项目承包施工合同(合同版本).docx

《项目承包施工合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目承包施工合同(合同版本).docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0309工程承包施工合同（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程承包施工合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方：某某装饰工程乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例 的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况分包范围：工程分包方式：工期：年月日一年 月日（共天）。工程质量

2、：本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要 求施工，施工质量到达合格标准。合同价款（暂定）二、甲方责任：1）由甲方工地工程部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度 进行督导、检查，组织人员进行技术、平安交底等，对隐蔽工程进行 专项验收及变更签证等其它管理工作。2）协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作，协调各分 包工队之间施工现场平安、用电、卫生、垃圾处理等工作。三、乙方责任：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1）乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前平安、卫生、技术等教育培训，佩带胸牌。平安帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工 本费XX元，XX元押金

3、（押金可退还）。如有丧失工队全部承当,费用XX元/个。每日上班无胸牌或故意不带胸牌着，不准进入施工现场,并处分XX元。平安帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记, 平安帽本钱XX元/J页,如有丧失，此款从工程款中扣除。2）乙方进场施工人员,不管工种，均须穿甲方要求的工作服，并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取，工作服本钱费每 套XX元，公司每套补助XX元。工队每套承当XX元，此款从工程 款中扣除。如发现不穿工作服进场施工者每次罚款XX元。（实行单价 包死据实结算）。3）乙方施工前应对本工程图纸，现场及甲方要求进行认真评估,乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同，否那么甲方有

4、权不 付工程款，且由此造成的一切损失由乙方负责。4）施工所用材料,分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方工程部，经审核由甲方专人采购（接单三天内到场），材料运到现 场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要 求存放整齐，如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼，由甲方派人搬运 上楼，所有费用由乙方承当。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5）乙方施工现场必须由专人负责,全权处理现场发生的一切事 情，并催促所有人员，合理安排，保证施工质量和平安生产，现场负 责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款XX元以上。6）材料领取时应由乙方负责人专人领取，严格按照甲

5、方材料领取 方法执行，不冒领,不多领，不故意囤积,以免造成材料资金积压浪 费，从而影响其它分包队的正常施工。如因现场实际情况有超出定额 使用材料局部的,乙方必须提前报甲方予以签字认可。7）材料使用应本着节约的原那么，讲究本钱，追求效益，木工板， 木龙骨等边角碎料一定要充分利用,钉子、直钉等辅料应用边角碎料 做专用工具盒集中存放，不得随地抛撒,如发现随意丢弃，甲方管理 人员将视其情节进行处分。8）乙方施工产生垃圾，由甲方派专职保洁人员负责清理，费用由 甲方根据工种由乙方工队进行平摊。9）乙方施工中所用工具及所用耗材（如切割片，角磨片，钻头等） 均由工队自行购买，甲方只供主材和正常施工辅料。10）

6、乙方施工人员不得在工地住宿，起灶做饭，生活问题由乙方 自行解决。11）每天下午6 : 00甲方在工程部办公室召开各工队负责人及相 关技术人员施工例会，集中研究工程质量，文明平安等问题。每次例合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 会如乙方代表迟到一次罚款XX元，无故不到者罚款XX元。12）乙方所用各种电源，甲方只提供分层配电箱及配套控开，并 负责架设一道照明电源线，其余施工用线均由乙方自行解决，甲方提 供的每层配电箱及照明电源线，乙方需进行保护并保证原有数量，如 有丧失或人为损坏，费用均由乙方平摊处理。13）乙方施工队人员不准在施工现场吸烟，使用电炉子烧水，如 有违

7、反每人次罚款XX元，并通报处理。14）乙方施工人员上厕所必须到指定地点，如在工地随地大小便, 发现一次罚款XX元，并在每日工程例会上由层段负责人进行检查。15）乙方所有施工人员必须严格执行甲方制定的平安生产管理 方法、平安用电管理方法、工地现场施工管理方法、文 明卫生管理方法、如有违反，按相关规定处分或处理。16）乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工 程半成品、成品进行保护工作，如墙体维护，地面覆盖等（材料由甲 方供应）。四、工期约定1）因甲方未按协议完成工作或未按时提供材料影响工期，工期顺 延。2）因乙方责任不按期开工或上人、中途故意停工影响工期，工期合同范本 | CONTR

8、ACT TEMPLATE 建设工程施工合同 不顺延，每延误一天罚款XX元。3）因设计变更或因甲方原因造成停电，停水及其它不可抗力因素 影响导致停工8小时以上（累计一周计算）工期顺延。五、工程质量及验收的约定本工程所用材料及工艺以甲方交给乙 方的工程施工图纸，设计方案变更及现场变更通知为准，严格按照国 家规范（电器安装施工验收规范GB50303-2002）要求细致进行质量 验收。本工程应到达国家规范质量评定合格标准。甲乙方应进行相应 的隐蔽工程验收,过程中实行三交接验收手续，每道环节均由专 人负责，层层把关，假设甲方验收时因不合格而要求乙方整改，由此产 生的费用或延误工期由乙方负担，工期不予顺延

9、。由于乙方偷工或不 按要求操作造成质量事故，其返工费均由乙方承当,工期不顺延。六、价款及决算的约定本工程双方商定以固定单价、工程量按 现场实际计算的计价方式，在本合同生效后，甲方分次按以下规定 支付人工费，具体为：施工期间甲方按现场实际发生工程量（随甲方 进度款支付总款70%）本工程完工后，以甲方签字验收为准，付至工 程款的70%彳寺决算完毕后付完总价。留结算总价的5%作为质量保 证金。七、奖励与违约责任乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料成品 保护,及原建筑物成品。如造成损失，应照价赔偿。未经甲方同意,合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 随意更改施工图纸或施工工

10、艺，造成工程质量不合格，由此产生的返 工费用由乙方全部承当。因一方原因，导致分包合同无法履行时，应 通过对方，办理合同终止协议，并由负责方承当赔偿对方由此造成的 经济损失。假设工程质量一次验收达不到合格率100% ,乙方愿意承当 违约金XX元。八、争议和纠纷处理本合同在履行期间双方发生争议时，在不影 响工作进度的情况下,双方可采取协商或找相关部门进行协调。当事 人不愿意通过协商或调解解决纠纷时，可向当地仲裁机关或人民法院 起诉。九、附件本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。本合同内容完成 后自动终止。十、补充条款乙方进场施工，应保证自己工队所有人员的人身安 全,如在施工中发生伤残等平安事故,不管

11、事故大小，责任均由乙方 自行承当，甲方不承当任何相关责任，甲方合同单价已包含工人施工 期间的人身意外保险。乙方进场施工，如中途撤场或停工，甲方除停 付乙方所有工程款项外，其分包工作内所有工程量由甲方重新指派或 委托其他施工工队继续施工，应付工费均从乙方工程款中支付，乙方 不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。十一、单价约定：单价见后附表合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同甲方:乙方：法定代表人:法定代理人：代理人:代理人： : ：年月日年月日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE