建设工程造价管理基础知识模拟考试.docx

《建设工程造价管理基础知识模拟考试.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程造价管理基础知识模拟考试.docx（144页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程造价管理基础知识模拟考试1一、单项选择题（共50题，每题 1 分，共计 50 分）1、根据我国合同法的规定，合同争议中，无第三方介入的是（ ）。A：和解 B：民间调解 C：仲裁机械调解 D：法庭调解2、按我国招标投标法规定，下列可以不招标的项目是（）。A：自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B：技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择C：采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D：需要采用不可替代的专利或者专有技术3、在我国，关于工程造价咨询企业资质为乙级的，下列说法中错误的是（）。A：企业注册资本不少于人民币100万 B：专职专业人员不得少于12人C：注册造价师人数不得低于出资

2、人数总人数的60%D：具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于104、在我国，工程造价咨询单位的资质要求中，不包括（）。A：成立时间 B：技术力量 C：注册资金 D：办公条件5、根据我国合同法的规定，合同主体的变更是指合同（）的变动。A：债权人 B：债务人 C：当事人D：第三人6、项目新开工时间，不需开槽的工程，正式开始（）的日期就是开工日期。A：平整场地B：打桩C：地质勘查D：临时工程建设7、（）是将项目风险事件发生的可能性和损失后果进行定量化的过程。A：风险识别 B：风险应对策略的决策C：风险分析与评估D：风险决策的实施 8、关于成本预测的方法，最常用的定性预测方法是（）。A：调查研究判

3、断法B：数学模型预测法 C：加权平均法D：回归分析法9、项目成本的考核，包括企业对项目成本的考核和企业对项目经理可控责任成本的考核。除此以外，为层层落实项目成本管理工作，（）对所属各部门、各施工队和班组也要进行成本考核，主要考核其责任成本的完成情况。A：施工承包企业B：建设单位C：企业法人D：项目经理10、根据建设工程项目管理的任务，（）是指项目管理人员在不断变化的动态环境中为保持既定计划目标的实现而进行的一系列检查和调整活动的过程。A：合同管理B：组织协调C：目标控制 D：风险管理11、建设项目工程总承包合同示范文本（试行）通用条款中规定：合同约定了预付款保函时，发包人应在合同生效及收到承包

4、人提交的预付款保函后（）日内根据约定的预付款金额一次性支付给承包人。A：5B：7C：10D：1412、建设项目工程总承包合同示范文本（试行）通用条款中规定：承包人的实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后（）日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。A：15B：20C：25D：3013、工程建设是一个极为复杂的社会生产过程，许多单位会参与到工程建设之中，（）是维系建设工程各参与单位之间关系的纽带。A：图纸B：技术规范C：合同D：招标文件14、某厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费25万元，加工费3万元，辅助材料费5000元，

5、专用工具费率2%，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率1%，利润率为8%，增值税率为17%，非标准设备设计费3万元，则该国产非标准设备的利润为（）万元。A：2.921B：2.588C：2.28D：49.7215、下列项目中不属于通用安装工程费用的是（）。A：起重设备的装配费用B：附属于被安装设备的管道敷设工程费用C：煤气设备及其装设、油饰工程的费用D：单台设备试运转的调试费16、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（）。A：特殊设备安全监督检查费B：供销部门手续费C：成品损失费及运输包装费D：外购配套件费17、下列费用中，属于生产准备及开办费的是（）。A：

6、人员培训费B：竣工验收费C：联合试运转费D：完工清理费18、按成本计算估价法，非标准设备的原价的组成不包括（）。A：材料费 B：专用工具费C：外购配套件费D：临时设施费19、为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料等所进行的必要的试验费用属于（）。A：检验试验费B：检验鉴定费 C：研究试验费D：检查鉴定费20、工程造价资料积累的内容应包括（）。A：“价”及对造价有重要影响的技术经济条件B：“量”(如主要工程量、材料量、设备量等)和价C：“量”(如主要工程量、材料量、设备量等)及对造价有重要影响的技术经济条件D：“量”(如主要工程量、材料量、设备量等)和“价”及对造价有重要影响的技术经济条件21

7、、在市场经济体制下，工程计价时采用的资源要素的价格应该是（）。A：市场价格B：预算价格C：计划价格 D：成本价格22、经常修理费是指施工机械队大修理以外的各级保养及临时故障陫除所需的费用，其中不包括（）。A：保障机械正常运转所需替换设备 B：机械拆卸费用C：随机配备工具附具的摊销及维护费用D：机械停置期间的维护保养费用23、施工机械台班预算单价是指某种施工机械在一个台班内，为了正常运转所必需的（）的各项费用之和。A：支出 B：分摊C：收入D：分摊和支出24、在项目建议书和可行性研究阶段编制、计算投资需要量时使用的一种定额，该定额一般以独立的单项工程或完整的工程项目为对象，编制和计算投资需要量时

8、使用。这种定额是（）。A：投资估算指标B：概算指标 C：概算定额D：预算定额25、工程造价资料不是按照其组成特点划分的是（）。A：建设项目造价资料B：一般设备造价资料 C：单位工程造价资料D：单项工程造价资料26、建筑工程一般是指房屋和构筑物工程，不包括：（）A：土建工程B：道路工程 C：工业管道工程D：需要安装的设备进调试工作的工程27、某工种某等级工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，在单位时间内完成合格产品的数量，被称为（）。A：时间定额B：产量定额 C：工期定额D：费用定额28、下列项目中不属于安装工程费用的是（）。A：起重设备的专配费用B：附属于被安装设备的管线敷设工程费用C：

9、煤气设备及其装设、油饰工程的费用D：单台设备试运转的调试费29、在项目可行性研究报告中，融资方案内容不包括（）。A：融资组织形式选择B：资金来源选择 C：融资方案分析 D：资金使用规划30、（）概算是最基本的计算文件，是编制单项工程综合概算的基础，是设计概算书的组成部分A：分项工程B：分部工程C：单位工程D：单项工程31、建设项目（ ）阶段的经济评价，应系统分析、计算项目的效益和费用，通过多方案经济比选推荐最佳方案，对项目建设的必要性、财务可行性、经济合理性、投资风险等进行全面的评价。A：建设书 B：可行性研究C：论证D：设计32、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算

10、出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称 （）。A：设备系数法B：主体专业系数法 C：朗格系数法D：比例估算法33、单位设备及安装工程概算组成中全部内容为（）。A：机械设备及安装工程概算B：机械设备及安装工程概算+电气设备及安装工程概算C：.机械设备及安装工程概算+电气设备及安装工程概算+热力设备及安装工程概算D：机械设备及安装工程概算+电气设备及安装工程概算+热力设备及安装工程概算+工具、器具及生产家具购置费用概算34、定额计价模式下，工程造价的全部费用构成为（）。A：人、材、机费B：人、材、机费+管理费+利润C：人、材、机费+管理费+利润+税金D：人、材、

11、机费+管理费+利润+规费+税金35、某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是（）。A：查明原因，调减至8000万元以内B：对超投资估算部分，重新上报审批C：查明原因，重新上报审批D：如确实需要，即可直接作为预算控制依据36、暂估价中的材料单价应按照工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，工程造价信息未发布的材料单价，其单价（）。A：参考施工企业以往经验B：参考市场价格C：参考其他拟建工程单价D：暂时不计算37、发包人应在工程接收证书颁发后（）天内把履约保证金退还给承包人。A：7B：14C：28D：4238、关于发承包双方对合同

12、履行阶段的风险分摊，对于主要由市场价格波动导致的价格风险，一般采取的方式是承包人承担（）以内的材料、工程设备价格风险。A：2%B：3%C：5%D：10%39、招标人可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，应当不超过（）人，并标明排列顺序。A：1B：2C：3D：540、关于发承包双方对合同履行阶段的风险分摊，对于主要由市场价格波动导致的价格风险，一般采取的方式是承包人承担（）以内的施工机具使用费风险。A：4%B：6%C：8%D：10%41、投标人在调查询价阶段，完成了收集投标信息、复核工程量和各种询价工作后，需要（）。A：计算分部分项综合

