2022年监理工程师《建设工程合同管理》预测模拟试题四.docx

《2022年监理工程师《建设工程合同管理》预测模拟试题四.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理工程师《建设工程合同管理》预测模拟试题四.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一、单项选择题1、以下合同法律关系客体中，属于物的是（）。A、不动产B、勘察设计C、施工安装D、公知技术2、在代理关系中，以下说法正确的选项是（）。A、代理分为委托、法定和无权代理B、工程经理属于法定代理C、法定代理在所有情况下都适用D、超越代理权限的行为是无权代理3、1.关于担保法与物权法之间表达不正确的选项是（）。A、担保法与物权法规定不一致的，适用物权法B、物权法中采取了 “新法优于旧法”的原那么C、担保法有诸多修改物权法的规定D、在对同一事项有不同规定时，法律适用层面应当优先适用物权法4、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵 押登记，该

2、担保法律关系中，抵押人为（）。A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关5、在保险合同中，保险人对于（）的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承当赔偿保险金责 任。A、一切B、偶然C、合同约定D、自然6、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。A、保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额B、每次事故的损失金额C、承包商在合同中列明的金额D、相关法律法规规定的金额7、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。A、平安、服务、本钱B、平安、风险、本钱C、风险、服务、本钱D、平安、服务、费用8、关于分包的说法错误的选项是（）。A、非主体、非关键性勘察或设计

3、工作可以进行分包B、遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C、接受分包的人就分包工程承当连带责任D、分包人应当就分包工程向招标人负责A、合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同B、合同解除后，承包人应撤离施工场地C、已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同D、不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承当E、因未及时退货造成的损失由责任方承当20、根据标准施工合同，以下事件发生后，既可以索赔费用又可以索赔利润的有（）。A、异常恶劣的气候条件B、法规变化引起的价格调整C、发包人原因试运行失败，承包人修复D、发包人提前占用工程导致承包

4、人费用增加E、提供图纸延误21、以下关于设计施工总承包合同的说法，正确的有（）。A、合同责任单一B、有利于发包人对承包人的监督和检查C、固定工期、固定费用D、减少承包人的索赔E、可以缩短建设周期22、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于联合体承包的说法，正确 的有（）。A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件B、联合体牵头人负责组织和协调联合体成员全面履行合同C、承包人可根据需要自行修改联合体协议D、联合体的组织和内容分工是重要的评标内容E、承包人可根据需要自选调整联合体组成23、根据标准施工总承包招标文件，以下的说法正确的有（）。A、B、C、D、采用无条件补偿条款时, 采用

5、无条件补偿条款时, 采用有条件补偿条款时, 采用有条件补偿条款时,承包人复核时未发现发包人要求中的错误, 承包人复核时未发现发包人要求中的错误, 承包人复核时未发现发包人要求中的错误, 承包人复核时未发现发包人要求中的错误,发包人承当责任 发包人不承当责任 发包人承当责任 发包人不承当责任E、发包人要求引用的原始数据错误，责任由发包人承当24、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，发包人应投保的保险有（）。A、职业责任险B、现场人员工伤保险C、第三者责任险D、设计和工程保险E、现场人员意外伤害保险25、某采用标准设计施工总承包合同的工程工程，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承

6、当延 长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。A、因发包人原因导致的暂停施工B、未按合同约定及时支付预付款、进度款C、承包人未按已确认修改的设计文件实施D、发包人提供的基准资料错误E、异常不利的气候条件26、发包人违约解除合同后，承包人应向发包人提交要求支付金额的有关资料和凭证有（）。A、承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款B、承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额C、因解除合同造成的承包人损失D、发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额E、承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额27、按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为（）。A、即时买卖合同B

7、、非即时买卖合同C、双务合同D、有偿合同E、诺成合同28、在施工合同条件模式下，业主的主要责任和义务有（）。A、委托任命工程师代表业主进行合同管理B、承当大局部或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸C、给予承包商现场所有权D、向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知E、防止可能干扰或阻碍工程进展的行为29、物质条件”是指承包商在工程实施中遇见的（）。A、外界自然条件B、人为的条件C、地下和水文条件D、污染物E、气候条件30、采用FIDIC设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件，“业主要求”应包括合同中业主提出的（）oA、工程目标B、范围C、设计和技术标准D、按合同所作的补充和修改E

8、、承包商建议答案局部一、单项选择题【正确答案】A【答案解析】此题考查的是合同法律关系的构成。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值 的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。参见教材 P8o04411、【正确答案】D【答案解析】此题考查的是代理关系。选项A,代理分为委托、法定代理；选项B,工程经理属于委托 代理；选项C,法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。参见教 材 P10。0510【正确答案】C【答案解析】此题考查的是担保的概念。根据中华人民共和国物权法第一百七十八条的规定：担 保法与本法的规定不一致的，适用本法

9、。可知，在物权法中采取了 “新法优于旧法”的原那么，在物 权法实施后对担保法许多的规定作出了修改，在对同一事项有不同的规定时，法律适用层面上应 当优先适用物权法。参见教材P13。5721【正确答案】A【答案解析】此题考查的是担保方式。债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担 保的财产为抵押物。抵押人是指为担保债的履行而提供抵押物的债务人或者第三人。参见教材P14。 0566【正确答案】C【答案解析】此题考查的是保险概述。保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险 人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承当赔偿保险金责任，或者当被保险人死 亡、伤残、疾病

10、或者到达合同约定的年龄、期限时承当给付保险金责任的商业保险行为。参见教材P18。 0659【正确答案】A【答案解析】此题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险的赔偿金额在任何情况下，均不得超过保 险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。参见教材P20o06722、【正确答案】A【答案解析】此题考查的是保险合同管理。在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑平安、服务、 本钱这三项因素。参见教材P23。0700【正确答案】D【答案解析】此题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标人如拟在中标后将中标工程的非主体、 非关键性勘察或设计工作进行分包，应遵守招标文件中对分包内容、分包金额和资质要求等限制性

11、条件 的规定。除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包，中标人应当就分包项 目向招标人负责，接受分包的人就分包工程承当连带责任。参见教材P33。5325【正确答案】B【答案解析】此题考查的是工程施工招标程序。招标人如具有与招标工程规模和复杂程度相适应的技 术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。招标人如不具 备自行组织招标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标事宜。参见教材P40。4880【正确答案】B【答案解析】此题考查的是工程施工招标程序。对依法必须进行招标的工程，招标人应使用相关部门 制定的标准文本，根据招标工程的特点和需要编

12、制资格预审文件。参见教材P4148853、【正确答案】D【答案解析】此题考查的是工程施工招标程序。考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和 修改书面通知所有潜在投标人，组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日进行。参见教材P43 4896【正确答案】C【答案解析】此题考查的是工程施工招标程序。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书 发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。参见教材P4549084、【正确答案】A【答案解析】此题考查的是工程施工招标程序。重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的, 属于必须审批或核准的工程建设工程，经原审批或核准

13、部门批准后不再进行招标。参见教材P45 4910【正确答案】C【答案解析】此题考查的是标准资格预审文件的组成。包括申请人须知前附表和正文。申请人须知前 附表内招标人根据招标工程具体特点和实际需要编制，用于进一步明确正文中的未尽事宜。正文包括9 局部内容。参见教材P50。4916【正确答案】D【答案解析】此题考查的是准资格预审文件的组成。审查委员会可以要求申请人提交营业执照副本、 资质证书副本、平安生产许可证以及有关诉讼、仲裁等法律文书的原件，以便核验。参见教材P52 4945【正确答案】D【答案解析】此题考查的是最低评标价法。除授权评标委员会直接确定中标人外，还可以按照经评审 的价格由低到高的

14、顺序推荐中标侯选人，但最低价不能低于本钱价。参见教材P56。5412【正确答案】A【答案解析】此题考查的是最低评标价法。合同价格是投标人报价4850万元,评标价=4850-20X2=4810 （万元）。参见教材P57。5413【正确答案】C【答案解析】此题考查的是材料设备采购招标特点。直接向供货商订购方式达成交易快，有利于及早 交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。参见教材P62。5447【正确答案】C【答案解析】此题考查的是材料采购招标文件的编制。投标保证金一般不得超过工程估算价的2% , 但最高不得超过80万元人民币。参见教材P67。5476【正确答案】B【答案解析】

15、此题考查的是设备招标供货及服务要求。伴随服务一般包括：（1）实施或监督所供货物 的现场组装和试运行；（2）提供货物组装和维修所需的工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备 提供详细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理, 但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承当的义务；（5）在卖方厂家和/或在工程现场就所供货物 的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。参见教材P71。5489【正确答案】C【答案解析】此题考查的是施工合同标准文本。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件 外，具体招标工程工程订立合同时需要明确填写的内容仅包括

16、发包人和承包人的名称；施工的工程或标 段；签约合同价；合同工期；质量标准和工程经理的人选。参见教材P76。0729【正确答案】D【答案解析】此题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。 参见教材P76。0730【正确答案】D【答案解析】此题考查的是建设工程勘察合同履行管理。选项A错误，勘察人应按合同协议书的约定 指派工程负责人；选项B错误，勘察人更换工程负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将 拟更换的工程负责人的姓名和详细资料提交发包人；选项C错误，工程负责人2天内不能履行职责的, 应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。参见教材P78。4080【

17、正确答案】B【答案解析】此题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同提供了通用条款、专用条款和签订合时 采用的合同附件格式。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合 同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P89。0717【正确答案】A【答案解析】此题考查的是施工合同管理有关各方的职责。监理人的指示给承包人造成的损失，由发 包人承当赔偿责任。参见教材P92。0744【正确答案】A【答案解析】此题考查的是订立合同时需要明确的内容。合同履行期间市场价格浮动对施工本钱造成 的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短决定。工期在12个月以内的简明施工合同的通用

18、条款没有调价条款；工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的 市场价格变化，因此应设有调价条款。参见教材P94。0786【正确答案】D【答案解析】此题考查的是明确保险责任。某些大型工程工程经常因工程投资额巨大，为了减少保险 费的支出，采用缺乏额投保方式，即以建安工程费的60%70%作为投保的保险金额，因此受到保险范 围内的损害后，保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿。永久工程损失的差额由发包人补偿，临时 工程、施工设备等损失由承包人负责。参见教材P96。0808【正确答案】D【答案解析】此题考查的是承包人的义务。选项ABC三项均需要进行专家论证。按照建设工程平安

19、 生产管理条例规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业 工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分局部项工程的 专项施工，还需经5人以上专家论证方案的平安性和可靠性。参见教材P97。0842【正确答案】C【答案解析】此题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参 见教材P98。0856【正确答案】D【答案解析】此题考查的是施工进度管理。季节性大雨是承包商可预见的因素，不予以索赔工期。参 见教材P100。0895【正确答案】C【答案解析】此题考查的是施工质量管理。对目前闲置的施工设备或后期不再使

20、用的施工设备，经监 理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。参见教材P103。0910【正确答案】A【答案解析】此题考查的是工程款支付管理。选项B,合同价格是承包人完成了约定的承包工作后， 发包人应付给承包人的价格；选项C,签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算 价款的基数；选项D,签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。参见教材P104。0947【正确答案】A【答案解析】此题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了 暂列金额、暂估价的合同总金额。合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价。 参见教材

21、P104。0948【正确答案】C【答案解析】此题考查的是工程款支付管理。费用和利润补偿的原那么如下表所示。参见教材P105。类型确定方式属于发包人也无法合理预见和克服的情况应补偿费用但不计利润属于发包人应予控制而未做好的情况那么应补偿费用和合理利润0950【正确答案】B【答案解析】此题考查的是索赔管理。选项ACD不仅可以补偿工期、费用，还可以补偿利润。参见教 材 P111112。1014【正确答案】D【答案解析】此题考查的是违约责任。选项A,发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托 其他承包人施工；选项B,发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施；选项C,发包 人的扣留行为不

22、免除承包人应承当的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。参见教 材 P113。1023【正确答案】C【答案解析】此题考查的是竣工验收管理。监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工 验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需 进行的工作内容。参见教材P115。1029【正确答案】C【答案解析】此题考查的是缺陷责任期管理。发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证 书后，承包人不能再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求。缺陷责任期满至承包人提交最终结清 单前，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。参见教材P117。1

23、046【正确答案】D【答案解析】此题考查的是发包人义务。选项A,发包人应委托监理人按约定向承包人发出开始工作 通知；选项B,发包人对承包人负责的设计、施工证件和批件，应给予必要的协助；选项C,属于承包 人的义务。参见教材P120。7263【正确答案】B【答案解析】此题考查的是合同文件。合同文件：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函 及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8） 价格清单；（9）经合同当事人双方确认的其它文件。参见教材P122。1119【正确答案】A【答案解析】此题考查的是订立合同时需要明确的内容。对于发包人要求中错误

24、导致承包人受到损失 的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个条款的 责任不同，应明确本合同采用哪一条款。参见教材P124。1142【正确答案】B【答案解析】此题考查的是保险责任。因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险, 导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险 赔偿金由承包人承当。参见教材P127。1158【正确答案】C【答案解析】此题考查的是设计管理。选项A,设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查；选项B, 政府有关部门提出审查意见，不需要修改“发包人要求”文件，只需完善设计，承包

25、人按审查意见修改 设计文件；选项D,发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件。参 见教材P128。1248【正确答案】A【答案解析】此题考查的是工程款支付管理。勘察设计费分类和分解原那么是按照提交勘察设计阶段性 成果文件的时间、对应的工作量进行分解。参见教材P130。1192【正确答案】C【答案解析】此题考查的是索赔管理。选项A,可以索赔工期和费用，选项BD,工期、费用和利润均 可索赔。参见教材P133。工程内容不可以索赔工期的工程（四 项） 为他人提供方便 发包人要求提前交货 缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复 发包人违约解除合同不可以索赔费用的无不可以索赔利润的

26、（八项） 化石、文物 争议评审组对监理人确定的修改 为他人提供方便 不可预见物质条件 发包人要求提前交货 发包人提供的材料、设备不符合要求 异常恶劣的气侯条件 行政审批延误1215【正确答案】D【答案解析】此题考查的是合同争议的解决。发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提 起诉讼的，在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师确实定执行。参见教材P138。7288【正确答案】D【答案解析】此题考查的是九部委材.料、设备采购合同文本的构成。组成合同的各项文件应互相解释, 互为说明。除专用合同条款另有约定外，材料、设备采购合同解释合同文件的共同优先顺序如下：（1） 合同协议书；（2）中标通知书；

27、（3）投标函；（4）商务和技术偏差表；（5）专用合同条款；（6） 通用合同条款等。参见教材P142。7284【正确答案】C【答案解析】此题考查的是合同价格与支付（设备采购合同）。设备采购合同的买方在收到卖方提交 的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖 方支付合同价格的25%O参见教材P145o48415、【正确答案】B【答案解析】此题考查的是违约责任（设备采购合同）。迟延交付装载机设备的周数为200/7=28.6 周，缺乏一周按一周计算，所以共迟延支付29周。根据相关规定计算违约金为：500X0. 5%X4+500X 1%X4+500X 1.

28、 5%X21=187. 5 （万元），但迟延付款的违约金不得高于合同价格的 10%,故只需要支付50万元的违约金。参见教材P150。4867【正确答案】C【答案解析】此题考查的是ECC合同的内容组成。选项A：带有分项工程表的标价合同；选项B：带有 工程量清单的标价合同；选项C：带有分项工程表的目标合同；选项D：带有工程量清单的目标合同; 选项E：本钱补偿合同；选项F：管理合同。参见教材P162。5025二、多项选择题1、【正确答案】ABCD【答案解析】此题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。在合同订立前，合同主体相关各 方应组织工程管理、经济、技术和法律方面的专业人员进行合同评审。参见

29、教材P3。5536【正确答案】BC【答案解析】此题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独 立享有民事权利和承当民事义务的组织。法人可以分为营利法人、非营利法人和特别法人。选项A,属 于其非法人组织；选项E,法人的法定代表人是自然人。参见教材P78。0467 3、【正确答案】CE【答案解析】此题考查的是合同法律关系的构成。合同的法律关系的内容是指合同约定和法律规定的 权利和义务。参见教材P8。0459【正确答案】ABCD【答案解析】此题考查的是代理关系。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民 事责任由被代理人承当的法律行为。代理具有以下特征：（1

30、）代理人必须在代理权限范围内实施代理 行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现 自己的意志；（4）被代理人对代理行为承当民事责任。参见教材P9。0516【正确答案】AE【答案解析】此题考查的是担保方式。抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转 让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的局部归抵押人所有，缺乏 局部由债务人清偿。抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务 消灭抵押权的除外。参见教材P15。0602【正确答案】CE【答案解析】此题考查的是工程勘察设计招标特征。施

31、工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可 以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案。参见教材P25O52824、【正确答案】ABCD【答案解析】此题考查的是工程勘察设计招标方式。电子招投标有利于发挥高效便捷、低本钱的优势, 以电子文档替代纸质文档，节约资源并环保，同时提高了招标工作的透明度。参见教材P28。5296【正确答案】AB【答案解析】此题考查的是工程施工招标程序。评标专家应从事相关专业领域工作满八年并具有高级 职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标工程相关的实践经验，能够认 真、公平、老实、廉洁地行职责。参见教材P4349005、【正确答

32、案】BCD【答案解析】此题考查的是工程施工招标程序。评标委员会成员有以下情形之一的，应当回避：（1） 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（2）工程主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人 有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动 中从事违法行为而受过行政处分或刑事处分的。参见教材P44o72126、【正确答案】BCE【答案解析】此题考查的是标准资格预审文件的组成。招标人对申请人的资格要求应包括四个：申请 人的资质、业绩、投标联合体要求和标段。参见教材P5149327、【正确答案】ABE【答案解析】此题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同

33、当事人。选项CD属于勘察人的一般义务。 （1）遵守法律。发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察人免于承当因发包人违反法律而引 起的任何责任；（2）发出开始勘察通知。发包人应按约定向勘察人发出开始勘察通知；（3）办理证件 和批件。法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设工程必须履行的各类审批、核准或备 案手续，发包人应当按时办理，勘察人应给予必要的协助。法律规定和（或）合同约定由勘察人负责办 理的勘察所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助；（4）支付合同价款。发包人应按合同约定向 勘察人及时支付合同价款；（5）提供勘察资料。发包人应按约定向勘察人提供勘察资料；（6）其他义 务。

34、发包人应履行合同约定的其他义务。参见教材P77。4118【正确答案】AD【答案解析】此题考查的是施工合同管理有关各方的职责。施工合同的当事人是发包人和承包人，双 方按照所签订合同约定的义务，履行相应的责任。参见教材P91。0753【正确答案】BCDE【答案解析】此题考查的是订立合同时需要明确的内容。如果承包人有专利技术且有相应的设计资质, 可能约定由承包人完成局部施工图设计。此时也应明确承包人的设计范围，提交设计文件的期限、数量, 以及监理人签发图纸修改的期限等。参见教材P93。0781【正确答案】AC【答案解析】此题考查的是监理人的职责。合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发 包

35、人和监理人均有约束力，不仅要求承包人按计划施工，还要求发包人的材料供应、图纸发放等不应造9、以下关于招标机构资格的描述中正确的选项是（）。A、招标人如具备自行组织招标的能力条件，必须自主招标B、招标人如具备自行组织招标的能力条件，可根据实际情况自主招标或委托招标C、招标人如不具备自行组织招标的能力条件，必须委托招标代理机构办理招标事宜D、招标人无论是否具备自行组织招标的能力条件，都必须委托招标代理机构办理招标事宜10、对依法必须进行招标的工程，招标人应使用（），根据招标工程的特点和需要编制资格预审文 件。A、企业制定的标准文本B、相关部门制定的标准文本C、招标人规定的标准文本D、自行编制的标准

36、文本11、组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行。A、3B、5C、10D、1512、招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。A、15B、21C、30D、6013、重新招标后投标人仍少于（）个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设工程, 经原审批或核准部门批准后不再进行招标。A、3B、4C、5D、614、申请人须知正文包括（）局部内容。A、5B、8C、9D、1015、在进行合格制资格审查时，审查委员会可以要求申请人提供（）以便核验。A、营业执照正本B、资质证书正本C、施工许可证D、平安生产许可证16、某通用设备采购招标工程，采用最低

37、评标价法进行评标时，那么中标人应为（）。A、报价最低者B、评标得分最低者C、评标得分最高者D、评标价最低者成施工延误，以及监理人应按照计划进行协调管理。合同进度计划的另一重要作用是，施工进度受到非 承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。参见教材P98。0855【正确答案】AB【答案解析】此题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了 暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。暂估价和暂列金额均属于签约合同价范围内的金额。参见 教材P104。0946【正确答案】BCD【答案解析】此题考查的是工程款支付管理。选项A,暂列金额指已标价工程量清单

38、中所列的一笔款 项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包 括以计日工方式支付的款项；选项E,签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或局部使用，因此承 包人不一定能够全部获得支付。参见教材P104。17、【正确答案】【答案解析】096318、【正确答案】【答案解析】0954ABD此题考查的是施工平安管理。停工和复工属于暂停施工的程序。参见教材P107。ABC此题考查的是不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延 误的工期由双方按以下方法分别承当：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害, 以及因工程损害造成的

39、第三者人员伤亡和财产损失由发包人承当；（2）承包人设备的损坏由承包人承 担；（3）发包人和承包人各自承当其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人 承当，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承当；（5）不能按期竣工 的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施, 赶工费用由发包人承当。参见教材P110。0984【正确答案】ABCE【答案解析】此题考查的是不可抗力。合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时， 应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应撤离施工场地。合同解除后，已经订货的材料、设

40、备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人 承当，因未及时退货造成的损失由责任方承当。合同解除后的付款，监理人与当事人双方协商后确定。 参见教材P110。0992【正确答案】CDE【答案解析】此题考查的是索赔管理。在标准施工合同，异常恶劣的气候条件只能索赔工期，法 规变化引起的价格调整只能索赔费用。参见教材P111112。1008【正确答案】ACDE【答案解析】此题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任； 固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最 优方案；减弱实施阶

41、段发包人对承包人的监督和检查。参见教材P119。1069【正确答案】BD【答案解析】此题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A,联合体协议经发包人 确认后作为合同附件；选项CE,由于联合体的组成和内局部工是评标中很重要的评审内容，联合体协 议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不 得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。参见教材P120o109519、【正确答案】ADE【答案解析】此题考查的是订立合同时需要明确的内容。要注意无条件条款和有条件条款的区别。承 包人复核是发现的错误，采用无条件条款时，由发包人承当，采用有条件条款时，由

42、承包方承当。特别 要记住几种特殊情况。参见教材P124。1148 24、【正确答案】BE【答案解析】此题考查的是保险责任。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意 外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。参见教材P127。1161【正确答案】ABD【答案解析】此题考查的是进度管理。在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误, 应给承包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（1）发包人责任原因：变更；未能按照合 同要求的期限对承包人文件进行审查；因发包人原因导致的暂停施工；未按合同约定及时支付预付款、 进度款；发包人提供的基准资料错误；发包人采购的材料、工程设备延误

43、到货或变更交货地点；发包人 未及时按照“发包人要求”履行相关义务；发包人造成工期延误的其他原因。（2）政府管理部门的原 因。参见教材P129。1251【正确答案】ABCE【答案解析】此题考查的是违约责任。发包人应在解除合同后28天内向承包人支付以下款项，承包人 应在此期限内及时向发包人提交要求支付以下金额的有关资料和凭证：（1）承包人发出解除合同通知 前所完成工作的价款。（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。 发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。（3）承包人为完成工程所发生的，而发 包人未支付的金额。（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的

44、金额。（5）因解除合同造成的承 包人损失。（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。参见教材P135。 7333【正确答案】AB【答案解析】此题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。按照履行时间的不同，建设工程材料 设备采购合同可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同。参见教材P141。1057【正确答案】ABDE【答案解析】此题考查的是施工合同条件中各方责任和义务。业主的主要责任和义务：委托任命 工程师代表业主进行合同管理；承当大局部或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸；给予承包商 现场占有权；向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知；防止可能干扰或阻碍工

45、程进展的 行为；提供业主方应提供的保障、物资；在必要时指定专业分包商和供应商；做好工程资金安排；在承 包商完成相应工作时按时支付工程款；协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。参见教材 P152o496225、【正确答案】ABCD【答案解析】此题考查的是施工合同条件典型条款分析。“物质条件”是指承包商在工程实施中 遇见的外界自然条件及人为的条件和其他障碍和污染物，包括地下和水文条件（但不包括气候条件）。 参见教材P155。4970【正确答案】ABCD【答案解析】此题考查的是设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件典型条款分析。作为合同的重 要组成文件，“业主要求”包括合同中业主提出的工程

46、目标、范围、设计和技术标准，以及按合同所作 的补充和修改。其优先次序仅次于合同协议书和合同条件。参见教材P159。501217、某采用最低评标价法评标的工程，该工程招标工期为20个月，投标承诺工期每提前1个月，给招 标人带来的预期收益为20万元。投标人投标报价为4850万元，承诺的工期为18个月。仅考虑工期因 素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A、4850万元，4810万元B、4850万元，4850万元C、4810万元，4850万元D、4890万元，4850万元18、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A、招标选择供货商B、询价选择供

47、货商C、直接向供货商订购D、服务采购19、根据招标投标法实施条例，某工程投标总价为5000万元，那么投标保证金最高不得超过（）。A、20万元B、50万元C、80万元D、100万元20、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，属于设备采购中伴随服务的是（）。A、对设备进行包装B、实施或监督所供货物的现场组装C、交付设备D、通知买方预计到货日期21、根据标准施工合同，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填 写的内容包括（）。A、结算方式B、预付款支付时间C、质量标准D、合同争议解决方式22、根据标准施工合同，工程预付款担保采用的形式是（）。A、第三方保证B、动产质押C、既有建筑物抵押D、银行保函23、建设工程勘察合同履行管理中，工程负责人管理正确的选项是（）。A、勘察人应按照中标通知书的约定指派工程负责人B、勘察人可以