2022新版水利项目施工合同范本(精选).docx

《2022新版水利项目施工合同范本(精选).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版水利项目施工合同范本(精选).docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-04962022新版水利工程施工合同范本（精选）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版水利工程施工合同范本（精选）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例 有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同,以资 共同遵守。第一条：工程

2、概况一、工程名称：工程地点：工程内容：质量等级：必须保证合格，争创优良。合同价款：万元整（元整）。二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）。三、开工日期：一年月一日;竣工日期：年一月日；合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 总日历工期：天。第二条：图纸一、图纸提供套数：1套二、图纸提供日期：一年一月日。第三条：双方一般责任一、甲方驻工地代表：二、乙方驻工地代表：三、甲方工作L乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进 行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处 理，设计变更的签证

3、。3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。4、审查认可工程决算，组织工程验收。5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和 工程设备进行检查和检验。假设发现不合格可发出返工、停工及复工通 知书，而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作L乙方与甲方签订合同后,乙方不得转包。如果承包单位擅自合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 将工程转包出去,属承包者违约，承包者应承当违约责任。2、程工程经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解 决有关工程事宜。3、乙方必须平安施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、 物造成伤害，由乙方自行承当，甲方不负任何责任

4、。4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定， 建设方复核，质检单位核定。第四条：工程质量一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检 查机构，配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部 位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向 甲方递交自检报告。四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书， 并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员 必须持证上岗。五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件 后，填写

5、隐蔽工程验收单通知现场甲方代表验收，甲方代表接到合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖， 进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门 检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予成认并办理检验合格 手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者, 由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由 乙方全权负责。第五条：合同价款一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因 工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化

6、，一次性包死。二、本合同工程量清单中所开列的工程量,为估算工程量,结算 时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认 可的工程量。第六条：材料、设备供应材料、设备供应范围的划分检验：一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群 众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方 检查验收，签交物资验收合格单,方可进场，已进场的物资未经甲方合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同许可签署出场证书，不得运出场外。三、已进场的物资，假设发现不合格，乙方必须迅速将其运出场外。四、没有合格证书，且未经试验

7、鉴定或经过试验鉴定为不合格的 建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，假设属材料人员失职 或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。第七条：工期顺延如遇以下情况，经发包方现场代表签证后,工期作相应顺延，并 用书画形式确定顺延期限：一、属包干系数范围的重大设计变更提供的工程地质资料不准,使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。二、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。三、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因第八条：工程款支付方式一、工程款支付方式：银行转账。二、工程预付款按照双方约定支侦竣工验收后1个月后付清）o

8、三、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。第九条：竣工与结算合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护, 当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。1、工程施工竣工总结及大事记；2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单；4、本工程单元质量评定表（含原始施工记录资料）、建筑材料 的试验检测资料。甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收 申请报告后的28天内组织验收。二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。第十条：违约责任一、按经济合同法的有关规

9、定,如工程质量不符合设计要求，甲 方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意 见返工,甲方有权不支付费用。二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商,自行撤 出施工现场致使工程造成损失，一切责任由乙方承当。三、施工中假设发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施 工质量，进度达不到要求时,甲方有权终止合同，变更施工队伍，由 此所造成的损失由乙方负责。四、因甲方原因影响工程进度的,工期顺延。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同第十一条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成 时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可

10、向当地人民法院起诉。第十二条：工程保修工程竣工验收后用方在乙方工程总价款中扣下%的工程款 作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题, 那么由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常, 无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。第十三条：附那么一、本合同共份，正本一份，副本份，合同附件一份，甲乙 双方各执正本一份,其余由甲乙双方送有关部门备案。二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求, 保修期满终止。三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议 作为本合同的一部份，具有同等法律效力。发包方：法定代表人：年月日 承包方:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同法定代表人: 年_月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE