一级建造师历年真题解析5章.docx

《一级建造师历年真题解析5章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师历年真题解析5章.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师历年真题解析5章一级建造师历年真题解析5章 第1章我国北方海港工程大气区钢筋混凝土钢筋保护层的最小厚度为()。(注：结构箍筋直径为8mm)A.30mmB.40mmC.50mmD.55mm答案：D解析：机电工程施工进度安排中的制约因素有（ ）。A.工程实体现状B.设备材料进场时机C.安装工艺规律D.施工作业人员配备E.施工监理方法答案：A,B,C,D解析：进度计划的安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机具和作业人员配备等因素的制约。与工程网络计划方法相比横道图进度计划方法的缺点是不能（ )。 A.直观表示计划中工作的持续时间B.确定实施计划所需要的资源数量 C.

2、直观表示计划完成所需要的时间 D.确定计划中的关键工作和时差答案：D解析：横道图进度计划的缺点有：工序(工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但 不易表达清楚；适用于手工编制计划;没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确 定计划的关键工作、关键路线与时差;计划调整只能用手工方式进AV其工作量较大； 难以适应大的进度计划系统。根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是（ ）。A、计日工B、二次搬运费C、养老保险费D、总承包服务费答案：C解析：2022版教材P254 / 2022版教材P248（五）规费和税金规费和税金必

3、须按国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用.下列施工过程水污染的防治措施中，正确的是（）。A.现制水磨石的污水严禁排放B.城市施工现场厕所宜采用水冲式厕所C.将有毒有害废弃物作土方回填D.化学用品库房地面必须进行防渗处理答案：B解析：2022教材P250 / 2022教材P247 施工过程水污染的防治措施有：(1)禁止将有毒有害废弃物作土方回填.(2)施工现场搅拌站废水，现制水磨石的污水，电石（碳化钙）的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。(3)现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理，如采用防渗混凝土地面、铺油毡等措施。使

4、用时，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水体。(4)施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染。(5)工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施。中心城市施工现场的临时厕所可采用水冲式厕所，并有防蝇灭蛆措施，防止污染水体和环境。(6)化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。下列不属于行政处罚的是( )。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.拘役答案：D解析：行政处罚法规定，行政处罚的种类包括：警告；罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。（2022

5、年真题）关于违约金的说法，正确的有（）A.支付违约金是一种民事责任的承担方式B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行D.当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少答案：A,B,C解析：P152民法总则规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害；(2 )排除妨碍;( 3 )消除危险；(4 )返还财产；( 5 )恢复原状；( 6 )修理、重作、更换；(7)继续履行;( 8 )赔偿损失；( 9 )支

6、付违约金；( 10) 消除影响、恢复名誉；( 11 )赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。高桩码头构件安装时，主要应控制()。A.逐层的标高B.桩帽的标高C.最终的标高D.梁板的标高答案：A解析：一级建造师历年真题解析5章 第2章软土具有()等特点。A、天然含水量

7、高、透水性差、孔隙比大B、天然含水量高、透水性差、孔隙比小C、天然含水量低、透水性好、孔隙比大D、天然含水量高、透水性好、孔隙比大答案：A解析：2022/2022教材P20（1）淤泥、淤泥质土及天然强度低、压缩性高、透水性小的黏土统称为软土，这些土都具有天然含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低等特点。根据我国有关法规，建设工程施工招标应具备的条件包括（ ）。A.招标人已经委托招标代理单位B.有招标所需的设计图纸及技术资料C.有相应资金或资金来源已经落实D.应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准E.应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准答案：B,C,D,E解析：2022教材

8、P255 / 2022教材P252建设工程施工招标应该具备的条件包括以下几项：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；有相应资金或资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。这些条件和要求，一方面是从法律上保证了项目和项目法人的合法化，另一方面，也从技术和经济上为项目的顺利实施提供了支持和保障。施工机械使用费中的不变费用包括（ ）。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安装拆卸及辅助设置费E.养路费及车船使用税答案：A,B,C,D解析：本题考查的是公路项目标后预算编制。不变费用包括折旧费、维修费和安

9、装拆卸及辅助设施费等。可变费用包括：燃、油料费，电费，机驾人员工资，养路费及车船使用税等。参见教材P373。在起重工程中，钢丝绳作缆风绳的安全系数应不小于（）。A.10B.5C.35D.8答案：C解析：本题考核的是钢丝绳的安全系数。在起重工程中，钢丝绳一般用来作缆风绳、滑轮组跑绳和吊索，作缆风绳的安全系数不小于35，作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5，作吊索的安全系数一般不小于8；如果用于载人，则安全系数不小于1012。在港口工程竣工结算中，下列说法错误的是()。A.监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求发包人进行修正和提供补充资料B.经监理人和发包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工

10、付款申请单C.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的28d内，将应支付款支付给承包人D.竣工付款涉及政府投资资金的，按约定办理E.发包人不按期支付的，按约定将逾期付款违约金支付给承包人答案：A,B,C解析：本题考核的是竣工结算内容。竣工结算内容中规定： ( 1 )工程接收证书颁发后，承包人应按约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。( 2 )监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。( 3 )监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14d 内完成核查，提出发包人到期应支付给承

11、包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14d 内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。( 4 )发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14d内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按约定将逾期付款违约金支付给承包人。( 5 )承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人己同意部分的临时付款证书。( 6 )竣工付款涉及政府投资资金的，按约定办理。关于建设工程项目与施工成本管理的说法,正确的是( )。（1分）A.在保证工期和质量满足要求的情况下,采取措施,全面分析实际成本的变动状态,并寻求成本节约B.在保证工期和质量满足要求的

12、情况下,采取措施,将实际成本控制在计划范围内,并寻求成本节约C.在保证工期和质量满足要求的情况下,采取措施,严格控制计划成本的变动范围,并寻求成本节约D.在保证工期和质量满足要求的情况下,采取措施,把计划成本控制在目标范围内,并寻求成本节约答案：B解析：2022/2022教材P70在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施，把成本控制在计划范围内，并进步寻求最大程度的成本节约。#关于卷材防水层施工的说法，错误的是（ ）。A.铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工B.卷材防水层宜用于受侵蚀介质作用或受振动作用的地下工程C.采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0D.采用热熔法铺粘

13、时，施工环境温度不应低于-10答案：C解析：2022教材P134 / 2022教材P133（1） 卷材防水层宜用于经常处于地下水环境，且受侵蚀介质作用或受振动作用的地下工程。（2） 铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工；冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5C, 热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10C。 施工过程中下雨或下雪时，应做好已铺卷材的防护工作。#爆破排淤填石法（简称爆填法）是采用爆破方法排除淤泥质软土换填（ ）的置换法。A.碎石 B.砂石C.块石 D.条石答案：C解析：一级建造师历年真题解析5章 第3章有长轨列车通过的线路曲线半径不宜小于（ ），道岔不宜小于（ ）。A

14、.300m，9号B.300m，12号C.350m，9号D.350m，12号答案：A解析：2022版教材页码P123-125基地联络线的坡度和曲线半径，应根据地形、运量和作业方法确定。有长轨列车通过的线路曲线半径不宜小于300m，道岔不宜小于9号，最大坡度不宜大于正线的最大坡度，并按有关规定设置安全设施。背景 某项工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)(GF20220201)签订了工程施工合同，工程未投保保险。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下： (1)遭暴

15、风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任，故应由业主承担赔偿责任； (2)给已建部分工程造成18万元破坏，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任； (3)施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。 问题 (1)因不可抗力发生的风险承担的原则是什么? (2)对施工单位提出的要求，应如何处理(请逐条回答)?答案：解析：分析与答案 (1)不可抗力风险承担责任的原则： 1)工程本身的损害由业主承担； 2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用； 3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担； 4)所需清理、恢复工作的费用，由业

16、主承担； 5)工期给予顺延。 (2)处理方法： 1)经济损失按上述原则由双方分别承担，工期延误应予签证顺延； 2)因工程修复、重建的18万元工程款应由业主支付； 3)索赔不予认可(索赔不成立)，由施工单位承担。 4解析 本题主要考核索赔的相关内容，要求应试人员应该掌握下列主要内容： (1)不可抗力风险责任划分的原则： 1)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用； 2)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担； 3)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担； 4)工期给予顺延。 (2)索赔成立的条件： 施工单位的索赔要求成立必须同时具备以下四个条件： 1)与合同相比较，已造成了

17、实际的额外费用或工期损失； 2)造成费用增加或工期损失的原因不属于施工单位的行为责任； 3)造成的费用增加或工期损失不属于应由施工单位承担的风险； 4)施工单位在事件发生后的规定时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。建设项目设计概算是（ ）阶段，由设计单位按设计内容概略算出该工程立项开始到交付使用之间的全过程发生的建设费用文件。A、可行性研究B、方案设计C、初步设计D、施工图设计答案：C解析：2022教材P285 / 2022教材P286工程设计概算是初步设计或扩大初步设计阶段，由设计单位按设计内容概略算出该工程立项从开始到交付使用之间全过程发生的建设费用文件。送电试运行时要注意的技术参数

18、有（ ）。A.冲击电流 B.温度 C.湿度 D.空载电流 E.一、二次电压答案：A,B,D,E解析：变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一 、二次电压、温度，并做好试运行记录。关于屋面防水基本要求的说法，正确的有（）。A.屋面防水应以防为主，以排为辅B.混凝土结构层宜采用结构找坡，坡度不应小于2C.严寒和寒冷地区屋面热桥部位，应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施D.找平层设置的分格缝可兼作排汽道，排汽道的宽度宜为20mmE.涂膜防水层的胎体增强材料宜采用无纺布或化纤无纺布答案：A,C,E解析：本题考核的是屋面防水基本要求。屋面防水基本要求：(1)屋面防水应以防为主，以排为辅。混凝土结构层宜

19、采用结构找坡，坡度不应小于3；当采用材料找坡时，宜采用质量轻、吸水率低和有一定强度的材料，坡度宜为2。找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行，找坡层最薄处厚度不宜小于20mm。(2)保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平，并应留设分格缝，缝宽宜为520mm，纵横缝的间距不宜大于6m。(3)严寒和寒冷地区屋面热桥部位，应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。(4)找平层设置的分格缝可兼作排汽道，排汽道的宽度宜为40mm；排汽道应纵横贯通，并应与大气连通的排汽孔相通，排汽孔可设在檐口下或纵横排汽道的交叉处；排汽道纵横间距宜为6m，屋面面积每36m2宜设置一个排汽孔，排汽孔应作防水处理；在保温层下也

20、可铺设带支点的塑料板。(5)涂膜防水层的胎体增强材料宜采用无纺布或化纤无纺布；胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm，短边搭接宽度不应小于70mm；上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开，且不得小于幅宽的13；上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（ ）。A.建筑面积为15000的展览馆B.建筑面积为13000的客运车站C.建筑面积为12000的饭店D.建筑面积为10000的会堂E.建筑面积为25000的会堂答案：C,E解析：本题考核的是消防工程验收的规定。只有下列情形之一的人员密集场所。建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，

21、并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：（1）建筑总面积大于 20000 的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；（2）建筑总面积大于 15000 的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；（3）建筑总面积大于 10000 的宾馆、饭店、商场、市场：（4）建筑总面积大于 2500 的影剧院.公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲 场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺 庙、教堂；（5）建筑总面积大于 1000m 的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活 动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房

22、楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学 校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍：（6）建筑总面积大于 500 的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉 OK 厅、夜总会、游艺 厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咱啡厅。项目盈亏平衡分析时，一般应列入固定成本的是()。A.生产工人工资B.外购原材料费用C.外购燃料动力费用D.固定资产折旧费答案：D解析：本题考核的是固定成本。固定成本是指在技术方案一定的产量范围内不受产品产量影响的成本，即不随产品产量的增减发生变化的各项成本费用，如工资及福利费(计件工资除外)、折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、其他费用等。下列工程内容，属于分部

23、工程的是( )。A机修厂工程 B模板工程C井颈工程 D工作面预注浆工程答案：C解析：一级建造师历年真题解析5章 第4章 工程建设监理实施细则应包括的内容有（ ）。A监理设施B专业工程的特点C监理工作的流程D监理工作的方法和措施E监理工作的控制要点及目标值正确答案：BCDE某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2；月底核定承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程的已完成工作实际费用（ACWP）为（）元。（2022）A.56000B.42000C.48000D.64000答案：A解析：本题考查的是赢得值法。WS=3200，BC=15，WP=2800

24、，AC=20，所以，ACWP=202800=56000元。102。通信机房拆除旧设备时应先拆除( )。A.光纤B.信号线C.电源线D.接地线答案：C解析：拆除过程应遵循的原则为:先拆除备用电路，后拆除主用电路;先拆除支路，后拆除群路;先拆除线缆，后拆除设备;先拆除设备，后拆除走线架;先拆除电源线后拆除信号线。施工作业过程中，筑路机在工作区末端调头消耗的时间应计入施工机械台班使用定额，其时间消耗的性质是（ ）。A. 不可避免的停工时间B. 不可避免的中断工作时间C. 不可避免的无负荷工作时间D. 正常负荷下的工作时间答案：C解析：2022年建设工程经济真题第12题题考核的是机械工作时间消耗分类。

25、C项：不可避免的无负荷工作时间是指由施工过程的特点和机械结构的特点造成的机械无负荷工作时间。如筑路机在工作区末端调头等，都属于此项工作时间的消耗。所以，C项正确。A项：不可避免的停工时间按其性质可分为施工本身造成和非施工本身造成的停工。前者是由于施工组织不好而引起的停工现象，后者是由于气候条件所引起的停工现象。所以，A项不当选。B项：不可避免的中断工作时间是由于工人进行准备与结束工作或辅助工作时，机械停止工作而引起的中断工作时间。所以，B项不当选。D项：正常负荷下的工作时间是指机械在与机械说明书规定的计算负荷相符的情况下进行工作时间。所以，D项不当选。综上所述，本题正确答案为C项。防火卷帘的耐

26、火极限不低于()。A.0.6hB.0.9hC.1.5hD.3.0h答案：C解析：2022/2022版教材P8设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔。钢质普通型防火卷帘（单层）耐火极限为1.5-3.0h，钢质复合型防火卷帘（双层）耐火极限为2.0-4.Oh；无机复合防火卷帘（多种复合材料）耐火极限为3.0-4.Oh,无机复合轻质防火卷帘（双层，不需水幕保护）耐火极限为4.Oh。新教材内容有改动爆破有害效应主要包括（）。A.爆破地震波B.空气冲击波C.爆破噪声D.杂散电流E.爆破个别飞散物答案：A,B,C,E解析：爆破有害效应是指爆破施工对人员和环境造成的各种不利效应，主要包括爆破

27、地震波、空气冲击波、爆破噪声、有毒气体和爆破个别飞散物。因此，答案为A、B、C、E。 混凝土拌合物的坍落度评定应以()的测值为准。A.拌合站B.浇筑地点C.试验室D.泵车内 答案：B解析：混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测。每一工作班或每一单元结构物不应少于两次。评定时应以浇筑地点的测值为准。如混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min时，其坍落度可仅在搅拌地点检测。在检测坍落度时，还应观察混凝土拌合物的黏聚性和保水性。建设工程项目质量控制体系的运行机制包括（ ）。A.动力机制B.奖惩机制C.约束机制D.持续改进机制E.反馈机制答案：A,C,D,E解析：

28、2022/2022教材P163在系统内部的管理制度设计时，必须予以高度的重视，防止重要管理制度的缺失、制度本身的缺陷、制度之间的矛盾等现象出现，才能为系统的运行注人动力机制、约束机制、反馈机制和持续改进机制。一级建造师历年真题解析5章 第5章职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环 境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和（ ）。A.资源 B.资金 C.人员 D.设备答案：A解析：本题考核的是职业健康安全与环境管理的任务。职业健康安全与环境管理的 任务是组织（企业）为达到建设工程的职业徤康安全与环境管理的目的而进行的组织、 计划、控制、领导

29、和协调的活动包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与 环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。如图所示土围堰的防渗形式属于（ ）A.斜墙式B.斜墙带水平铺盖式C.垂直防渗墙式D.灌浆帷幕式答案：B解析：土石围堰的防渗结构形式有斜墙式、斜墙带水平铺盖式、垂直防渗墙式及灌浆帷幕式等, 如图：通常用于调节混凝土凝结时间、硬化性能的混凝土外加剂有( )。A.绶凝剂B.早强剂C.膨胀剂D.速凝剂E.引气剂答案：A,B,D解析：改善混凝土拌合物流变性能的外加剂，包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等;调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂，包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等;改善混凝土耐久

30、性的外加剂，包括引气剂、防水剂和阻锈剂等;改善混凝土其他性能的外加剂，包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等。因此答案为ABD当发生索赔事件时，按照索赔的程序，承包人首先应（ ）。A. 向政府建设主管部门报告B. 收集索赔证据、计算经济损失和工期损失C. 以书面形式向工程师提出索赔意向通知D. 向工程师提出索赔报告答案：C解析：本题考核的是索赔的程序。索赔程序：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充

31、索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。综上所述，正确选项为C。在浅滩整治工程中，护岸丁坝，当其在凹岸时，间距为坝长L的（）倍。A. 0. 5 1. 0 B. 0. 8 2. 0C. 2.0 3.0 D. 3.0 4.0答案：B解析：下列单项工程中，需编制专项施工方案并组织专家审查论证的是（ ）。A.开挖深度为4m的支护工程B.开挖深度为4m的石方开挖工程C.搭设高度40

32、m的落地式钢管脚手架工程D.采用爆破拆除的工程E.文物保护建筑拆除工程答案：D,E解析：2022版教材P301 / 2022版教材P300对达到一定规模的危险性较大的单项工程和超过一定规模的危险性较大的单项工程的辨别和区分。其中对于超过一定规模的危险性较大的单项，施工单位应组织专家对专项施工方案进行审查论证。本题的DE项为超过一定规模的危险性较大的单项工程。ABC项为达到一定规模的危险性较大的单项工程，需编制专项施工方案。沥青路面透层施工中，透层油洒布后待充分渗透，一般不少于（ ）后才能摊铺上层。A.12hB.24hC.36hD.48h答案：B解析：本题考查的是沥青路面透层施工技术。透层油洒布后待充分渗透，一般不少于24h后才能摊铺上层。参见教材P83。下面关于喷锚暗挖法施工的方针说法正确的是（ ）A、管超前B、严注浆C、长开挖D、晚封闭E、勤量测答案：A,B,E解析：2022教材P100 / 2022教材P1012.喷锚暗挖法按照十八字方针（即管超前，严注浆，短开挖，强支护，快封闭，勤量测）进行隧道的设计和施工，称之为喷锚暗挖技术。