室内装修装饰工程合同书.doc

《室内装修装饰工程合同书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《室内装修装饰工程合同书.doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、室内装修装饰工程合同书合同编号： 字第 号发包人以下简称甲方： 承包人以下简称乙方： 地址： 地址：委托代理人： 营业执照：联系 ： 委托代理人： ： 本工程设计师： ：依照我国?合同法?及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装修装饰工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就甲方的家庭居室装修装饰工程以下简称工程的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1、工程地点： 2、工程内容及做法见设计图纸、预算表。3、工程承包方式：双方商定采取以下第 种承包方式：1乙方包工、包料甲方在乙方合作商内选定的品牌主材，乙方保证在甲方与材料商谈好的最低价格根底上，价格更优惠，详见预算表；2乙方包工、

2、局部包料，甲方提供局部材料详见预算表。4、工程期限 天，开工日期 年 月 日，竣工日期为 年 月 日以上施工日期不包含业主自购材料安装时间，业主自购主材安装多长时间，那么工期顺延多长时间。5、合同价款：工程预算总造价为人民币 ￥ ，在工程预算总造价中，乙方返回优惠设计费、预算费 ￥ 后，甲方还应支付乙方工程预算造价共计人民币 ￥ 详见预算表。图纸、预算表及明细表为本合同附件。工程结算造价未到达乙方返还条件不含设计费、预算费、客户自购局部设计费、预算费不退。工程结算造价是指不含设计费、预算费、客户自购局部。第二条：施工图纸双方商定施工图纸采取以下第 种方式提供 (l)、甲方自行设计并提供施工图纸

3、，图纸一式二份，双方各持一份。 (2)、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，双方各持一份。 第三条：甲方权利、义务 l、开工前 天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具。陈设归堆、遮盖。以不影响施工为原那么。 2、提供施工期间的水源、电源。 3、负责协调施工队与邻里之间的关系。 4，如工程所在地的物业管理部门，在施工期间，向乙方收取押金等其他费用由甲方支付。因乙方施工原因引起物业扣款，责任由乙方负责。 5、假设要改动构造，敲墙等必须经得物业管理部门或其他有关部门的书面批准，否那么，乙方恕不行动，甲方外请民工自行上述改造，乙方不负任何责任。假设要改动煤气管道

4、、烟囱，由甲方聘请专业公司进展，乙方不作改动。 6、施工期间，甲方所需局部使用该居室的，应做好施工现场的保卫及消防等项工作。 7、参与工程质量与施工进度的监视，发现乙方有偷工减料现象，有权要求重新采购与返工，其损失由乙方承当。 8，负责材料进场，按时验收。 9、乙方施工工程完工后，书面通知甲方进展验收，甲方必须在三个工作日内给予验收或答复。如没有验收或答复的，视同验收台格。 第四条：乙方权利、义务 1、施工中严格按照平安施工操作标准，防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程。 2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。 3、保护好原居室室内的家具与陈设。保护居室内上、下水管

5、道的畅通。 4、保证持证电工上岗。 5、保证施工现场的整洁。 6、对竣工后的施工工程，可以拍照、摄像及对外宣传并不再向甲方支付任何费用。 7，工程完工后乙方负责清扫施工现场装修垃圾，收取的垃圾清运费只负责将装修垃圾运送到小区100米以内，100米以外的垃圾转运费由业主自运，费用自理。 8、甲方验收交尾款后，在甲方搬家之前，公司免费赠送保洁壹次。第五条：工程变更1、在施工过程中，设计、施工工程、材料、工艺等如需变更，双方应协调一致，并签定书面变更协议，方可变更。2、工程变更后的工程费用调整：1增加工程预算：在签定书面变更协议后，在第二期交款时交纳、假设在第二期收款后追加预算，签定变更协议后及时交

6、款至 %，甲方没有签字认可与及时交款的工程，乙方不予采购材料，也不予开工装饰。2减少工程预算：开工前减少工程，那么直接减少预算，如开工后的工程甲方要取消，甲方应补偿乙方相应的损失。3、工程变更后工期相应的调整。4、假设工程在油漆工程施工人员退场后，工地不再增减施工工程。第六条：材料的提供1、由甲方负责采购的材料、设备，乙方至少应提前二天通知甲方，甲方应根据乙方提出的规格、数量、质量、时间要求采购，并送到施工现场，在送到施工现场前应通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。甲方负责采购的材料如不合格，乙方有权要求退货，假设甲方拒不退货，那么乙方对该材料所使用局部的质量不负责。2、由乙方提供的材料、设

7、备，乙方应在材料运交施工现场前通知甲方，并承受甲方的检验。第七条：工期延误1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；1、工程量变化及设计变更；2、不可抗力；3、甲方同意工期延误的其它情况；2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方承当，乙方工期顺延；因甲方不及时验收，乙方工期顺延。3、甲方未按期支付工程款的，乙方合同工期相应顺延。4、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承当，工期不顺延。第八条：质量标准l、按预算要求的材料与双方

8、认可的施工图纸进展施工，并参照中国建筑出版社出版的?建筑装饰质量管理?第二版的质量标准进展施工与验收：乙方特级施工队应到达优良标准。一级施工队应到达合格标准。2、双方对工程质量发生争议，由建委装饰办对工程质量予以认证。经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程中支出的相关费用由乙方承当：经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程中支出的相应费用由甲方承当。第九条：工程验收与保修1、双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收(1)隐蔽工程水路、电路改造；(2)构造工程；(3)饰面工程；2、假设装饰工程的装饰材料与设计根本没动工程接预算价格结算。3、工程竣工后乙方应通知甲方对整体工程验

9、收，甲方应自接到验收通知后3天内组织验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。4、一次验收不合格，乙方应及时按要求返工，再行验收如返工后再行验收，对工程质量无异议，客户需在七天内交清尾款，逾期不交那么视为自动放弃1年免费售后效劳。5、本工程自验收合格双方签字之日起，免费保修期为二年公司投资局部，验收合格签字后，由乙方签发一张工程保修卡给甲方。在保修期内，如出现装饰技术质量问题，乙方在接到甲方通知24小时之内赶到现场。在规定时间内维修好，假设是房屋土建质量问题如预制板裂缝内墙体裂缝、梁柱与墙体接头裂缝等、甲方自己采购的材料的质量问题或人为损坏，如需乙方维修，甲方应另付工程费用。6、在免

10、费保修期范围内，因乙方维修不及时给甲方造成的直接损失。由乙方赔偿。 7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方双方应填写工程结算单并签字。第十条：工程款支付方式l、在本合同签订之日甲方应在当日向乙方支付全部工程款项的 %即人民币 ￥ ；在 年 月 日，在乙方已完成吊顶造型除厨房卫生间铝扣板吊顶外、家俱构造、门窗构造，欲进展饰面时，再向乙方支付全部款项的 %变更工程的款项相应增加至 %，二期款后增加的工程也要收至 %余款 %在双方验收合格签字的当日付清。 2、甲方向乙方所支付的款项，只能交给乙方的财务代表 ，并由乙方出具财务收据，假设甲方将资金交给其他人造成的损失由甲方负

11、责。第十一条：违约责任 l、合同双方当事人中任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定受到罚款或给对方造成损失的，由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成的损失由甲方承当。 3、因一方原因，造成合同无法继续履行的该方应及时通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 4、甲方没有按期交纳二期款，乙方有权停工，每延续一天，由甲方向乙方支付违约金50元。 5、甲方过错，造成停工、窝工等，每延误一天，应向乙方支付违约金 元。因甲方接到乙方通知之日起验收，不由乙方承当工期延误之责，且甲方每延误一天，赔偿金 元。 6、因乙方过错，使工程质量达不到约定的标准，由乙方负责修理，工期不顺延。 7、因乙方过错，致使工期延误，每延误一天向甲方支付违约金 元。 第十二条：合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成，可向法院提起诉讼。 第十三条：附那么 1、本合同双方签字盖章生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3，本合同一式二份，双方各持一份。 4，合同附件为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力。发包人： 承包人：日 期： 日 期：第 6 页