项目代建协议（阜阳市2021版）.docx

《项目代建协议（阜阳市2021版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目代建协议（阜阳市2021版）.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程代建协议协议编号：委托方（甲方）： 一（以下简称甲方）代建方（乙方）：阜阳市重点工程建设管理处（以下简称乙方）为充分发挥政府资金投资效益，严格控制投资规模，更好的实施工程建设和管理， 按照市政府年度投资计划、政府相关会议纪要、批示等要求，工程委托阜阳市 重点工程建设管理处实施代建，对工程施工期间的全过程进行管理。按照公平、诚 实信用的原那么，就工程委托建设管理事宜经双方协商一致，订立本协议。第一章委托建设管理内容第一条工程概况.工程名称：工程。1 .工程总投资：约一万元。2 .工程概况：o第二条代建管理内容1 .代建内容：工程施工阶段的管理和移交。即工程施工实施阶段的质量、平安、进 度及投

2、资管理和控制，以及竣工验收和移交等。不包括工程建设工程的各项前期工 作（包括工程的立项、可研、规划手续及调整、初步设计、施工图设计及审查、地 灾评估、土地手续、资金保障、施工环境协调等），以及工程建设工程竣工验收移 交给甲方使用后的其他事项。如有涉密工程内容由甲方自行委托实施，乙方配合。2 .代建范围：工程规划范围内实施的建筑工程、安装工程、装饰暖通、道排绿化、 强电、智能化、给水及附属工程等。燃气工程不在代建范围内，用地规划范围外的 供水、供电、用气、排水等接入管线及开通开户由甲方负责，不在乙方代建范围。3 .工程量清单、招标控制价编制及招标工作（委托方自愿选择以下第_种方案）： （1）工程

3、量清单、招标控制价编制及招标文件编制由甲、乙双方共同委托实施，甲方负责提供建设资金落实证明。招标过程中的答疑、质疑由甲、乙双方协商后共 同回复处理。中标通知书由甲、乙双方共同签发。（2）工程量清单、招标控制价编制及招标文件编制由甲方自行委托实施，并负责 招标过程中的答疑回复、中标通知书的签发，及工程施工合同的签订。其中招标文 件中的合同条款，招标前应征求乙方意见，以符合后期工程实施，便于工程管理。 招标完成后相关资料交由乙方进行施工过程的管理。4 .由甲、乙双方共同招标的工程，在工程施工合同签订时，甲方作为建设单位（甲 方），乙方作为代建单位（丙方）进行签订。5 .甲、乙双方各指派一名代表，负

4、责联系、处理与委托工程建设管理有关的事项。 甲方委托代表：；乙方委托代表：o6 .双方共同确认的其它承当委托建设管理业务。7 .其他：甲方办公设施、家具、办公材料、办公设备仪器等内容，不在工程代建范 围之内。第三条代建期限.自乙方接收甲方提供的工程立项、可行性研究报告及批复、初步设计及批复、建 筑工程用地批准手续、土地使用权证、建设工程规划许可证、施工图及图审合格证 等各项前期手续，以及政府批准的工程代建的会议纪要、批示等政府文件后，从双 方签订委托代建协议之日起，至工程竣工验收合格移交之日止。1 .在本工程竣工验收合格之日，乙方将工程实表达场移交给甲方。乙方应于60日 内完成相关工程竣工资料

5、移交。甲方逾期接收或实际投入使用的视为自动移交。甲 方负责工程质保期内施工合同履约事宜，乙方积极配合。第二章双方的权利和义务第四条甲方享有以下权利和义务：1 .负责办理工程立项、环评、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及审查、消 防和人防审查、建筑工程用地批准手续、土地使用权证、建设工程规划许可证等项 目工程施工前的各项前期手续，并缴纳由此涉及到的各项费用。在代建协议签订时 将自立项至工程规划许可证等全部基建手续原件移交给乙方。2 .一次性提供各专业完整的施工图（纸质版和电子版）、图纸审查合格证（包含建 设工程、人防、消防）、地质勘察报告等资料，并经甲方和设计单位书面承诺图纸 的准确性、完善

6、性及纸质版和电子版的一致性。3 .根据工程建设需要，完成施工用地范围内的“三通一平”工作。协调相关部门，为 工程建设顺利实施创造良好的外部环境，积极配合乙方办理需要以甲方名义出具的 各种文件等相关事宜。4 .配合乙方完成工程招投标工作，签订工程合同，积极配合乙方完成工程质量监 督、平安监督、施工许可证、人防监督、工程备案等相关手续的办理。5 .负责落实工程建设所需资金。按规定提供工程款支付担保，预拨农民工工资专户 资金。按照乙方审核签批的工程进度款报表及时足额支付工程价款。承当工程竣工 后的结算审计费用。6 .施工中甲方单独提出的工程变更，由甲方按照市政府相关投资和变更管理方法履 行相关变更审

7、批程序，经审核批准后方可实施变更。7 .协调自行招标的勘察、设计、燃气、涉密等工程实施单位，积极配合乙方的工程 建设工作。8 .参与乙方组织的工程竣工验收，竣工验收合格或甲方实际投入使用即视为移交， 并办理移交手续。由于设计图纸缺陷等甲方原因，造成工程的使用功能不完善和影 响工程正常验收的，由甲方负责解决。9 .负责工程质保期内施工合同的履约事宜，乙方积极配合。10 .负责处理因工程款支付不到位或支付不及时，导致的施工单位拖欠农民工工资 引起的上访、投诉等问题。11 .负责处理施工期间设计、勘察等单位的不履约行为。12 .对乙方施工管理工作提出意见和建议。第五条乙方享有以下权利和义务：L积极开

8、展工程招投标工作，协助甲方签订工程合同（指甲乙双方共同招标的项 目，在工程合同中作为丙方即代建方）。完成工程质量监督、平安监督、施工许可 证、人防监督、工程备案等相关手续的办理。2 .组织工程实施及管理，加强与有关单位的组织协调。依照相关法律法规、乙方单 位制定的各类规定，以及工程合同约定内容进行工程建设的全过程管理。切实按照 工程合同约定做好代建工程内容的质量控制、平安控制、进度控制、投资控制等工 作。3 .负责协调处理建设过程中各主管部门的检查、督查事宜，处理施工期间的质量、 平安、进度的违约事宜。4 .按照工程合同约定审核签署工程进度款支付报表，及时报送给甲方审核拨付。5 .负责施工期间

9、对施工、监理等单位的管理，对其违约行为进行处理。6 .施工期间除甲方提出的变更意向外，由乙方牵头对变更的必要性及变更费用组织 审查，并经甲方认可后，严格按照市政府相关投资和变更管理方法履行相关变更程 序，经审核批准后实施变更。7 .协助甲方处理因未及时支付工程款所造成的施工单位拖欠农民工工资引起的上 访、投诉等事宜。8 .负责组织工程竣工验收、竣工备案工作，建立完整的工程建设资料档案。9 .及时办理工程竣工结算审核。10 .在委托建设管理工程完成后将工程档案及其他相关资料及时向甲方和有关部门 移交。11 .协助甲方处理质保期内的工程保修问题。12 .积极协助甲方沟通协调处理施工过程中的有关问题

10、。第三章协议的变更、解除、终止和违约责任第六条在委托建设管理过程中，如果因特殊原因造成工程建设内容调整的，经双 方协商一致，并达成书面意见，可变更、终止或提前解除本协议。第七条当事人一方要求变更或解除协议，应当提前30日以书面形式通知另一方。 第八条任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的全部或局部不能履行本协议的 义务将不视为违约，但应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损 失。发生不可抗力后，双方应互相协商，采取一切合理步骤将各方因不可抗力所造成的损失减少到最低程度。在不可抗力状况一经结束，遇有不可抗力的协议一方， 应尽快履行义务。如不可抗力导致合同目的无法实现，任何一方有权解除协

11、议。 第九条工程进度款原那么上为乙方审签完成报送至甲方后15个工作日内完成进度款 支付，如超时支付的，乙方有权暂停工程建设；如因资金落实困难长时间（原那么为 3个月以上）无法支付工程进度款的，乙方有权终止代建协议，由甲方自行处理后 续事宜。第四章争议解决第十条凡因执行本协议所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不 成，任何一方均有权向阜阳仲裁委员会申请裁决（或选择向人民法院起诉）。 第十一条仲裁期间，除有争议的事项外，双方应继续履行本协议规定的其他条 款。第五章其它第十二条本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商订立协议作为协议的补充。补充协 议与本协议具有同等法律效力。第十三条本协议是双方

12、平等公平，认真磋商的结果，双方知悉本协议的所有条款 和内容。第十四条本协议一式肆份，甲、乙双方各持贰份，在双方签字盖章后生效。（以下无合同正文）甲方（盖章）：法定代表人或授权委托人（签字）：年月日签订地点： 乙方（盖章）：法定代表人或授权委托人（签字）：年 月日签订地点：附件1:建设工程移交资料清单汇总建设工程资料移交表1立项文件1工程建议书批复文件及工程建议书2可行性研究报告批复文件及可行性研究 报告（电子版和纸质版）3专家论证意见、工程评估文件4有关立项的会议纪要、批示建设用地、规划、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书2勘测定界图3省政府批复、国有土地划拨决定书4建设用地批准书5建设用

13、地规划许可证及其附件6土地使用权证（原件及复印件）7建设工程规划许可证及其附件8防空地下室建设意见书（如有） *测绘、勘察、设计文件1地形测绘成果文件（电子版和纸质版）2工程地质勘察报告（电子版和纸质版）3水文地质勘察报告（如有）4方案文本、总体效果图、初设文本（电 子版和纸质版）、初设批复、工程设计 概算5设计方案审查意见6勘察合同、设计合同、勘察中标通知 书、设计中标通知书7人防、环保、消防等有关主管部门（对 设计方案）审查意见8环评批复9施工图设计文件审查意见10图审合格证（如有，含人防、消防）11已加盖图审合格章的全套施工图七套（同版本CAD图纸及PDF图纸）四资金落实证明（财政局出具）