建筑工程劳务承包合同(木工）.docx

《建筑工程劳务承包合同(木工）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程劳务承包合同(木工）.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程劳务承包合同甲方：项目地址：工程负责人：联系电话：乙方（油漆班）：身份证地址：身份证号码：联系电话：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及建筑管理相 关规定，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，签订本合同，甲方同意将本 工程的 别墅区外墙油漆工程承包给乙方,为了保证工程质量、进度、安全文 明施工符合现行的施工规范的要求。特制定如下条款，双方共同遵守、执行。 第一条 工程概况：1.1工程地点：L2工程名称：L3建筑面积：第二条 承包方式：2. 1甲方以包工不包料的形式、包质量、包工期、包安全、包文明施工、将 主体结构施工（钢筋工、木工）工程承包给乙方施工。乙方在甲方的统一组织

2、 和指挥下按承包该工程项目的施工生产范围和施工生产内容进行施工。2. 2承包内容：承包内容： 木工按现有施工图纸、施工规范及以后的修改图纸、图 纸会审、设计变更等全部模板的制作、测量放线（甲方提供定位轴线）、搭支撑 架（优先使用轮扣架或使用钢管脚手架，包含钢管加固）与拆除模板工程，包括 基础、墙、柱、梁、楼梯、阳台、窗台飘板、压顶、拦水、水池、集水井、装饰 线、构造柱、构造梁、等所有模板的制作、安装，模板的拆除、清理取钉码堆， 以及每项工作完工后的清场工作（包括工程完工后,所有模板材料按指定地方堆 放）。2.2. 2承包内容： 钢筋工.按现有施工图纸、施工规范及以后的修改图纸、 图纸会审、设计

3、变更等的全部钢筋工程，包括基础、墙、柱、梁、楼梯、阳台、 窗台飘板、水池、集水井、等结构图纸所包含的钢筋的制作、安装工作（含二次 结构），及每项工作完工后的清场工作。（具体说明：1、包钢筋下料单、钢筋现 场安装等一切相关的工作；2、包括与钢筋工作内容相关材料的卸车（原材料货 车运至工地由钢筋班组负责协助卸车）；3、包套筒安装人工费（套筒、钢筋开牙 由总包方负责），包搭接焊接头；4、包括钢筋安装机械进退场费用（总包只提供 塔吊）；5、包钢筋场内运输，包塔吊不到的地方现场转运；6、配合原材料吊卸， 送验试件的制作；7、本综合单价包人工费、辅材费、机械费、班组管理费、安 全措施费等一切费用；）2.

4、3甲乙双方确:该工程采用建筑面积固定综合单价方式计算合同价款,人 民币272元每平方米。按约定支付方式于工程竣工验收合格后由甲方结算并支付 给乙方。乙方承担该项工程施工生产和有关业务费用所需的一切开支，即包质量、 包安全施工、包竣工时间、包工人工资和劳保福利等。2.4甲乙双方确定双方约定按下列方法支付进度款：乙方向甲方报送已完成工程量时间：每月20号之前向发包人上报已完成工程量。支付比例及时间：A：每10栋封顶，支付至所完成产值的70%；B：施工范围内全部施工完成且经验收合格后支付至所完成产值的80%；C：春节前支付至所完成产值的90机D:结算完成后，3个月内支付至已完工程量的100%；（若支

5、付时间与发包人财务付款节点有冲突时，按照发包人财务付款节点执行）第三条安全文明施工和机械的使用3.1 安全施工1. 1.1乙方施工工作人员无论在什么时候进退场，必须报甲方，如不上报 者，被有关部门查出，后果由乙方自负。所有上报的人员均须参加由项目部和有 关部门组织的安全教育和技术交底。3. L 2乙方在施工中要严格遵守安全生产规章制度，加强管理，乙方工人 进场未作业及作业前班组长应对所有工人做好技术交底和安全交底，做到安全施 工、人人有责。进入施工现场，必须戴好安全帽，穿上防护鞋，严格遵守卷扬 机安全操作规程、十项安全技术措施、施工现场十不准、安全十大禁令 等，违反了上述规定，本班人员出现安全

6、事故或伤及他班人员，或在施工过程中 所出现的安全事故，一切责任由乙方负责。4. 1.3提升架严禁载人，井笼内严禁站人或从井笼通行，违者重罚，注意 安全用电，未经允许，不得乱拉乱接电线，地下室、井基坑有需要抽水的，要派 至少两个人同时进行，一人看好开关，以防万一。在清理水泵或移动水泵时必须 停电后才能进行。5. 1. 4在现场施工中发生人员工伤事故应立即进行抢救处理工作，保护好 现场。同时上报工地项目部。3.1. 5安全事故责任划分及费用负担：3.1.1 .1乙方凡进入施工现场的员工身体应健康。对未报工地项目部注 册登记，接受安全教育和技术交底的生产工人发生工伤事故，乙方要负责支付所 发生的住院

7、医疗费、生活费及治愈出院后的补偿费总额的100%。3.1.4 . 2在施工现场生产中，发生工伤事故，其责任按工伤在1000元以 内的乙方负责、1000元以外的工伤由甲方和工地购买的保险公司按有关规定赔 偿，赔偿不足部分由甲乙双方共同承担50%。3. 2文明施工3. 2.1进入施工现场作业，要注意保持场地整洁，材料、工具统一堆放, 保持清洁卫生，不准在楼层内大小便。3. 2. 2班组间交叉作业时，互谅互让，礼貌待人。不能抢干一方面而不顾 工序的交接进行，影响整体或因小事而争吵打架，有矛盾时向施工管理人员提出 解决。3. 2. 3每天工作完工后，必须做到工完清场，材料回收归类由项目经理和 主管施工

8、员指定堆放，不能乱堆乱放，如发现有乱堆乱放损坏材料或危及他人安 全健康，按情况轻重处罚。第四条 工程质量和验收8.1乙方必须认真按照国家的标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发 生的指令施工。在各分项工程施工前，乙方必须按拟定的质量先做样板，经公司 质安部会同项目部验收合格（挂牌）才能进入下一施工阶段。并随时接受甲方及 其委派人员的质量检查，如检查质量不符合验收条件，按甲方及委派人员的要求 返工、修改，和承担由自身原因导致返工、修改的费用。8. 2工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的合格条件。达不到约定 条件的部分，甲方一经发现，要求乙方返工，乙方按甲方要求的时间返工，直到 符合约定条

9、件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺 延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条 件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。8.3双方对工程质量有争议，可按协议条款约定的当地的建设工程质量监 督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。8. 4质量验收顺序：班组完成某部位的产品后，挂贴上操作人员名单和标明 自检符合的质量等级，并上报给各分项施工员验收，施工员验收后填写上复核的 意见和质量评定等级，每完成一层后由项目部检查小组最后综合评定，验收合格 后才能办理交工手续。第五条劳动争议甲方严格按合同约定向乙方支付工程进度款，保证乙方工

10、程款按合同约 定进度支付，否则乙方有权解除施工合同，甲方赔偿因此而给乙方造成的一切损 失。乙方须严格履行支付劳动报酬等合同义务，对甲方支付的工程款，应优 先用于支付劳动者报酬，若在清远恒大御溪谷花园项目上发生拖欠、克扣劳 动者报酬行为的，乙方同意无条件退场，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得甲 方可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，甲方有权从乙方工程款中扣除相 应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，乙方赔偿因此而给 甲方造成的一切损失。第五条工程包工工资结算办法及支付。9.1 双方议定钢筋制作、安装分项工程劳务承包单价（见下表），工程包工工 资在协议条款内约定后，任何一方不得擅自改

11、变。序号分项工程名称单位工程数量单价 （元）备注1图纸内所有钢筋 制作安装及模板 制安平 方按施工图纸建筑 面积计算272说明：1、包钢筋下料、钢筋现场制作、安装等一切相关的工作；2、包括与钢筋工 作内容相关材料的装卸车；3、包套筒安装人工费（套筒、钢筋开牙由总包方负责）， 包搭接焊接头；4、包括钢筋加工机械进退场费用（总包只提供塔吊、人货梯）；5、 包钢筋场内运输，包塔吊不到的地方现场转运；6、包钢筋表面清理、配合原材料吊 卸，送验试件的制作；7、包括模板下料、搭支撑架（优先使用轮扣架、及使用钢 管脚手架，包含钢管加固）、支模、拆除、堆码等一切内容。8、包一切为完成模板 安装相关工作内容所需

12、的材料（铁钉、铁线）（支撑架、模板、木防、钢管、扣件除 外）；9、包凿爆模、清爆模、清场地、后浇带二装不另外结算（含二次结构）。不能 乱锯木材和模板及材料堆放整齐。10、包一切完成相关工作内容所需机械和工具（塔 吊、人货梯、物料提升机除外）；11、包人工费、辅材费、包机械等一切费用。说明：甲方提供钢筋、套筒（含钢筋开牙）、塑料垫块、碎垫块、钢板、止 水钢板；塔吊、电梯、三级电箱；施工班组自带：砂轮机及切割片、钢筋剪、电焊机、电钻、电焊条、扎丝、等完成钢筋工作相关内容及所需的辅助材料；9.2 此单价包括乙方人员的基本工资、辅助工资、劳保福利、保险及劳动管 理费。（甲方负责购买建筑工人安全生产意外

13、伤害保险，若费用超出部分由乙方 负责。）如因公司资金紧张发生的工程款延期支付表示理解，并保证班组施工人员 不干扰工地正常施工，且不以此为由要求增加费用或提出索赔要求，双方协商解 决，但要保证乙方基本生活费。（按开工人数每人每天60元/天支付，在每月工 资结内扣除,）9.4 各分项单位工程竣工完成任务后，经甲方现场管理人员验收签发工程产 品合格证明，送交甲方核算组审核结算，增减工程数量在竣工结算退补，结算余 款在30日内付清。9.5 乙方在施工中质量及施工进度无法满足甲方要求时，甲方有权缩小乙方 工作量（即增加班组）或终止乙方协议并责令乙方退场，乙方必须在3天内无条 件退出工地，甲方只按乙方完成

14、部位的工程量的60%结算给乙方，未完成施工 部位不作结算。乙方在工程施工时中途离场的，也按本条执行。9.6 乙方根据考勤资料所记载的数据的70%对工人发放工人当月工资，且发 放工资时必须有甲方代表在场。工资表均需每个工人亲自签名并盖指模确认，保 证真实无误，然后由乙方负责人在甲方财务账户上签名确认。9.7 本分项工程完成后，乙方除按甲方要求留置收尾人员外，其余的人员必 须按时退场。第六条合同生效本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。合同订立时间：2020年7月日合同订立地点：中国广东省清远市（合同条款及其相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效）本协议一式述份，发包人执工份,承包人执三份。均具有同等法律效力。发包人： （合同专用章）承包人： （合同专用章）地 址：地 址：法定代表人：法定代表人：委托代理人:委托代理人: