建设工程施工合同书专业版(合同版本).docx

《建设工程施工合同书专业版(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同书专业版(合同版本).docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0499建设工程施工合同书专业版（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建设工程施工合同书专业版（合同版本） 说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建设工程施工合同书范文1发包人（简称甲方）：承包方（简称乙方）:根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结 合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，

2、 经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务（内容）与技术要求：须符合建筑地基处理技 术规范JGJ79-2002要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第二条：甲方应向乙方提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地（附红线范围），以及施工许可等批件 复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期

3、1s本工程定于于年月日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，假设遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总 价预计为元（大写：），总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时,甲方向乙方支付工 程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任L甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二合同范本 | CONTRACT TEMPL

4、ATE建设工程施工合同条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守平安和保密规那么，对施工过程中发生的 平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1s因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约 定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收，由此造成 的经济损失均由乙方承当。3、合同履行期间,假设因工程停建甲方需要解除合同时，乙

5、方尚 未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的, 按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日，应向乙方偿 付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延一日,应减收工程款干分之一的违约金。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本 合同具有同等法律效力。2、假设在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成, 应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完本钱合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方

6、持份，乙方持份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日建设工程施工合同书范文2发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么, 双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：黄金堡学府花园D栋工程地点：重庆市渝北区龙溪合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程内容：建筑面积31200M2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层,地下一层，全高99.6米。群体工程应附承

7、包人承揽工程工程一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源:自筹。二、工程承包范围承包范围：土建及安装工程（发电机组、塑钢门承包范围：土建及安装工程（发电机组、塑钢门消防系统除外）和环境工程。三、合同工期 开工日期：2001年2月5日。竣工日期：2002年8月6日。合同工期总日历天数548天。四、质量标准工程质量标准：优良。五、合同价款金额（大写）：暂估贰仟叁佰陆拾万元（人民币） : 2360万元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：L本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件 4、本合同专用条款合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同5、本合同通用条款6、标准、规

8、范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成 局部。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部通用条款中 分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量 保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价 款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2001年月日合同订立地点：重庆市本合同双方约定双方签字签章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日合同范本 | CONTRACT TEMPLAT

9、E 建设工程施工合同建设工程施工合同书范文3发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、施工工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额（大写）（小写）五、协议生效合同订立时间：年月日合同订立地点： 本协议双方约定：后生效。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供 竣工验收报告,然后由相关部门组织验收。八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后，经有关部 门验收无质量问题后返还承包方。九、合同份数双方约定合同副本份数：十、补充条款 、其他双方约定的其他工程质量维修事项：甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE