工程施工承包合同新(合同版本).docx

《工程施工承包合同新(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工承包合同新(合同版本).docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0809工程施工承包合同新（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程施工承包合同新（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。工程施工承包合同范文1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑装饰工程承包合同条例并结合工程实际情况，双方经协商同意签订本合同。s承包工程概况：1、工程名称：家

2、庭装修2、工程地点：3、工程性质：住宅4、装修内容：按双方认可装修工程进行施工。5、承包范围：室内装修：二、工程期限：本工程自2017年月日开始至2017年月日交工。三、承包形式：半包轻工辅料四、工程造价与付款方式：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同L工程总造价：元。2、付款方式：按工程进度支付、进场付40%，木工进场付30% ,木工完工付20%竣工验收后付10%。五、工程质量:1、工程质量：乙方按甲方要求为准和现行规范进行施工。2、工程验收：工程验收以中华人民共和国颁发的施工验收规范 质量检验标准为依据。3、隐蔽工程施工结束，甲方需验收合格后进行下一步施工。4

3、、保修期：壹年,但凡我公司施工工程内如出现质量问题，我 公司负责维修。如自然灾害损失由甲方负责。六、甲乙双方负责甲方负责：对工程进度和质理进行监督，接通施工现场水源、电 源和运输道路，及进组织工程验收近期支付工程价款。乙方责任：按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质 量问题负责无偿修理。七、违约处理 甲方：按合同履行自己的责任，因甲方造成的中途更改方案，或工程未付款不到位，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 造成的停工、窝工返工、设备调迁，材料的构件积压

4、的实际损失，由 甲方承当负责，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法 的规定处理。乙方：按规定规范严格施工、保证质量、施工人员遵守施工现场 的规定，保证工期：（除人力不可抗拒的因素外）,由于乙方过失造成 甲方的材料、设备等损失,乙方负责赔偿。乙方施工中所发生的各种 事故均由乙方负责，乙方不按期交工按千分2违约金赔偿。八、说明事项如有增减工程,双方另行协商补充协议，同具备法律效力。九、本合同一式两份,双方各执一份，自签字之日起生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日工程施工承包合同范文2发包人：（人称）（简称甲方）承包人：（姓名）身份

5、证号码：（简称乙方）依照中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动法及相 关法律法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本项 目工程承包事项协商一致,订立合同如下：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 一、工程概况1 .工程名称：湖南省怀化市高速铁路南站广场，站楼铺装。2 .工程内容：铺装及本工程相关联的工程。二、承包范围1 .本工程工程设计图纸所包含的工程内容。2 .承包方式：包工不包料、包质量、包平安、文明施工,施工期 由甲方提供乙方施工人员住宿，生活费自理，甲方提供乙方施工用斗 车、水源、电源、施工场内水管、电缆线，其他工具自理。甲方负责 乙方住地及

6、施工场地内水费、电费。三、合同工期：开工日期：20XX年4月4日竣工日期：2017 年月日四、质量标准：经甲方按国家有关建筑施工质量规范验收合格。五、合同单位：600X800X40厚石材板铺装元/平方潞治石安装 元/米沟盖板500X100X80厚安装元/块;计时工，大工元/工日;小工 元/工日，其他未涉及单价的工程，双方另行协商定价。六、乙方向甲方承诺：按合同约定进行施工，确保工程质量、服 从甲方合理安排，合理使用材料,不准故意浪费材料,严守施工规范 对先天铺装的板材必须进行养护，如发生质量，质量事故，乙方必须 承当所有的损失。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同七

7、、付款方式：甲方向乙方每月付给工人足额生活费，工程竣工 天内全部结算付清乙方工程款。八、本合同双方签字生效,一式贰份，未尽事宜经双方友好协商 再定，希共同遵守，工程竣工验收结算，付清往来工程款后自动失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日工程施工承包合同范文3甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么,经甲、乙双方友 好协商共同达成以下协议，望双方共同遵守执行：一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：（具体以附件施工蓝图为准）。四、承包方式：五、质量要求:本工程质量必须符

8、合国家或行业标准。必须严格合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 按照现行的施工及验收规范和有关标准施工,必须到达一次交验合 格。乙方在施工过程中保质保量，应随时接受甲方或业主、监理的监 查，如出现质量不合格要求返工一概由乙方负责，甲方不承当其相应费 用。质保期年,从工程验收合格之日起计算。质保期内有质量问题, 乙方在接到甲方通知后24小时内派人到现场维修，逾期，甲方自行 维修,费用由乙方承当。六、平安:乙方应做到质量第一、平安第一、文明施工，乙方在施 工过程中必须配合好平安防护措施才能施工，万一出现大小平安事故, 一切责任由乙方承当，甲方不承当任何费用。七、结算方

9、式：八、付款方式：九、工期：十、乙方在施工过程中,必须保护好原有的构筑物、公共局部物 件、小区内的配套设施及居民财务等等,如有损坏乙方须按实赔偿。 施工方案、技术方案必须先提交甲方。隐蔽工程覆盖前，必须经甲方 代表签字认可，否那么,一切后果由乙方承当。乙方不得转包或分包本 工程。乙方使用的产品或材料必须是正规、合法厂家生产的符合设计 要求，并附有质量合格证书、检验报告，不得使用假冒伪劣或三无产 品或材料，一经发现,每次罚款2000元，且必须无条件整改至符合 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 要求。拒不整改,甲方可解除本合同。十一、乙方在进场施工前必须提交所有施

10、工操作人员的身份证及 保险单复印件。十二、乙方在施工期间应做好与住户的协调工作,在施工场地不 得出现打架、斗殴、偷盗等事件。如有发生上述事件,甲方有权终止 合同并作出相应处分。十三、工程竣工验收。工程验收前，乙方应向甲方提交完整的验 收资料三套，提前7天通知甲方验收，否那么，甲方可拒绝验收，验收 不合格的，乙方立即整改，工期不予顺延。十四、违约责任。因乙方原因逾期竣工，每逾期1日，按工程总 价款的万分之五向甲方支付违约金，逾期5日以上的或二次验收不合 格，甲方可解除本合同，乙方无条件自行清场撤离。乙方转包或分包 本工程，拒不整改的，甲方可解除本合同。如一方违约应承当由此造 成的一切经济损失并对另一方作出相应赔偿。十五、本合同未尽事宜及发生争议，由双方共同协商解决，协商 不成，由甲方所在地人民法院裁决。十六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方授 权代表签订后即刻生效，具有法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同法定代表人（签字）:法定代表人（签字）年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE