22年监理工程师考试题库精选6节.docx

《22年监理工程师考试题库精选6节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年监理工程师考试题库精选6节.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、22年监理工程师考试题库精选6节22年监理工程师考试题库精选6节 第1节 下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。A变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C确定的价款报送造价管理部门备案D工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额正确答案：ABD总监理工程师负责制的“核心”内容是指()。A.总监理工程师是建设工程监理的权力主体B.总监理工程师是建设工程监理的义务主体C.总监理工程师是建设工程监理的责任主体D.总监理工程师是建设工程监理的利益主体答案：C解析：总监理工程师是建设工程监理的

2、责任主体。总监理工程师是实现建设工程监理目标的最高责任者，应是向建设单位和工程监理单位所负责任的承担者。责任是总监理工程师负责制的核心，它构成了对总监理工程师的工作压力和动力，也是确定总监工程师权力和利益的依据。公开招标的缺点是（）。A.招标时间短B.招标费用较高C.不需要发布招标公告D.不进行资格预审答案：B解析：考点:“建设工程监理招标方式”。公开招标是指建设单位以招标公告的方式邀请不特定工程监理单位参加投标，向其发售监理招标文件，按照招标文件规定的评标方法、标准，从符合投标资格要求的投标人中优选中标人，并与中标人签订建设工程监理合同的过程。国有资金占控股或者主导地位等依法必须进行监理招标

3、的项目，应当采用公开招标方式委托监理任务。公开招标属于非限制性竞争招标，其优点是能够充分体现招标信息公开性、招标程序规范性、投标竞争公平性，有助于打破垄断，实现公平竞争。公开招标可使建设单位有较大的选择范围，可在众多投标人中选择经验丰富、信誉良好、价格合理的工程监理单位，能够大大降低串标、围标、抬标和其他不正当交易的可能性。公开招标的缺点是，准备招标、资格预审和评标的工作量大，因此，招标时间长，招标费用较高。因此，本题的正确答案为8。经返修或加固处理的分部工程，在（ ）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。A.不改变结构外形尺寸B.不造成永久性影响C.不影响结构安全和主要使用功能D.不影

4、响基本功能答案：C解析：考核建筑工程质量验收时不符合要求的处理。经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。工程施工合同文本的条款规定，是基于当事人双方信誉良好、履行合同诚信基础上设定的条款内容，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定的（）管理模式。A.一元B.二元C.三元D.四元答案：B解析：考点:“英国NEC合同文本”。工程施工合同文本的条款规定，是基于当事人双方信誉良好、履行合同诚信基础上设定的条款内容，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定的二元管理模式。因此，本题的正确答案为

5、B。某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同答案：C解析：2022版教材P96-97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道。下列属于利用横道图表示建设工程进度的优点主要有（）。A.明确表示工作的划分B.明确表示工作的开始.完成和持

6、续时间C.明确表示工作间的搭接关系D.明确表示各工作间的逻辑关系E.可找出关键工作答案：A,B,C解析：考核建设工程进度计划的表示方法。横道计划可以明确地表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间、工作的持续时间、工作之间的相互搭接关系，以及整个工程项目的开工时间、完工时间和总工期。参见教材P13。某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4天、2天、6天，间歇时间之和2天，该工程的流水施工工期为()天。A.22B.20C.16D.14答案：A解析：考点:成倍节拍流水施工。加快的成倍节拍流水施工工期T可按下式计算：T=(m+n-1)t+G+Z-C=

7、(5+42+22+62-1)2+2=(5+2+1+3-1)2+2=102+2=22(天)。 生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从（ ）中支付。A.建筑安装工程费B.设备工器具购置费C.建设单位管理费D.生产准备费正确答案：D22年监理工程师考试题库精选6节 第2节FIDIC施工合同条件中，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到（）天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。A.14B.28C.36D.42答案：A解析：考点:FIDIC施工合同条件部分条款。

8、承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。建设工程投资控制原理是一种动态的控制,在这一动态控制过程中应着重做好的几项工作为( )。A对建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好的几项工作为（ ）。对计划目标值的论证和分析收集实际数据进行项目计划值与实际值的比较不断地与质量目标进行对比采取控制措施以确保投资目标的实现正确答案：ABCE有关工程保险的说法中，错误的是（ ）。A.建筑工程一切险往往还加保第三者责任险B.在特殊情况下，

9、赔偿金额可以超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额C.工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用D.建筑工程一切险的被保险人包括分包商答案：B解析：2022版教材P19-22本题考核的是工程保险。保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准，但在任何情况下，均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。在保险期限内保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有()。A.完成施工中出现的设计变更B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批

10、部门办理报批手续D.向施工单位进行设计交底E.保护设计人知识产权答案：B,C,E解析：考点:设计合同履行管理。发包人的责任包括：(1)提供必要的现场工作条件；(2)外部协调工作；(3)其他相关工作；(4)保护设计人知识产权；(5)遵循合理设计周期的规律。安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。 A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误答案：B解析：本题考查的是公路工程施工安全事故管理。通过关于安全事故的致因理论的介绍，基本可以得出一个一致的结论，人的不安全行为

11、与物的不安全状态是产生事故的直接原因。29、工程质量事故处理的依据中，施工单位抽样或试验报告属于（ ）。A.施工方案.施工计划B.施工记录.施工日志C.建筑材料的质量证明资料D.现场制备材料的质量证明资料答案：C解析：考核工程质量事故处理。有关建筑材料的质量证明资料包括材料批次、出厂日期、出厂合格证或检验报告、施工单位抽检或试验报告等。 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，属于签发工程开工令的是()。A.专业监理工程师B.建设单位代表C.总监理工程师D.监理单位技术负责人 答案：C解析：考点:建设工程监理规范GBT 503192022的主要

12、内容。总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令。(2022年)工程设计阶段，工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时，需要开展的工作内容有（）。A.了解政府对设计文件的审批程序、报审条件等信息B.向相关部门咨询，获得相关部门的咨询意见C.事前检查设计文件及附件的完整性、合规性D.联系相关政府部门，及时向建设单位反馈审批意见E.协助设计单位落实政府有关部门的审批意见答案：A,B,C,E解析：本题考查的是工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时应开展的工作。某工程项目，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）

13、签订了施工合同。合同工期为 9 个月，合同总价为 840 万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图所示（时间单位：月）， 各项工作均按照最早时间安排且均匀速施工，施工单位的部分报价见下表。施工合同中约定：预付款 为合同总价的 20%，当工程款付至合同价的 50%时当月开始扣预付款，3 个月内平均扣回；质量保修 金为合同价的 3%，从第 1 个月开始，按月应付工程款的 10%扣留，扣足为止。 工程于 2022年4月1 日开工，施工中发生了如下事件： 事件 1:建设单位接到政府管理部门将于 7 月份进行现场工程施工大检查的通知后，要 求施工单位结合现场状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进

14、行了自查整改，并向项 目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的 2.8 万元费用。 事件 2: 建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，致使 B 工作开始时间推迟 1 个月， 导致施工单位机械闲置和人员窝工损失 10 万元，施工单位在约定的时间内向监理机构提出补偿工期1 个月和费用补偿 10 万元。 问题： 1.批准的施工进度计划中有几条关键线路？列出这些关键线路。2.指出批准的施工进度计划中 E、F、G 的总时差和自由时差。3.开工后前 3 个月施工单位每月应获得的工程款是多少？4.工程预付款是多少？预付款从何个时月开总始监扣理回工？程开师工每后月前签3

15、 发的实际 进度款是多少？ 5.针对事件 1，施工单位提出的要求是否合理。说明理由。6.针对事件 2，监理机构是否应该批准施工单位提出的补偿要求，分别说明理由。答案：解析：1.答：该施工进度计划中的关键线路有4 条：ADHK(或）；ADHJ(或）；ADIK(或）；ADIJ(或）。2.答：E 自由时差为1 个月；E 总时差为1 个月；F 自由时差为1 个月；F 总时差为1 个月；G 自由时差为1 个月；G 总时差为1 个月。3.答：开工后前3 个月，施工单位每月应获得的工程款为：第1 个月：30+54/2=57 万元；第2 个月：54/2+30/3+84/3=65 万元；第3 个月：30/3+8

16、4/3+300+21=359 万元。4.答：(1)工程预付款为：84020%=168 万元。(2)开工前3 个月施工单位累计应获得的工程款：57+65+359=481 万元84050%=420 万元。因此，预付款应从第3 个月开始扣回。(3)开工后前3 个月总监理工程师每月应签发的实际进度款为：第1 个月：575710%=51.3 万元（或5790%=51.3 万元）。第2 个月：656510%=58.5 万元（或6590%=58.5 万元）。前2 个月扣留保修金：（57+65)10%=12.2 万元。应扣保修金总额：8403%=25.2 万元。由于35910%=35.9 万元25.512.2

17、=13 万元。第3 个月应签发的工程款：35913168/3=290 万元。5.答：施工单位要求的判断和理由如下：(1)事件1 中，施工单位提出的费用要求不合理。理由：施工自检费用属于建筑安装工程费中的措施费（或该。费 用已包含在合同价中）6.答：监理机构不应批准施工单位提出的工期补偿1 个月的要求，理由：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，致使B 工作开始时间推迟1 个月，但是B 工作有总时差1 个月，不影响工期，故不应批准。监理机构应批准施工单位提出的费用补偿10 万元的要求理由：由于非施工单位的原因造成的损失，故应该批准。22年监理工程师考试题库精选6节 第3节建设工程总投资，

18、一般是指进行某项工程建设花费的（）。A.全部费用B.建筑安装工程费C.建筑工程费D.建筑工程费和安装工程费答案：A解析：考点:建设工程项目投资的概念。建设工程项目总投资一般是指进行某项工程建设花费的全部费用。根据建设工程安全生产管理条例，建设单位存在下列（ ）行为的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。A.要求施工单位压缩合同工期的B.对工程监理单位提出不符合强制性标注要求的C.未提供建设工程安全生产作业环境的D.申请施工许可证时，未提供有关安全施工措施资料的E.明示施工单位租赁使用不符合安全施工要求的机械设备的答案：A,B解析：本题考核的是建设单位的违法行为。根据建设工程安全生产管理

19、条例第五十五条，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；(2)要求施工单位压缩合同约定的工期的；(3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000-2022B.GB/T19001-2022C.GB/T19004-2022D.ISO19011答案：A解析：本题考查的是ISO质量

20、管理体系的内涵和构成。GB/T 19000-2022质量管理体系基础和术语，表述质量管理体系并规定质量管理体系术语。某施工，实施过程中发生如下事件：事件 1：建设单位与 A 标段监理单位按建设工程监理合同（示范文本）（GF-2022-0202）签订了监理合同，合同服务期限 300 天，正常工作酬金为 300 万元，并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为 20 万元/月。监理合同履行过程中，由于建设单位资金未到位致使工程停工，导致监理合同暂停履行，半年后恢复。监理单位暂停履行合同的善后工作时间为 1 个月，恢复履行的准备工作时间为半个月。事件 2：监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目监

21、理机构：确定项目监理机构目标；进行项目监理机构组织设计；制定监理工作流程和信息流程；确定监理工作内容；经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为 A1、A2 标段，并将 A2 标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了 A1 和 A2 两个标段的项目监理组，并按专业分别设置三个专业监理小组，组成职能制项目监理组织机构。事件 3：工程开工前，建设单位认为：总监理工程师不具有注册监理工程师资格，仅具有中级工程师职称和 6年工程实践经验并培训合格，要求监理单位更换新的人员；总监理工程师代表虽然有

22、注册造价工程师但是没有注册监理工程师资格，要求监理单位更换新的人员；监理单位不同意上述要求。事件 4：总监理工程师 A 经过建设单位的口头同意，担任了 3 项监理合同的总监；由于监理单位人员紧张的原因，便私自将其中一名总监抽调去别的监理项目；在调换专业监理工程师时，书面通知了建设单位，建设单位也书面同意。事件 5：监理合同签订后，总监理工程师安排了如下工作：委托总监理工程师代表负责：组织编制监理规划；确定项目监理机构人员及其岗位职责；组织工程竣工预验收；专业监理工程师负责：签发工程款支付证书；负责编制监理实施细则；复合工程计量有关数据。问题：1.计算事件 1 中监理单位可获得的附加工作酬金。2

23、.指出事件 2 中项目监理机构组建步骤是否妥当，如有不妥写出正确的步骤和绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图，说明其优缺点。3.事件 3 中，分别指出建设单位的做法是否正确，说明理由。4.分别指出事件 4 中描述的是否妥当，不妥之处说明理由5.指出事件 5 中总监理工程师的对总监理工程师代表和专业监理工程师安排的工作是否妥当，不妥之处写出正确的做法答案：解析：1.附加工作酬金=20+10=30（万元）2.答：(1)组建项目监理机构的步骤不妥，正确的步骤是，(2)项目监理机构的组织机构图如下图所示：职能制的优点：加强了项目监理目标控制的职能化分工，能够发挥职能机构的专业管理作用，提高管理效

24、率，减轻总监理工程师负担。职能制的缺点：由于下级人员受多头指挥，如果这些指令相互矛盾，将使其下级在监理工作中无所适从。3.答：总监理工程师不具有注册监理工程师资格，仅具有中级工程师职称和 6 年工程实践经验并培训合格，要求监理单位更换新的人员；建设单位的做法正确。理由：根据建设工程监理规范GB/T50319-2022 的规定：总监理工程师必须是注册监理工程师总监理工程师代表虽然有注册造价工程师但是没有注册监理工程师资格，要求监理单位更换新的人员；建设单位的做法不正确。理由：根据建设工程监理规范GB/T50319-2022 的规定：总监理工程师代表由工程类注册执业资格的人员担任，也可以由具有中级

25、及以上专业职称、3 年以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。4.答：总监理工程师 A 经过建设单位的口头同意，担任了 3 项监理合同的总监；不妥。理由：一名注册监理工程师可担任一项监理合同的总监。需要同时担任多项合同的总监时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项由于监理单位人员紧张的原因，便私自将其中一名总监抽调去别的监理项目；不妥。理由：工程监理单位调换总监，应征得建设单位书面同意在调换专业监理工程师时，书面通知了建设单位，建设单位也书面同意；妥当。5.答：委托总监理工程师代表负责：组织编制监理规划；不妥。正确做法：组织编制监理规划由总监理工程师负责确定项目监理机构人员及其岗位职责

26、；妥当。组织工程竣工预验收；不妥。正确做法：组织工程竣工预验收由总监理工程师负责专业监理工程师负责：签发工程款支付证书；不妥。正确做法：签发工程款支付证书由总监理工程师负责负责编制监理实施细则；妥当。复合工程计量有关数据；不妥。正确做法：复合工程计量有关数据由监理员负责以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是（）。A.承包方对工程进度不能实施有效的控制B.发包方对工程总价不能实施有效的控制C.监理方对工程质量不能实施有效的控制D.承包方对降低成本不太感兴趣E.发包方对降低成本不太感兴趣答案：B,D解析：2022教材P146-151成本加酬金合同有两个明显缺点：一是发包方对工程总

27、价不能实施有效的控制；二是承包方对降低成本不感兴趣。因此，采用这种合同计价方式，其条款必须非常严格，才能加强对工程投资的控制，否则容易造成不应有的损失。关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（ ）。A.招标代表人2人，专家7人B.招标代表人2人，专家6人C.招标代表人2人，专家4人D.招标代表人2人，专家3人答案：A解析：2022版教材P40-49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的23。根据建设工程监理规范,旁站是指项目监理机构对施工现场()进行的监督活动。A.危险

28、性较大的分部工程施工质量B.危险性较大的分部工程施工安全C.关键部位或关键工序施工质量D.关键部位或关键工序施工安全答案：C解析：本题考查的是旁站。旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。关键部位、关键工序应根据工程类别、特点及有关规定确定。某一实施监理的高层商业大厦，其建设单位与甲施工单位签订了施工承包合同，与乙监理单位签订了该工程的委托监理合同。该工程项目为50层钢筋混凝土框剪结构，位于繁华的商业街区中心地段，施工场地狭窄，高空作业多。该项目的总监理工程师为此专门组织了项目监理机构有关人员学习建设工程安全生产管理条例等文件，在实施监理过程中，特别强调了对安全

29、管理问题应当严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。1在建设工程安全生产管理条例中，提出了哪些安全生产管理制度?2施工单位在编制施工组织设计中的安全技术措施和施工现场用电方案时，对于哪些危险性较大的达到一定规模的分部分项工程需要编制专项的施工方案，并应经总监理工程师签认后实施?答案：解析：1建设工程安全生产管理条例中，对安全生产管理提出了14项制度。 (1)监督把关方面：建设工程开工报告审批、拆除工程备案制度；施工起重机械及自升设备使用登记制度；政府的安全监督管理制度；专项施工方案专家论证审查制度，施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员考核任职制度；特殊作业人员执证上岗制

30、度；生产安全事故报告制度。(2)安全生产责任方面：安全生产责任制度；施工现场消防安全责任制度。(3)安全保证方面：意外伤害保险制度；生产安全事故应急救援处理制度；危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度；安全生产教育培训制度；设置安全作业环境和措施费用保障制度。2需要编制专项施工方案的分部分项工程有：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。由承包方承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险的合同是（）。A.估算工程量单价合同B.固定总价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同答案：

31、B解析：2022教材P146-151采用固定总价合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不得变动。因此，采用固定总价合同，承包方要承担合同履行过程中的主要风险，要承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险。22年监理工程师考试题库精选6节 第4节(2022年真题)根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目董事会的职权有（）。A.负责筹措建设资金B.编制项目财务预算C.提出项目开工报告D.提出项目竣工验收申请报告E.审定偿还债务计划答案：A,C,D,E解析：本题考查的是建设实施阶段的工作内容。建设项目董事会的职权有：（1）负责筹措

32、建设资金；（2）审核、上报项目初步设计和概算文件；（3）审核、上报年度投资计划并落实年度资金；（4）提出项目开工报告；（5）研究解决建设过程中出现的重大问题；（6）负责提出项目竣工验收申请报告；（7）审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；（8）聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。选项B属于项目总经理职权。影响项目监理机构监理工作效率的主要因素有（ ）。A.工程复杂程度B.工程规模的大小C.对工程的熟悉程度D.管理水平E.设备手段答案：C,D,E解析：影响项目监理机构监理工作效率的主要因素有：对工程的熟悉程度、管理水平、设备手段等。下列费用中，属于

33、工程建设其他费用的有（）。A：进口设备检验鉴定费 B：施工单位临时设施费 C：建设单位临时设施费 D：环境影响评价费 E：进口设备银行手续费答案：A,C,D解析：教材P31-32。本题考查的是工程建设其他费用。选项B，施工单位临时设施费属于建筑安装工程费中的措施费；选项E，进口设备银行手续费属于设备及工器具购置费的组成部分。 设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在( )一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前 答案：D解析：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验承包

34、人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。根据建设工程质量管理条例，属于施工单位质量责任和义务的是（）。A.将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，施工单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方法C.参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案D.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得通工减料答案：D解析：考点:行政法规。选项AB属于建设单位的质量责任和义务，选项C属于设计单位的质量责任和义务。（等节奏流水流水节拍是一个常数）

35、，计算该流水施工工期绘制横道图。答案：解析：（1）m=8，n=3，t=4天；（2）K=t=4天（流水步距=流水节拍）（3）流水工期T=mt+（n-1）k=（m+n-1）k=（8+3-1）4=40（4）绘制流水施工横道图（5）施工单位改进了施工工艺，将做模板提前插入2天，从而与扎钢筋搭接2天进行，由于施工检验做完模板后等待模板工程检验与浇筑混凝土间歇6天，绘制流水施工横道图。下列工作事项中，属于注册监理工程师义务的有（）。A、依据本人能力从事相应的执业活动B、对本人执业活动进行解释和辩护C、在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动D、接受继续教育，努力提高执业水准E、保管和使用本人的注册

36、证书和执业印章答案：C,D解析：考点:注册监理工程师执业和继续教育。注册监理工程师应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规和有关管理规定；（2）履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；（3）保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；（4）接受继续教育，努力提高执业水准；（5）在本人执业活动所形成的建设工程监理文件上签字、加盖执业印章；（6）保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；（7）不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；（8）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（9）在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；（10）协助注册管理机构完成相

37、关工作。参见教材P66。在实施建设项目法人责任制的情况下，下列属于项目总经理职权的有()。A.审核、上报项目初步设计和概算文件B.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划C.编制项目财务预算、决算D.研究解决建设过程中出现的重大问题E.组织项目后评价，提出项目后评价报告答案：B,C,E解析：2022版教材P6-7选项AD属于项目董事会职权。项目董事会的职权：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理

38、，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人答案：B解析：考点:施工进度管理。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。22年监理工程师考试题库精选6节 第5节关于评标，下列说法错误的是()。A.评标过程中，招标委员会书面要求投标人对其投标文件中不明确的内容说明B.评标委员会接受投标人主动提出的澄清C.综合评估法要采用初步评审和详细评审两阶段D.最低投标价法要采用初步评审和详细评审两阶段答案：B解析：2022版教材P54-57评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。某工程项目，业

39、主通过招标选择某施工单位承包该工程，工程承包合同中约定的与工程价款结算有关的合同内容有：（1）建筑工程预算造价600万元，主要材料和构配件价值占施工产值的60%；（2）工程预付款为工程造价的20%；（补充：达到起扣点时开始扣回）（3）工程进度款按月结算；（4）工程质量保修金为合同价的5%；（补充：6月份扣除）（5）材料价差调整按规定进行。工程各月实际完成产值如表2-17，按当地有关规定，上半年材料差价应上调10%。承包商实际完成产值 表2-17该工程竣工验收交付使用后，在保修期内发生屋面漏水，业主通知施工单位后施工单位迟迟不予维修。业主请另外一施工单位进行修理，发生费用2万元。问题：1.影响工

40、程预付款限额的因素有哪些？2.该工程预付款额为多少？3.该工程各月结算工程价款各为多少？4.进行工程竣工结算的前提是什么？该工程竣工结算价款为多少？5.业主发生的修理费用2万元应如何处理？答案：解析：1.影响因素：施工产值、施工工期、材料及构配件比重、材料定额储备期。2.工程预付款为：60020%=120（万元）。3.（1）工程预付款起扣点：T=600-120/60%=400（万元）（2）各月结算工程款：二月：50万元；三月：100万元；四月：150万元；五月：100+100（1-60%）=140万元；六月：100（1-60%）-6005%=10万元。4.（1）工程竣工结算的前提是该工程按设计

41、图纸完成全部工程量，并经验收合格。（2）竣工结算价款：600+60010%（材料涨价）570（450+120）-6005%=60（万元）。5.（1）业主发生的修理费用2万元应从施工单位质量保修金中扣除；（2）工程保修期结束，返还施工单位质量保修金数额为：30万元加上该质量保修金在保修期内银行存款利息再减去2万元。（）是指将若干项目或项目群与其他工作组合在一起进行有效管理，以实现组织的战略目标。A.单一项目管理B.项目群管理C.多项目管理D.组合项目管理答案：D解析：考点:“PMBOK总体框架的多项目管理”。项目管理不仅仅是指单一项目管理，还包括多项目管理，即：项目群管理和组合项目管理。组合项目