13、单价B：工程量核对C：制定项目管理规划D：确定基础标价42、下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的情况是（）。A：不可抗力 B：恶劣气候C：工程变更D：材料价格上涨43、由于发包人提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出索赔，承包人（）。A：因不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向发包人索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包人的名义向工程师提交索赔报告44、双方当事人以外的第三人应纠纷当事人的请求，依据法律规定或者合同约定，对双方当事人进行疏导、劝说，促使他们互相谅解、自愿达成解决纠纷的一种途经是指（）。A：调解 B：和解

14、C：仲裁 D：诉讼45、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。A：费用由工程师承担，工期由承包方承担B：费用由承包人承担，工期由发包方承担C：费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D：费用和工期均由承包方承担46、承包人违约解除合同的，发包人应在合同解除后（）天内核实合同解除时承包人已完成的全部合同价款以及其他事项。A：7B：14C：21D：2847、通常所说的建设项目竣工验收，是指（）验收。A：工程整体B：单项工程C：单位工程D：主要生产设施48、根据财政部关于印发的通知

15、（财会20011051号）规定，下列关于土地使用权计价说法错误的是（）。A：当建设单位向土地管理部门申请土地使用权并为之支付一笔出让金时，土地使用权作为无形资产核算B：当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的，土地使用权作为无形资产核算C：在将土地使用权无偿转让时，应作为无形资产核算D：在将土地使用权出租、抵押、作价入股和投资，按规定补交土地出让价款时， 作为无形资产入账 49、自创专利权的价值为开发过程中的实际支出，主要包括专利的（）。A：外购成本和研制成本B：研制成本和交易成本C：购入成本和交易成本D：直接成本和间接成本50、不属于建设项目竣工验收的主要依据的是（）。A：可行性研究报告 B

16、：技术设备说明书C：工程承包合同文件D：设备、材料调价文件或调价记录二、多项选择题（共15题，每题 2 分，共计 30 分）51、根据我国合同法的规定，当事人对合同争议的仲裁协议效力有异议的，（ ）。A：自行裁决B：向法院起诉 C：请求仲裁机构作出决定 D：请人民法院做出裁定E：不得有异议52、初步设计不得随意改变被批准的可行性研究报告所确定的（）等。A：建筑物外形 B：建设规模 C：产品方案 D：工程标准E：建设地址53、关于建设工程项目管理的任务，目标控制的主要任务是采用规划、组织、协调等手段，采取（）等措施，确保项目总目标的实现。A：协调 B：组织C：技术D：经济E：合同54、工程施工合

17、同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、（ ）等条款。A：工程质量B：工程造价C：质量保证期 D：垫资协议E：竣工验收55、与未来生产经营有关的其他费用中，专利及专用技术使用费的计算应注意（）。A：按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列B：专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据C：建设期支付的专利及专有技术使用费在生产成本中核算D：协议或合同规定在生产期内支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算E：由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的专用设施投资，应用固定资产处理56、与项目建设有关的其他费用中，研究试验费的计算要考虑（）。A：自行研究实验所需人工费、

18、材料费、试验设备及仪器使用费等B：重要科学研究补助费C：技术革新的研究试验费D：委托其他部门研究实验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等E：新产品试制费57、概算定额的编制依据有（）。A：全国统一劳动定额B：选择典型的工程施工图和其他有关资料C：现行的预算定额D：推广的新技术、新结构、新材料、新工艺E：人工工资标准、材料预算价格、机械台班预算价格58、劳动定额亦称人工定额，指在正常施工条件下，某等级工人（） 。A：在单位时间内完成合格产品的数量B：完成单位产品所需的劳动时间C：在单位时间内完成产品的数量D：完成单位合格产品所必需消耗的劳动时间E：在单位时间内完成合格产品的工日59、单位工

19、程造价资料包括（）。A：工程的内容B：台班数量 C：主要材料用量D：建筑构造E：人工费60、可行性研究是对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价，并在此基础上综合研究、论证建设项目的技术（）。A：先进性 B：适用性 C：合理性D：保障性 E：可靠性61、施工图预算文件中的编制说明包括内容有（）。A：编制依据 B：单位工程预算表C：执行定额的有关问题D：图纸变更情况E：补充定额计算分析表62、关于投标报价的编制原则，以下说法错误的是（）。A：建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013规定，投标人报价不得低于平均投标价格B：报价计算方法要科学严谨，简明使用C：投标报价由投标人自主确定，有

20、些工程量清单计价规范的强制性规定可以视实际情况进行调整D：投标价必须由投标人自己编制E：投标人根据其所承担的责任考虑要分摊的风险范围和相应费用可以选择不同的报价63、投标人制定施工进度计划的依据包括（）。A：开工工期 B：合同工期C：竣工日期 D：部分工程分期交付工期 E：决算工期64、勘验现场的工作内容包括（）。A：填写勘验记录B：争议调解C：制作笔录 D：拍照或摄像E：在场人签名65、关于工程质量保修费用，下列说法正确的是（）。A：承包单位未按照国家有关规范施工，造成的质量缺陷，由承包单位负责返修并承担经济责任B：由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位承担经济责任并负责维修C：因建筑

21、材料不合格引起的质量缺陷，由承包单位承担经济责任D：因建设单位使用不当造成的损失问题，由建设单位负责E：因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，由建设单位负责处理三、判断题（共20题，每题 1 分，共计 20 分）66、市场调节价是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格。正确错误67、在通常情况下，合同必须由当事人亲自履行。正确错误68、建设工程项目风险的分类，按风险可否管理划分，分为可预测的风险和不可预测的风险。正确错误69、关于建设工程项目管理的任务，信息管理是项目目标控制的基础，其主要任务就是及时、准确地向各层级领导、各参加单位及各类人员提供所需的综合程度的信息，以便在项目进

22、展的全过程中，静态地进行项目规划，迅速正确地进行各种决策，并及时检查决策执行的结果。正确错误70、建设工程造价咨询合同标准条件可全文引用，也可随意删改。正确错误71、进口设备关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成。正确错误72、进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用。正确错误73、CIF方式下买方支付运输途中最低险别海运保险费。正确错误74、工程量清单计价法中，分部分项工程费=（分部分项工程量分部分项工程项目直接费单价）正确错误75、综合指数是计算单项指数的比较理想的形式，因为它不仅可以反映事物变动的方向与程度，而且可以用分子与分母的差额直接反映事物变动的实

23、际经济效果。正确错误76、在设备工器具价格指数中，指数化因素是设备、工器具的采购价格，同度量因素是设备工器具的采购数量。因此设备、工器具价格指数是一种数量指标指数。正确错误77、流动负债包括应收账款和预付账款两部分费用。正确错误78、对于同一项目而言，根据工程实际情况和需求，施工图预算可以适当超过设计概算，但不能超过太多，具体可由建设单位根据需要灵活调整。正确错误79、建设工程项目总平面设计是指总图运输设计和总平面布置。正确错误80、项目管理规划大纲旨在作为投标依据、满足招标文件要求及签订合同要求的文件。正确错误81、投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，可以进行投标总价优惠。正确错误82、

24、根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，当承包商以编制施工组织设计代替项目管理规划时，施工组织设计应满足项目管理规划的要求。正确错误83、当发生施工合同争议时，当事人应首先考虑通过调解解决争议。正确错误84、发包人支付给承包人的工程预付款属于预支性质，工程开工之后应以充抵工程价款的方式一次性扣回。正确错误85、缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。正确 错误建设工程造价管理基础知识模拟考试2一、单项选择题（共50题，每题 1 分，共计 50 分）1、在我国，工程造价咨询企业资质等级为甲级资质标准，专职从事工程造价专业工作的人员不得少于（）人。

25、A：10B：20C：25D：302、根据我国合同法的规定，合同履行过程中，因债权人致使债务人履行债务发生困难的情况将标的物（ ）。A：增加费用由债务人负担 B：增加费用由债权人负担 C：合同生效后合同主体发生变化的 D：提存3、按我国价格法规定，下列情况不属于经营者义务的是( )。A：对经营的商品明码标价B：注明商品的产地、规格、等级、价格C：标明服务的项目、收费标准D：检举侵犯其依法自主定价权利的行为4、根据中华人民共和国税收征收管理法实施细则规定，以下哪种账簿采用订本式（）。A：总账 B：明细账 C：其他辅助性账簿 D：月记账5、按我国招标投标法规定，下列情形中，不属于投标人相互串通投标的

26、是（）。A：投标人之间约定中标人B：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C：投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D：招标人直接或者间接向投标人泄露标底6、项目成本分析的基本方法中，（）是因素分析法的一种简化形式，它利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。A：比较法B：因素分析法 C：差额计算法 D：比率法7、关于绘制竣工图的规定，凡按图施工没有变动的，由（）在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图。A：设计单位B：施工单位C：监理单位 D：建设单位8、项目管理知识体系由美国项目管理学会（PMI）开发，该体系包括9个知识领域，其中（）是指满足项目利益相关者的需

27、要而开展的项目管理活动。A：项目范围管理B：项目时间管理 C：项目成本管理D：项目质量管理9、关于设计方的项目管理，勘查设计单位承揽到项目勘查设计任务后，需要根据勘查设计合同所界定的工作目标及责任书，引进先进技术和科研成果，在（）上对项目的实施进行全面而详尽的安排，最终形成设计图纸和说明书。A：安全B：环保节能 C：质量标准D：技术和经济10、根据项目成本分析方法，动态比率法是将同类指标在不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的方法。动态比率的计算通常采用（）两种方法。A：定基指数和环比指数B：动态指数和静态指数 C：单一指数和综合指数 D：本期指数和上期指数11

28、、建设项目工程总承包合同示范文本（试行）通用条款中规定：预付款尚未抵扣完的，承包人未能支付时，发包人有权按（）程序扣回预付款余额。 预付款保函应付款项签订预付款支付时间安排协议书履约保函A： B：C：D：12、建设项目工程总承包合同示范文本（试行）中文件优先解释顺序为（）。A：合同协议书、中标通知书、招投标文件及其附件、合同专用条款B：合同协议书、招投标文件及其附件、中标通知书、合同专用条款C：中标通知书、合同协议书、合同专用条款、招投标文件及其附件D：合同协议书、合同专用条款、中标通知书、招投标文件及其附件13、简明标准施工合同中由于承包单位采购员采购了一批不合格的材料用于工程现场导致出现质

29、量缺陷，监理人发现后立即发出指示要求承包人进行补救直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A：操作工人B：材料供货C：采购员 D：承包人14、城市土地的出让和转让，对于那些盈利高的行业用地而言，一般通过（）方式。A：协议方式B：招标方式 C：公开拍卖方式D：市场交易方式15、地震安全性评价费属于（）。A：劳动安全卫生评价费B：环境影响评价及验收费C：可行性研究费D：研究试验费16、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是（）。A：征用林地、牧场的土地补偿标准为该地被征用前三年，平均年产值的610倍B：征收无收益的土地，不予补偿C：地上附着物及青苗补偿费归农村集体

30、所有D：被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍17、当用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，对于外购配套件费的处理，描述正确的是（）。A：根据相应的价格加运杂费计算B：按照材料费、加工费、辅助材料费之和的一定百分比计算C：按照材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费之和的一定百分比计算D：外购配套件通常不能作为税金的计算基数18、某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（）万元。A：78.60

31、B：74.67C：79.93D：93.2919、在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。A：设备及工器具购置费B：基本预备费C：工程建设其他费D：建筑安装工程费20、预算定额编制阶段的主要工作不包括的是（）。A：确定编制细则B：确定定额的项目划分和工程量计算规则C：确定预算定额的基价D：定额人工、材料、机械台班耗用费的计算、复核和测算21、预算定额中人工消耗指标中的人工幅度差是指（）。A：预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B：在正常施工条件下，劳动定额中没有包含的用工因素C：预算定额消耗量自身的误差D：预算定额中人工定额必需消耗量与净消耗量的差额22、建筑安装工程费用定

32、额的编制原则不包括（） 。A：合理确定定额水平原则 B：简明、适用性原则C：定性与定量分析相结合的原则D：社会平均水平的原则23、预算定额中的施工机械是配合工人班组工作的，如果分项定额计量单位值为1000单位，小组总产量为200单位。则分项定额机械台班使用量为（）单位。A：5B：1000C：10000D：2000024、投资估算指标的内容不包括( )。A：建设项目综合指标B：单位工程指标C：建筑安装工程费用指标 D：单项工程指标25、地砖规格为200mm200mm，灰缝1mm。其损耗率为1.5%，则100地面地砖消耗量为（）块。A：2512B：2475C：2500D：2462.526、某瓦工班

33、组15人，砌1.5厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m，该班组完成的砌筑工程量是（）。A：72mB：90m/工日C：80m/工日D：112.5m27、已知水泥消耗量是42500t，损耗率是3%，那么水泥的净用量是( )t 。A：39964B：42436C：43814D：4126228、主要用于评价柱网布置是否合理的指标是（）。A：单位面积造价B：厂房有效面积与建筑面积比C：厂房展开面积D：建筑物周长与建筑面积比29、在工业项目总平面设计中，能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是（）。A：厂房展开面积B：建筑周长与建筑面积比C：建筑系数D：建筑体积30、某建设项目由若干单项

34、工程构成，应包含在某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A：设备及工器具购置费B：办公和生活用品购置费C：研究实验费D：预备费31、施工图预算编制全部内容为（ ）。A：列项、计算工程量、套用定额B：.列项、计算工程量、套用定额、工料分析及汇总、计算企业管理费、利润、规费及税金C：列项、计算工程量、套用定额、工料分析及汇总、计算企业管理费、利润、规费及税金、建筑安装工程预算造价、编制说明D：列项、计算工程量、套用定额、工料分析及汇总、计算企业管理费、利润、规费及税金、编制说明32、决策和设计阶段的产出对一般工业建设项目总投资的影响的经验数据是（）。A：70 以上B：60-70 C：80以上D：8

35、0左右33、建设期利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按当年借款在当年（）支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。A：年初 B：年中C：年末 D：实际借款时间34、按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。A：工人招聘解雇费B：人员培训费 C：提前进厂费 D：驻工地工程师现场办公室及所需设备费用35、某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为（）万元。A：0B：0.32C：0.64D：1.2836、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的

36、规定进行编制的，应在招标控制价公布后（）内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。A：3天B：5天C：半个月D：1个月37、投标报价编制工作中最主要的内容是（）。A：确定工程量B：确定施工组织设计C：确定综合单价D：确定组价内容38、（）是指完成分部分项工程量清单项目可能发生的具体工作和操作程序。A：工程项目特征B：工程项目名称C：工程项目编码D：工程内容39、研究招标文件时，以下不属于施工投标报价合同条款分析的是（）。A：业主责任B：图纸分析C：承包商的责任D：施工工期40、在建设工程工程量清单计价模式中，分部分项工程量清单项目的综合单价由（）自主报价，并为此承担风险。A：招标人B：投标人

37、C：业主D：监理单位41、在砌筑工程中，砖砌体属于（）工程。A：分项工程 B：单位工程 C：单项工程 D：分部工程42、如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任何一方在收到调解书后（）天内均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。A：7B：14C：28D：5643、承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为（）。A：有效B：无效 C：效力待定D：部分有效44、（）是根据主要材料占年度承包工程总价的比重、材料储备定额天数和年度施工天数等因素，通过公式计算预付备料款额度的一种方法。A：差额分析法B

38、：百分比法C：公式计算法D：对比法45、发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（）天内予以核实。A：7B：10C：14D：2146、建设项目竣工总结算经（）签字盖章后有效。A：承包人B：具体承包人C：总（承）包人 D：发承包人47、属于建设项目竣工验收的主要依据的是（）。A：设备、材料调价文件或调价记录B：上级主管部门对该项目批准的各种文件C：历年基建计划 D：有关财务核算制度、办法和其他资料48、下面属于竣工验收的作用的是（）。A：是审查投资使用是否合理的重要环节B：是办理交付使用资产的依据C：分析和检查设计概算的执行情况D：是办理资产交接和接收单位登记资产账目的依据49、某工程在保修

39、期内发生多起费用处理事件，其中应在工程承包保修金中扣除的处理费用是（）。A：设计缺陷导致机械故障B：业主采购的空调不制冷C：地震导致填充墙局部开裂D：消防水管接口严重渗漏50、不属于主管部门对项目建设单位报送的项目竣工财务决算审核的重点的是（）。A：项目是否按规定程序和权限进行立项B：项目建设超标准、超规模、超概算投资等问题的审核C：项目竣工财务决算金额的正确性审核D：项目竣工结算资料的完整性审核二、多项选择题（共15题，每题 2 分，共计 30 分）51、根据建设工程质量管理条例，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（ ）。A：总承包单位按总承包合同约

40、定向建设单位承担责任B：总承包单位与分包单位对分包工程向建设单位承担连带责任C：总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D：分包单位按分包合同约定向总承包单位承担责任E： 总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任52、下面关于成本预测的方法，属于定量预测方法的是（）。A：座谈会法B：函询调查法C：加权平均法 D：回归分析法E：调查研究判断法53、某土方工程采用挣值法进行管理，某月计划完成土方量3000m，单价为100元/m。至该月底，经确认的承包商实际完成土方工程量为2500m；实际单价为95元/m。通过挣值法分析可得到（）。A：进度提前完成50000元工程量 B：进度延误完成50000元

41、工程量 C：费用超支12500元D：费用节支12500元 E：费用节支15000元 54、按计价方式不同，建设工程施工合同可以划分为（ ）。A：总价合同B：单价合同C：成本加酬金合同D：最高限额合同E：目标成本加奖罚合同55、下列各项费用中属于安全文明施工费的是（）。A：安全施工费 B：临时设施费C：冬、雨季施工增加费D：环境保护费 E：已完工程及设备保护费56、临时设施费用内容包括（）等费用。A：临时设施的搭设B：照明设施的搭设C：临时设施的维修D：临时设施的拆除 E：清理费或摊销费57、劳动定额编制方法中的比较类推法应具备的条件是（）。A：方法的同类性B：结构上相似性C：变化的规律性 D：

42、条件的相似性E：工艺的可比性58、决定直接费单价的主要因素是（） 。A：分部分项工程的单位资源要素消耗量B：分部工程的单位资源要素C：消耗量资源要素的价格D：单项工程的单位资源要素消耗量E：单位工程的单位资源要素消耗量59、以下是按照投资的费用性质分类的定额是()。A：建筑工程定额B：建筑企业定额 C：安装工程定额D：建筑施工定额 E：建筑工程费用定额60、下列费用中，属于安装工程费的有（）。A：供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B：动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C：设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用D：与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用E：对系统设备

43、进行系统联动无负荷试运转工作的调试费61、根据原国家发展计划委员会审定发行的投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）的规定，项目可行性研究报告一般包含以下基本内容（）。A：建设规模与产品方案B：场（厂）址选择C：技术方案、设备方案、工程方案、融资方案D：项目后评价E：人力资源配置、员工培训62、单位工程工程量清单计价的费用是指按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括（）。A：分部分项工程费B：预备费C：措施项目费D：规费和税金 E：其他项目费63、投标人投标报价之前，需要了解分包项目的（）。A：分包形式 B：分包人所在地的气候情况 C：分包人履约能力及信誉D：分包人报价E：分包范围64、承包人可能同时得到工期、费用和利润补偿的索赔事件有（）。A：发包人