工程分包合同范本专业版(3).docx

《工程分包合同范本专业版(3).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程分包合同范本专业版(3).docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0428工程分包合同范本专业版(3)-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程分包合同范本专业版（3）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方（承包人）：乙方（分包人）：按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么， 甲方将工程的所有工程的施工任务交由乙方完成，经协商一

2、致签订本合同。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、分包工程范围：4、承包形式：5、工程期限:计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为 日。6、质量等级：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求第三条、甲乙双方的权利、义务L甲方的权利与义务(1 )对乙方承当施工任务的质量、平安、进度情况的监督、检 查；催促乙方确保主合同责任的全面履行；制订生产、技术、质量、 平安、材料等方面的管理规定和责任制，规范生产；(2 )向乙方提供施工图纸、图套,并组织图纸会审和技术交底； 解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙

3、方施工中的技术工作,认 定合格后在有关技术资料中签认；(3)负责本工程的全面质量平安管理，批准有关质量平安措施 及方案，检查监督乙方施工中的质量平安工作；工程完成时及时完成 验收和劳动报酬的发放工作；(4 )甲方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表, 应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的；(5)及时给相应的人员和设备上保险，发包人给相关人员上的 保险，视为承包人上的保险。2、乙方的权利与义务(1)乙方应全面了解总(分)合同的各项规定(有关承包工程 的价格细节除外)；对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责, 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工

4、合同 组织具有相应资质的工人投入工作；(2 )严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工，严格 遵守平安生产制度，保证施工平安；(3 )加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环 卫等部门对施工现场的管理规定；自行承当由于自身责任造成的质量 修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款；(4)乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求,不得 擅自更改甲方的计划，有不同意见可与甲方协商；(5)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；工程竣工 时，配合甲方办理交工验收；(6)乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等保险， 发生意外事故要及时整改，做到文明生产，平安

5、生产；(7 )乙方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表, 不得擅自更换，应提前通知甲方，并保证更换的代表是具有相应资质 的。第四条、承包价款L承包价款确实定承包价款以甲方与建设单位结算审计后确定的费用为计价基础2承包价款的支付与结算合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同甲方按建设单位工程施工计量认证后的拨款额一%支付乙方 工程款，工程完工后支付乙方工程款为建设单位拨付额的%，余 款待工程竣工验收合格后，承包人收到建设单位支付的工程结算款后日内按建设单位拨款额结算。第五条、工程质量与检查验收L乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商 单等组织施工

6、，经建设单位及监理检验,到达交工验收条件为准；2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。 未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、 设计要求或自行进行材料代换；3、工程质量按建设方规定要求合格率% ；4、乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成 的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失， 由甲方承当；5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，整改费用由 甲方支付；第六条、机械设备、材料1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理, 乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用，不合同范本 | CONT

7、RACT TEMPLATE 建设工程施工合同得浪费。因乙方原因造成浪费，甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处分；2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放,日 用日清，保持现场的整洁。3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库,丧失剩余材 料按丧失材料原值从承包者承包款中扣除。4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丧失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。5、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，出 现材料不符情况，按材料丧失处理。第七条、平安生产与文明施工1、甲方对乙方承当的本协议工程应进行平安交底，提出明确的 平安要求并进行监

8、督检查。2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关平安施工的规章制度,严格遵守甲方发布的平安操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定 发生人身伤亡事故,由乙方承当全部责任和损失，甲方不承当任何责 任。3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 4、乙方所有特殊工种工人必须持上岗证或操作许可证上岗 作业，不得安排无证人员从事非本专业工作。第八条、工期延误1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因以下原因 之一造成分包工程工期延误，经承包人确认,工期相应顺延：(1 )承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设

9、施、 施工场地，分包人虽以书面形式提出申请，但仍未从承包人处收到施 工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场地，以至影响施工造成 停工的。(2 )分包人应在约定情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在建设单位同意延长总包合同工 期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的， 视为该情况未影响工期。2、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的 工期竣工的，应承当违约责任。第九条、合同解除L乙方有以下情形的，甲方有权解除合同：(1)没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达次合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(2)延

10、期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期 期限%的；(3)发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不及时处理影响工 程进度或受害人向甲方主张权利的；(4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主 张权利的。2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额一% 以上的，乙方有权解除合同。3、乙方应在甲方解除合同 日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的一作为违约金支付给甲方。第十条、违约责任甲、乙双方本着老实信用的原那么履行本协议，任何一方违反上述 条款，那么应承当相应的违约责任。第十一条、解决争议的方法1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，那么各方应首先友好协商 解决。假设无法协商,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所 地的人民法院提起诉讼。2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予 协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承当。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第十二条、本协议壹式 份,双方各执 份，自签字之日起生效。第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决甲方（盖章）：代表：年一月_日乙方（盖章）：代表：年一月_日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE