2022新版工程承包协议范本(精篇).docx

《2022新版工程承包协议范本(精篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版工程承包协议范本(精篇).docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-09532022新版工程承包协议范本（精篇）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版工程承包帆议范本（精篇）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包方（以下简称甲方）：地址：代表人：承包方（以下简称乙方）：地址：代表人：依照中华人民共和国合同法和其他有关规定,就甲乙双方工程的承包事宜经双方协商一致，达成如下协议，并严肃遵照履

2、行。s工程工程1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、工程内容：5、工程造价：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同6、工程期限：(1)全部工程自 年一月一日开工，至 年月一日竣工。(2)在施工过程中，如遇以下情况，可顺延工期。顺延期限， 应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；因甲方变更计划或变 更施工图,而不能继续施工者；因甲方不能按期供图、供料、供设备 或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。7、质量标准：二、双方职责1、甲方职责(1)负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。(2)及时交付

3、图纸,设计变更时要及时与乙方协商。(3 )对工程进行平安监督、检查。(4 )工程竣工时，及时组织人员进行验收。(5 )按时支付工程款，不得无故拖延。2、乙方职责(1)熟悉图纸与合同的所以内容。(2)积极配合甲方在设计变更时的工作。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(3)平安生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。(4 )工程完工时及时通知甲方验收。三、物资供应1、全部工程所需的物资按以下第()项供应方式办理：(1)特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方 负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。(2 )统配、部管材料，由乙方负责

4、办理申请、订货、调剂合用， 特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定 地点，其他材料均由乙方负责采购供应。(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场 或指定的加工地点。2、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工 程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计 单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生 的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。3、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证； 如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用，应 由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明

5、的材料要求 重新试验，其试验费用，应由甲方负担。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同四、工程款结算方式以下三种方式,可择一选择（）L按月定期结算。按月定期结算是指每月由施工企业提出已完 成工程月报表，连同工程价款结算账单，经建设单位签证，交建设银 行办理工程价款结算的方法。2、分段结算。分段结算是指以单项（或单位）工程为对象，按施 工进度将其划分为不同施工阶段，按阶段进行工程价款结算。分阶段结算的一般方法是根据工程的性质和特点将其施工过程 划分为假设干施工进度阶段，以审定的施工图预算为基础，测算每个阶 段的预支款数额。在施工开始时，办理第一阶段的预支款，在该阶段 完

6、成后，计算其工程价款,经建设单位签证，交建设银行审查并办理 阶段结算，同时办理下一阶段的预支款。3、竣工后一次结算。竣工后一次结算是指建设工程或单项工程 全部建筑安装工程建设期在一年以内，或者工程承包合同价值在100 万元以下的，可以实行工程价款每月预支或分阶段预支，竣工后一次 结算工程价款的方式。五、施工与设计变更1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设 计要求组织施工，要全部到达合格。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇以下情 况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁 等损失

7、，应由责任方负担。3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书 面形式通知甲方,由甲方在 天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。4、在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施 工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投 资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否那么，任何一方不得强行 施工。5、在施工中,如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。6、在施工中，如发现甲方投资缺乏，不能按时拨付工程进度款, 而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承当。六、竣工验收、结算与保修1、乙方在单项工程竣工

8、前 日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方F得乙方同意后,另订验收日期，但甲方须成认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承当。并偿付给乙方按预算造价每合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 日万分之一的逾期违约金。2、竣工工程验收合格，从验收之日起 天内,乙方向甲方移 交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲 方承当。3、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方,在移交时，双 方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。4、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定,乙方 应

9、负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收 合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按 预算造价每日万分之一的逾期违约金。5、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致 使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并 对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。6、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修 年，采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位 责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负 责无偿修理。属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特 殊规定办理7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用

10、，由此而发生的质合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 量或其他问题，由甲方承当责任。七、违约责任和争议解决L由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格 日期计算每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价的逾期违约 金。2、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行 的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。3、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商, 协商不成时，任何一方均可申请调解；解决不了的，可选择下述第() 项处理：(1)向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁；(2)直接向合同履行地人民法院起诉。八、附那么1、本合同一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。2、本合同自双方签字盖章后生效，自合同全部履行完毕后失效,3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：联系方式：第7页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同合同履行地：签订时间：年 月 日乙方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：年 月 日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE