保温工程合同样书(合同版本).docx

《保温工程合同样书(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保温工程合同样书(合同版本).docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0890保温工程合同样书（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同保温工程合同样书（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。合同编号：签订地点：签订日期：发包方（简称甲方）:承包方（简称乙方）:根据中华人民共和国建筑法及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温二、

2、施工地点：望奎镇北三街一小对面三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。四、承包方式：外墙保温施工。五、工期要求：天竣工。从年月日开始至年月日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。六、甲、乙双方责任：1、甲方责任：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同现场到达乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和 场地。甲乙双方交叉施工时，甲方负责现场工作的协调，协助。到达不窝工，以保障工期不延误。及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。2、乙方责任：文明施工，遵守各项规

3、章制度，不影响其他工人工作。严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。墙体外表因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。七、工程验收：L到达国家普通施工标准。2、本工程经甲方验收合格后视为交付。八、合同价款与计算方式：L合同价款：面积按投影面积计算（楼的周长乘以高）每平方米-H五元人民币。2、工程价款支付方式：第2页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费，每栋楼完 成工程的一半时付给乙方。工程完成后付清余下工程款。此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的 税款。九、其他

4、约定：1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元 的工作及餐饮费用。2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误 及其他损失甲方负责,并承当由此给乙方造成的经济损失。3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙 方不负责。十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协 商不成可诉讼至法院仲裁解决。十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲 方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约, 须向对方支付违约金2000元，以补对方损失。甲方单位（盖章）：乙方单位（

5、盖章）：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同法定代表人（盖章）：法定代表人（盖章）：或授权代理人（盖章）：或授权代理人（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日合同范本二发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么, 双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层; 外外表胶粘标准网格布;安装高强塑料即钉。合同工期：工期：按工程总进度及甲方要求为准如果因

6、发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 期应顺延。标准、规范及有关技术文件：施工过程严格按照宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(DB64/0482004)执行。引用标准：绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)GB/T10801.2-2002玻璃纤维制品实验方法(JC1761996)康克外墙隔热保温系统施工规程质量标准及验收方法：1、工程施工及验评方法严格执行宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(DB64/0482004)。2、质量等级：合格3、质量等级经质检部门,监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修

7、，到达合同规定质量等级后方可交工。技术资料、图纸及其它材料的提供方法：L发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同合同价款及付款方式：1、外墙外保温每平方米造价为：68元（外墙挂板）70元（外墙挂 石材），工程量以实际结算为准。2、付款方式：1）、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙 外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。2）、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完

8、实际 结算后工程总价款的90% ,剩余的10%作为保修款保修期结束后付 清。本工程保修期为一年。3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付 清工程款。违约责任：1、承包方违约责任：1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责 任除外）。2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包 人承当所造成的全部损失。3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而 产生的损失。2、发包人违约责任：1）、发包人需按合同约定

9、的支付方式按期支付工程款。因工程款 不到位而产生的延误工期责任由发包人承当。2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到 而产生的延误工期责任由发包人承当。合同的有效性：本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双 方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。十、合同履行中,如一方需要修改或终止，须在7日前提出,要 有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成那么按合同 法的有关规定解决。十一、其他约定事项：双方协商解决。十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。发包人（盖章）：承包人（盖章）：经办人（签字）：经办人（签字）：签约日期：年月日合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE