可能因为双方当事人对合同条款的理解发生分歧而导致转移失效。另外，在某些情况下，可能因被转移者无力承担实际发生的重大损失而导致仍然由转移者来承担损失。例如，在采用固定总价合同的条件下，如果施工单位报价中所考虑涨价风险费很低，而实际的通货膨胀率很高，从而导致施工单位亏损破产，最终只得由建设单位自己来承担涨价造成的损失。此外，非保险转移一般都要付出一定的代价，有时转移风险的代价可能超过实际发生的损失，从而对转移者不利。总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的()与

26、项目总投资的比率。A、息税前利润B、净利润C、总利润扣除应缴纳的税金D、总利润扣除应支付的利息答案：A解析：总投资收益率系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)（建设投资+流动资金）的比率，它考察项目总投资的盈利水平。世界银行建设工程投资构成中，应急费包括（）。A.未明确项目准备金B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.运费和保险费E.各种酬金答案：A,C解析：世行建设工程投资构成中，应急费包括以下两个方面：未明确项目的准备金；不可预见准备金。21年监理工程师试题8节 第5节根据建设工程监理规范，下列内容中，不属于监理实施细则的是(

27、)。A.监理工作控制要点B.监理工作组织制度C.监理工作流程D.监理工作方法答案：B解析：影响项目监理机构监理工作效率的主要因素有（ ）。A.工程复杂程度B.工程规模的大小C.对工程的熟悉程度D.管理水平E.设备手段答案：C,D,E解析：影响项目监理机构监理工作效率的主要因素有：对工程的熟悉程度、管理水平、设备手段等。工程网络计划的资源优化是指通过改变（），使资源按照时间的分布符合优化目标。A.工作的持续时间B.工作的开始时间C.工作之间的逻辑关系D.工作的完成时间E.工作的资源强度答案：B,D解析：考核资源优化。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目

28、标。参见教材P75。某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目，并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料，施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场，遭到材料供应商的拒绝，两天后才将材料运到施工现场。事件2：某设备供应商由于进行设备调试，在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位，恰好此时该设备的价格下降，施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款，设备供应商则要求按原价执行，双方为此产生了争议。事件3：施工单位与某施工机械租赁公司签订的

29、租赁合同约定的期限已到，施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费，此时，双方签订的合同终止。事件4：施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量，从而减少分包单位的合同价格，为施工单位创造更高的利润。2.根据事件1，简要说明合同当事人在约定合同内容时，一般应包含哪些条款？答案：解析：2.合同当事人在约定合同内容时，一般应约定以下条款：（1）当事人的名称或者姓名和住所；（2）标的；（3）数量；（4）质量；（5）价款或者报酬；（6）履行期限、地点和方式；（7）违约责任；（8）解决争议的方法。建设单位委托工程监理单位的工作内容中，不属于“相关服务”内容的是（）。A、决策B

30、、施工C、勘察D、保修答案：B解析：考点:建设工程监理涵义及性质。目前，建设工程监理定位于工程施工阶段，工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动均为相关服务。参见教材P2。#(2022年真题)根据建筑工程施工质量验收统一标准，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构答案：A解析：本题考查的是工程施工质量验收基本规定。对于建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2022）及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由建设单位组织监理、施工等单

31、位协商确定。21年监理工程师试题8节 第6节根据绘图规则，双代号网络图如图3-4所示，绘图错误的有()。 A.有多余虚工作B.存在循环回路C.节点编号有误D.有多个起点节点E.从箭线上引出箭线答案：B,C,D解析：2022教材P37-43本题考查的是双代号网络图的绘制。节点、形成循环回路，节点指向节点属于编号错误，图中节点和节点都是起点节点。某监理公司中标承担某项目施工监理及设备采购监理工作。该项目由A设计单位设计总承包、B施工单位施工总承包，其中幕墙工程的设计和施工任务分包给具有相应设计和施工资质的C公司，土方工程分包给D公司，主要设备由业主采购。该项目总监理工程师组建了直线职能制监理组织机

32、构，并分析了参建各方的关系，画出如图1-8示意图。在工程的施工准备阶段，总监理工程师审查了施工总承包单位施工组织设计，审查了现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，并指令专业监理工程师审查施工分包单位的资格，分包单位为此报送了企业营业执照和资质等级证书两份资料。1请画出直线职能制监理机构示意图，并说明在监理工作中这种组织形式容易出现的问题。2在图1-8所示的工程建设各方关系示意图上，标注各方面之关系（凡属合同关系的，按合同法注明何种合同关系）。3C公司能否在幕墙工程变更设计单上以设计单位的名义签认？为什么？4总监理工程师对总承包单位质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系的

33、审查应侧重什么内容？5总监理工程师审核施工组织设计的主要内容有哪些？6专业监理工程师对分包单位进行资格审查时，分包单位还应提供什么资料？答案：解析：1(1)直线职能制监理机构示意如图1-12所示。(2)易出现的问题：职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。2见图1-13 。图1-13 参建各方关系示意图3不能签认，因C公司为设计分包单位，设计变更应通过设计总承包单位A办理。4应侧重审查： (1)质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；(2)质量管理、技术管理的制度；(3)专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。5审核主要内容为：(1)施工组织设计（方案）是否有承包单位

34、负责人签字；(2)施工组织设计（方案）是否符合施工合同要求；(3)施工总平面图是否合理；(4)施工部署是否合理施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具备针对性；(5)工期安排是否能满足施工合同要求，进度计划是否能保证施工的连续性和均衡性，施工所需人力、材料、设备与进度计划是否协调；(6)承包单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系是否健全；(7)安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定；(8)季节施工、专项施工方案是否可行、合理和先进。6还应提供： (1)分包单位业绩； (2)拟发包工程内容和范围；(3)专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。材料和通用型设备采购招

35、标文件中，标包划分是（ ）。A.有利于提高经济效益B.有利于自身资质的不断完善C.有利于提高自身的利益和供货质量D.有利于吸引多家投标人参加竞争答案：D解析：2022版教材P62-63标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。 在风险型CM模式下，CM合同价格为()。A.CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价B.CM费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价C.CM费D.CM费+GMP 答案：A解析：考点:CM模式。在风险型CM模式下，CM合同价

36、格为CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价。根据民法通则，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案：D解析：本题考查的是合同法律关系的构成。自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。参见教材P5。 设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行C.承

37、包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度 答案：D解析：2022版教材P127-128本题考查的是设计管理。选项A，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量；选项B，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准；选项C，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议

38、21年监理工程师试题8节 第7节 根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2022)规定，冬雨季施工增加费应计入（）A.工程建设其他费用B.施工机械使用费C.间接费D.措施费 答案：D解析：措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费甩。它包括以下内容：安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架程费。项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（）。A.签发监理通知单B.签发工作联系单C.签发工

39、程暂停令D.提交监理报告答案：C解析：2022版教材P137-143本题考查的是监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应该签发工程暂停令。某高速公路施工项目通过招投标,业主与承包方和监理单位分别签订了施工合同和监理合同。施工合同采用公路工程标准施工招标文件合同条款。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件,承包人均按合同条款的规定通过监理工程师向业主提出了索赔要求。经监理工程师核查得知承包人在索赔中要求追加的付款金额和延长的工期均符合实际。事件1.施工期间,承包方发现业主提供的施工图纸有误,需进行修改。由于图纸修改而造成某关键工作停工

40、20天。承包方提出延长工期20天与费用补偿2万元的索赔要求。事件2.施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量（该路基在关键线路上）,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10天。在停工的10天时间中,其中连续4天为低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候所致,连续6天为50年一遇特大暴雨所致。承包方提出延长工期10天与费用补偿2万元的索赔要求。事件3.施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪声对他们的生活造成干扰,于是阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出延长工期5天与费用补偿1万元的索赔要求。事件4.由于业主提出变更要求,使原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m,监理工程师按合同条款的规定向

41、承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包方及时向承包方提出了索赔要求,索赔要求包括：（1）由于增加立交桥长度,需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；（2）此设计变更前因承包方未按分包合同约定向分包人提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运而增加的费用1万元和分包合同延长工期10天。承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,通过监理工程师向业主提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的索赔要求。事件5.由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了有关地质资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填

42、,但施工中发现隧道出渣的级配不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,于是提出需另外给予延长工期20天与费用补偿20万元的索赔要求。针对上述各事件,请说明监理工程师是否应同意承包方所提出的各项索赔要求?为什么?答案：解析：事件1.这是业主方的责任造成的,故监理工程师应同意工期补偿和费用补偿。事件2.由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的,应同意给予工期补偿6天,而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的,故不应该给予工期补偿和费用补偿。事件3.这是承包方自身施工组织管理不当造成的,故不应给予费用补

43、偿和工期补偿。事件4.（1）监理工程师应同意设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天,因其属于业主责任（或不属于承包方责任）；（2）不应同意材料场内二次倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天,因其属于承包方责任。事件5.这是承包方应能合理预见的,故监理工程师不应同意给予费用补偿和工期补偿。 某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由()进行审查认可。A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商 答案：A解析： 本题考查的是设计合同履行管理。委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备

44、采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，设计人应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A：非银行金融机构 B：国家机关 C：机关D：合伙企业答案：B解析：本题考查的是担保方式。不能作为保证人的组织：（1）企业法人的分支机构、职能部门。（2）国家机关。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时，检查实际进度后绘制的前锋线如图4-23所示，图中表明()。A.第2周末检查时，A工作拖后1周，F工作变为关键工作B.第2周末检查时，B工作拖后1

45、周，并影响工期1周C.第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20D.第8周末检查时，D工作拖后2周，并影响工期1周E.第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周答案：A,E解析：考点:前锋线比较法。在此前锋线比较图中可见，第2周检查时，A工作实际进展位置点在检查E1期左侧，且两者之差为1，这使得F工作自由时差由1变为0，成为关键工作，选项A正确；B工作拖后1周但并不影响工期，选项B错误；C工作匀速发展，完成其任务量的40，选项C错误；第8周检查时，D工作拖后2周，但并不影响工期，选项D错误；由于E为关键工作，其拖后1周，并影响工期1周，选项E正确。#21年监理工程师试题8节 第8

46、节当初步设计有详细设备清单时，编制设备安装工程概算精确性较高的方法是( )。A.扩大单价法B.概算指标法C.修正概算指标法D.预算单价法答案：D解析：2022教材P113-115设备安装工程概算编制的基本方法有：(1) 预算单价法。当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价(预算定额单价)编制设备安装工程概算。根据计算的设备安装工程量，乘以安装工程预算单价，经汇总求得。用预算单价法编制概算，计算比较具体，精确性较高。(2) 扩大单价法。当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备、成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。(3) 概算指标法。当初步设计的设备清单不完备

47、，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作()。A.全部为关键工作B.至少有一项为关键工作C.自由时差相等D.总时差相等答案：B解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定为关键工作。下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满

48、足合理组织流水施工的要求答案：B,C,D,E解析：考核流水施工参数。组织流水施工，施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。根据固定节拍流水施工与成倍节拍流水施工可知专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数。流水施工的工期是指从第一个专业工作队投入流水施工开始，到最后一个专业工作队完成流水施工为止的整个持续时间。参见教材P24。国内工程监理费用常用的计取方法有（）。A.费率计费B.人工时计费C.服务内容计费D.参考以往国家收费标准E.人工成本加酬金答案：D,E解析：本题考查的是建设工程监理费用计取方法。国内工程监理费用一般参考国家以往收费标准或以人工成本加酬金等方式计取。(2022年)多级网络计划的编制原则包括（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.多项搭接原则D.简明适用原则E.顶层设计原则答案：A,B,D解析：本题考查的是多级网络计划系统。多级网络计划的编制原则