42、管理是指将若干项目或项目群与其他工作组合在一起进行有效管理，以实现组织的战略目标。组合项目中的项目或项目群之间没必要相互关联或直接相关。例如，一个基础设施公司为实现其投资回报最大化的战略目标，可将石油、天然气、能源、水利、道路、铁道、机场等多个项目或项目群组合在一起，实施组合项目管理。因此，本题的正确答案为D。施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来再次检验发现材料不符合设计要求，则()。A.承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付答案：A,B,D解析：本题考查的是施工质量管理。重新试

43、验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担下列选项中，属于建设工程实施过程中采用BIM技术有望实现目标的是()。A.实现建设工程可视化展示B.提升建设工程项目管理质量C.加强建设工程全生产管理D.控制建设工程造价E.缩短建设工程施工周期答案：A,B,D,E解析：2022教材P150-153工程监理过程中应用 BIM 技术期望实现如下目标:(1) 可视化展示。(2) 提高工程设计和项目管理质量。(3) 控制工程造价。(4) 缩短工程施工周期。设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.

44、合同协议书B.专用条款C.价格清单D.通用合同条款答案：C解析：考点:“设计施工总承包合同的订立合同文件”。堡计施壬总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。因此，本题的正确答案为C。某分部工程双代号网络计划如图3-45所示，其关键线路有()条。 A.2B.3C.4D.5答案：C解析：2022教材P46-55本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。可用关键线路法找出，关键线路为、，持续时间为21天。根据合同法，寄送的价目表属于（）。A.要约B.承诺C.协议D.要约邀请答案：D解析：本题考查的是合同法主要内容。所谓要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意

45、思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无需承担责任。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。网络计划中，工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔之间的关系是（ ）。A.工作的总时差一定不会超过其相应的自由时差 B.工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 D.工作的自由时差不可能超过总时差 E.工作的自由时差

46、，有可能超过或等于总时差答案：C,D解析：本题考查的是网络时间参数的计算。选项A错误，工作的总时差大于等于其相应的自由时差；选项 B错误，该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值为其自由时差，工作的总时差大于等于其相应的自由时差； 选项E错误，工作的总时差大于等于其相应的自由时差。22年监理工程师考试题库精选6节 第6节根据各种方案能够达到各项功能要求的程度，按10分制（或100分制）评分，然后算出每个方案达到功能要求的总分，比较各方案总分，作出采纳、保留、舍弃的决定，再对采纳、保留的方案进行成本比较，最后确定最优方案。这一设计方案评价方法是（）。A.德尔菲（Delphi）法B.优缺点列举法C

47、.加权评分法D.直接评分法答案：D解析：根据各种方案能够达到各项功能要求的程度，按10分制（或100分制）评分水利工程设计概（估）算编制规定（水总2022429 号），材料运杂费指设备由交货地点运至（ ）所发生的一切运杂费用。A工地安装现场B工地分仓库C工程所在地D买方指定的地点答案：B解析：材料运杂费指设备由交货地点运至工地分仓库所发生的一切运杂费用质量管理体系认证中，有关认证和认可的理解正确的有（ ）。A.认证是由第三方进行B.认可是由授权的机构进行C.认证是书面保证D.认可是正式承认E.认可是证明认证对象与认证所依据的标准符合性答案：A,B,C,D解析：2022版教材P26-42本题考查

48、的是质量管理体系的实施。认证与认可的区别如下：(1)认证是由第三方进行，认可是由授权的机构进行；(2)认证是书面保证，认可是正式承认；(3)认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性，认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力。某实施监理的建设项目，开工前由设计单位负责人主持召开了设计交底会，建设单位、监理单位、施工单位相关人员参加。会后，施工单位整理形成了设计交底会议纪要，送设计单位相关责任人签字后作为施工和监理的依据。工程开工后，建设单位主持召开了第一次工地会议，建设单位、施工单位和监理单位分别介绍了各自的驻场机构、人员及分工，建设单位对项目监理机构进行了授权，施工单位介绍了施工准备情况，项目监理机构将监理规划的编制进