2022新版消防防火封堵工程施工合同范本(精篇).docx

《2022新版消防防火封堵工程施工合同范本(精篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版消防防火封堵工程施工合同范本(精篇).docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-00792022新版消防防火封堵工程施工合同范本（精篇）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版消防防火封堵工程施工合同范本（精篇）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合 以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照中华人

2、民共和国 合同法等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如 下条款，以资双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：所有需要消防防火封堵的部位。4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、 包质量、包平安、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。二、工程工期1、合同工期：总工期为 日历日,开工日期暂定为合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 年月 日，具体开工日期以甲方书面通知为准。2、假设乙方未按甲方要求的施工进度完本钱工程，每延迟一天， 乙方向甲方支付元的违约金；工期延迟累计到达10日以上 的，甲方有权解除本合

3、同,合同解除后乙方承诺无条件退场。非乙方 原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。三、工程价款及支付方式L价款(1)本合同采用包干单价方式计价，包干单价为：元/平 方米，合同面积为 nV ,总价为人民币 元(大写：) o包干单价包括但不限于人工费、材料费(包括主材、辅助材料、周转 性材料)、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、 平安文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政 策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。(2)工程施工用水、用电由总包单位提供接口,乙方自行装表 计量，按国家有关部门规定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴 纳或由

4、乙方与总包单位自行协商缴纳。2、付款方式：(1 )通过消防部门验收并办理完结算后5个工作日内付至结算总价的97% ;合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同(2 )剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无 质量问题后一次付清，质保金不计息；(3)乙方在收取工程款时,需向甲方提供国家足额正规发票,否那么甲方有权顺延付款且不承当任何责任。四、双方权利与义务1、甲方权利与义务。(1)甲方按本合同相关条款实施甲方权利，对乙方的工程质量、 材料、进度、施工管理进行监督及管理。(2)甲方应及时确认有关的方案、图纸，协调与工程有关的问题。(3)甲方应及时提供施工所必需的各种

5、资料。(4 )甲方应积极、及时、主动参与决定相关技术方案。(5 )甲方应确保施工场地、水、电等方面满足乙方进场需求。(6)甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。(7)甲方在收到乙方所提交的防火封堵施工记录报告后一个月 内完成结算。2、乙方权利与义务。(1)执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量 和工期完本钱工程的施工。服从甲方及监理对工程质量、材料、进度、合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同平安文明施工等方面的管理。(2)从总包单位指定的水电接驳点接驳施工用水用电，与总包 单位协商好水电费。(3)合同签订后3日内将完整的施工组织设计报监理及甲方确 认，按监

6、理及甲方同意的方案组织施工。(4 )工程需要的材料由乙方供应和运输至现场并保证产品质量, 乙方负责材料保管。乙方材料进场前，须提前1个工作日书面通知甲 方及监理，进场时经甲方、监理共同验收并作书面记录。(5)做好施工平安措施；遵守有关环境保护规定，采取措施控制和防范对环境的污染和危害；做好成品和相邻物品的保护(如房屋结构、各种管线等)；并承当由此造成的一切经济损失及法律责任。五、工程质量及验收标准L本合同规定的乙方承包范围内的各分局部项工程，按规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方的要求进行施工和验收, 工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及成都地区消防部门的 验收标准，最终以消防部门

7、通过验收并出具验收合格证为准。2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出场合格证书,试验、 化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政 府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有全部对其进行化合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 验、检测（化验、检测的费用由乙方承当）,不合格的材料、设备不 允许进场使用和安装。3、完成所有的工程内容,具备竣工验收条件时，乙方按工程竣 工的有关规定提请甲方进行竣工验收。提请竣工验收应提供完整的竣 工资料和防火封堵施工记录报告报告各2份。甲方在收到乙方提交的 防火封堵施工记录报告和相应的资料后组织有关单位、部门（包括

8、消 防部门）进行验收。六、材料的提供1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材 料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供 应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严 格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安 全和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材 料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由 乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的 产品品牌须经过甲方的书面确认）。合同范本 | CONTRACT TEMPLAT

9、E 建设工程施工合同 七、保修责任L双方约定为：保修期：年呆修范围：所有施工工程。2、保修期从具体竣工之日起算，保修期间发生维修，该维修工程 从维修完成之日起另行计算保修期。八、违约责任1、甲方因自身原因不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙 方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超 过合同总价的%o2、乙方因自身原因不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期 一天，应向甲方偿付相当于合同总价的万分之五违约金，假设乙方逾期 超过十天仍未能通过竣工验收合格的，甲方有权单方解除本合同，乙 方除支付上述违约金并退还甲方已付全部款项外，还应向甲方支付相 当于合同总价的20%的违约金并赔

10、偿甲方因此而遭受的损失。3、乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施 工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量，如不符合上述要求, 甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处分,金额为一元/次。乙方必 须在甲方要求的时间内整改完毕。4、乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的，乙方应合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。九、争议解决本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。十、其他1、本合同经双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。甲方（公章）：签约代表：签约时间：年月一日签约地点：乙方（公章）：签约代表：签约时间：年月日签约地点：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE