《工程设计合同范本(2022新版).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程设计合同范本(2022新版).docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、编号:WD-HT-0141工程设计合同范本(2022新版)合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同工程设计合同范本(2022新版)说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。发包人:设计人:发包人委托勘察人承当 工程设计,经双方协商一致,签订本合同。第一条本合同依据以下文件签订中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。1.1 建设工程质量管理条例、建设工程勘察
2、设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 深圳市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书。1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.4 建设工程批准文件。第二条本合同设计工程的内容2.1工程名称:2.2设计指标合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆 盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜1用地方案图2建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事
3、宜第五条本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金20%定金说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提 交最后一局部施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3.实际设计 费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与 估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4.本合同履行后, 定金抵作设计费。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 第六条双方责任6.1 发包人责任:6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设 计人提交
4、资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不 得要求设计人违反建设用地规划许可证或土地使用权出让合同 书的有关规定及国家有关标准进行设计。6.1.2 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设 计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天 以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.3 发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错 误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方 除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发 包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的
5、各项设计工 作,应按收费标准,相应支付设计费。6.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文 件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量, 向设计人支付赶工费。6.1.5 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.6 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图 纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人 交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本 合同外的工程,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人
6、有权 向发包人提出索赔。6.2 设计人责任:6.2.1 设计人应严格按照建设用地规划许可证或土地使用 权出让合同书的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术 规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经 济指标符合深圳市建筑技术经济指标计算规定,按合同规定的进 度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。6.2.2 设计人采用的主要技术标准是:6.2.3 设计合理使用年限为 年。6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数 向发包人交付资料及文件。6.2.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审 查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必
7、要调整补充。 设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内工程开始施工,合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣 工验收。在一年内工程尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应 按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转 让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包 人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开 始设计工作的,不退还发包人己付的定金;
8、已开始设计工作的,发包 人应根据设计人已进行的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费 的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设 计费,每逾期支付一天,应承当支付金额千分之二的逾期违约金。逾 期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知 发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项 目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。73设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补 充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补 救措施外,应免收直接受损失局部的设计费。损失严重的根据
9、损失的合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实 际损失的%.7.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资 料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的 千分之二。7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返 还定金。第八条其他8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关 问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2 设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图,由发包人 自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料 及
10、文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本 费。8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备, 应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、 供应商,发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用 由发包人承当。8.4 发包人委托设计配合引进工程的设计任务,从询价、对外谈合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同 判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承当有关设计 任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。8.5 发包人委托设计人承当本合同内容之外的工作服务,另行支 付费用。8.6 由于不可抗力
11、因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解 决。8.7 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地 建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁 委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲 裁书面协议的,可向人民法院起诉。8.8 本合同一式 份,发包人 份,设计人份。8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10 本合同生效后,按规定到深圳市规划与国土资源局或其派 出机构备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。8.11 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方 认可的来往电报、 、会议纪要等,均为本合同组成局部,与本合 同具有同等法律效力。8.12 其它约定事项:合同范本 I CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同发包人名称:设计人名称:法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码: : : : :开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:备案号:经办人:备案日期:年一月一日鉴证日期:年一月H您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE
限制150内