招投标与合同管理试卷一与答案.doc

《招投标与合同管理试卷一与答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招投标与合同管理试卷一与答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一、单选题1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（ A ）。A.进入有形建筑市场进行招标投标活动 B.进入无形建筑市场进行招标投标活动 C.进入有形建筑市场进行直接发包活动 D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、中华人民共和国建筑法规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ B ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。A.技术职称 B.执业资格 C.注册 D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ B ）家。A.2 B.3 C.4

2、 D.55、工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（ B ）万元人民币以上的，必须进行招标。 A.2 B.50 C.100 D.1506、下列不属于工程建设项目招标范围和规模标准规定的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（ C ）。 A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目 B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目 C.商品住宅，包括经济适用住房 D.生态环境保护项目7、招标投标法规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。 A. 20天 B. 30天 C .10天 D.

3、15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。 A.一级 B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是 (D)。 A.投标邀请书 B.设计图纸 C.合同主要条款 D.财务报表10、建设工程施工合同（示范文本）规定的设计变更范畴不包括(B)。 A.增加合同中约定的工程量 B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施 C.改变承包人原计划的工作顺序和时间 D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，

4、提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（ B ）为依据。 A. 工程量清单 B. 实际工程量 C .承包方报送的工程量 D.合同中的工程量12、工程建设项目施工招标投标办法和工程建设项目货物招标投标办法关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（ B ）。A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币 B.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币 C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币 D.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币13、当出现招标文件中的某项规定及招标人对投标人质疑问题的书面回

5、答不一致时，应以( D )为准。A.招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释 C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件14、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ C ）。 A .建设单位 B.施工单位 C.招标代理 D.设计单位15、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。根据招标投标法规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（ D ）。 A. 1000万元 B. 950万元 C .900

6、万元 D.800万元16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（ A ） A.要约撤回 B.要约撤销 C.承诺撤回 D.承诺撤销17、合同争议的解决顺序为（ A ）A.和解调解仲裁诉讼 B.调解和解仲裁诉讼C.和解调解诉讼仲裁 D.调解和解诉讼仲裁18、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。A.可调总价 B.不可调总价 C.单价 D.成本加酬金19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（

7、C ）处理A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确行负责。C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。D.确定水准点及坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。选择题1经济合同一方当事人在

8、规定期限内不履行仲裁裁决时 A A另一方可请求法院强制执行 B仲裁机构可强制执行C另一方可以请求公安机关强制执行 D另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款2保证合同是 B 签订的合同A债权人及债务人 B债权人及保证人C债务人及保证人 D保证人及被保证人3某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品及采购方签订合同，则该合同属于 A A采取欺诈手段 B采取胁迫手段 C超越经营范围 D无效代理4建设工程纠纷解决的几种途径中，（ C ）是依靠国家强制力来实现的。A和解 B调解 C诉讼 D仲裁5采用 A 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的

9、资格预审程序。A公开招标 B邀请招标 C议标 D比价招标6业主及中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其 C A购买招标文件费用 B编制投标文件费用C投标保证金 D现场考察费7根据招标投标法的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于 B 家。A2 B3 C4 D78根据招标投标法的有关规定，下列说法符合开标程序的是 A A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B开标地点由招标人在开标前通知C开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加9工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要

10、是 A A设计方案的优劣 B设计任务完成的进度C设计取费的标准 D设计单位的资历10监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则 C A监理工程师应推迟计量时间 B监理工程师单独计量无效C监理工程师单独计量有效 D监理工程师可不必再计量11采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由 A 控制。A业主 B监理工程师 C总包商 D分包商12FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指 A 的承包商。12A由业主选定，及总承包商签订合同 B由总包商选定，及业主签订合同C由监理工程师选定，及业主签订合同 D由业主选定，及监理工程师签订合同13建设工程施工

11、合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则 C A该项索赔视为已经批准 B视为已被拒绝C尚待批准 D承包商应进一步提交索赔证据14.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主及中标人签订工程承包合同。此项工作称为( C)A.决标 B.评标 C.授标 D.议标15.法人成立进行注册登记时，应当以 (A) 为住所。A.主要办事机构所在地 B主要经营场所所在地 C主要合同履行地 D董事长的户口所在地16.属于来自业主的风险是( A)A.业主信誉差 B.军事冲突 C.海啸 D.国家政策的变动17.某工程发包人及承包人达成口头协议但未签订书面施工合

12、同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 ( ) B A不成立 B成立 C无效 D可撤销18.在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是( D )A.通过谈判招标确定承包商 B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商19.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在 ( ) 退还。A发出中标通知书后 B完成评标后 C提交履约担保后 D合同履行完毕后20.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期，施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第( ) 天作为合同基准日A.7 B.1

13、4 C.21 D.2821.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝及招标人订立书面合同时 ( ) A.中标人不承担合同责任 B招标人应退还其投标保证金 C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额22.监理招标的宗旨是对监理单位 ( )的选择。 A.人员 B.设备 C.报价 D.能力23.按照国家有关规定，施工合同的估算价在 C( )万元人民币以上，必须进行招标。 A.10 B.50 C.200 D.10024.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指( ) C A.完

14、成合同内注明的全部工作的时间 B.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的时间 C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的时间25.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在 ( )C 到达对方。 A. 要约到达对方之前 B.对方承诺到达要约人之前 C.对方发出承诺之前 D.对方承诺生效之后26.招标文件中的工程量清单是( ) C A.竣工结算的依据 B.总价承包时的工程量 C.投标单位计算标价的依据 D.准确的工程量27.工程标底是招标工程项目的（ C ）。 A 合同价格 B 投标报价 C 预期价格 D 结算价格 28.施工许可证的申请者是（ B ）。 A 监理单位 B 建设

15、单位 C 施工单位 D 设计单位 29、联合体中标者，联合体各方面应当共同及招标人签订合同，就中标项目向招标人（ c）。 A 共同承担责任 B 按份承担责任 C 承担连带责任 D 各自承担责任 30.属于来自业主的风险是( A )A.业主信誉差 B.军事冲突 C.海啸 D.国家政策的变动31、在采用竞争形式订立合同时，招标、投标、定标的方式是要约及承诺的典型表现形式，在该过程中，招标是A，投标是B，定标是C，下述依次对ABC描述正确的是 （ B ）。 A 要约、承诺、二承诺 B 要约邀请、要约、承诺 C 一要约、二要约、承诺 D 要约、要约邀请、承诺 32. 在项目招标中，中标通知书发出后，中

16、标人拒绝及招标人订立书面合同时， （ D ）。A中标人不承担合同责任 B招标人应退还其投标保证金 C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额33.当工程内容明确、工期较短，宜采用（ D ）A.总价可调合同 B.总价不可调合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同34.下列建设工程施工合同文件发生矛盾，应该优先考虑执行的是（ C ） A.工程量清单 B.工程预算书 C.工程变更协议书 D.施工图纸35.在投标报价程序中，在调查研究，收集资料后应当（ B ） A.对是否投标作出决策 B

17、.确定投标方案 C.办理资格审查 D.进行投标报价36.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价，开标后，发现的分项投标单位没有填写单价和合价，则（ C ） A.允许投标单位填写补充 B.视为废标 C.认为该项费用包括在其他项的单价和合价中 D.由招标人退回标书37.FIDIC合同条款中的指定分包商只能是（ D ）A.特殊服务 B.工程分包 C.材料供应 D.合同中暂定金额下的工作或服务38以下哪种担保是债务人以不转移对特定财产的占有的方式，将该财产作为债权的担保 C3A保证 B质押 C留置 D抵押39施工招标的招标公告属于 CA要约 B有效承诺 C要约邀请 D无效承诺40某

18、项目设计费用为100万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方 C 费用。A100万元 B15万元 C30万元 D依据发包方损失定41分包商在施工现场的协调管理工作，应由 C 负责。A业主 B监理工程师 C总包商 D分包商自己42FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时 CA可自行运出工地 B应经业主批准后才能运出工地C经监理工程师批准后才能运出工地 D不能运出工地43FIDIC合同条件规定， A 应由业主签发。A中标通知书 B工程移交证书 C解除缺陷责任书 D最终支付证书44施工合同中索赔

19、的性质属于 AA经济补偿 B经济惩罚 C经济制裁 D经济补偿和经济制裁45施工合同履行过程中出现 C 时，当事人不承担违约责任。A发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B因为发包方资金不到位，发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款C因为发生水灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D因为管理不善，承包方的工程质量不符合合同约定的要求46按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是 CA合同专用条件 B投标书 C中标意向书 D合同协议书47采用 A 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A公开招标 B邀请招标 C议标 D比价招标48根据招标投标法的

20、有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 C 内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A10日 B15日 C30日 D三个月49监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是 D 施工进度计划。A承包商编制的 B业主编制的C监理单位制定并由承包商认可的 D承包商提交并经监理工程师批准的50FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指 A 的承包商。A由业主选定，及总承包商签订合同 B由总包商选定，及业主签订合同C由监理工程师选定，及业主签订合同 D由业主选定，及监理工程师签订合同一、单选题1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（ ）方式。A、招标； B、投标； C、招标投标； D、协

21、议。2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）天。A、5； B、7； C、10； D、20。3、建设工程项目的招标一般应采用（ ）的方式。A、公开招标； B、邀请招标； C、议标； D、发标。4、在下列几种情形中，（ ）工程项目经批准可以进行邀请招标。A、受自然地域环境限制； B、技术复杂；C、已具有招标部分条件的； D、招标人不完全具有招标能力的。5、在下列情形中，（ ）的投标文件应视为废标。A、只要单位盖章； B、已在招标文件要求提交投标保证金；C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议； D、按招标文件要求密封。6、评标委员会推荐

22、的中标候选人应当限定在（ ）人，并标明排列顺序。A、2； B、3； C、13； D、15。7、开标地点应为（ ）。A、当地政府的招投标办； B、招标人所在地；C、招标人及投标人商议的地点； D、招标文件中确定的地点。8、中标人的投标应当符合（ ）。A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。9、中标人应当由（ ）确定。A、评标委员会； B、招标代理机构； C、政府招标投标办； D、招标人。10、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应

23、当符合的条件包含（ ）。A、具有独立订立合同的水平； B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；C、具有独立订立合同的权利； D、在近五年内没有重大工程质量问题。11、招标人可以在招标文件中要求（ ）提交投标保证金。A、投标人； B、代理人； C、银行； D、中标人。12、在邀请招标的程序中（ ）。A、需发售资格预审文件； B、要资格预审； C、不存在资格审查； D、要资格后审。13、投标人投标，可以是（ ）。A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；C、投标人以低于成本价报价竞标；D、联合体投标且附有联合体各方共同

24、投标协议。14、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、10； B、30； C、20； D、56。15、投标担保，招标人可以在（ ）要求投标人提交投标保证金。A、招标文件发出之后； B、招标文件发出之前； C、招标文件中； D、投标人中标后。16、投标人在（ ）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。A、招标文件要求提交投标文件截止时间后； B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；D、招标文件规定的投标有效期终止之前。17、投标人串通投标行为是（ ）。A、

25、投标人以行贿的手段谋取中标；B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。18、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（ ）的组成部分。A、投标文件； B、招标文件； C、评标报告； D、投标文件和招标文件。19、合同的标的是合同关系的（ ）。A、主体； B、客体； C、内容； D、权利和义务。20、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时

26、应要求（ ）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。A、发包人； B、承包人； C、发包人及承包人共同； D、造价管理部门。21、工程合同的付款分（ ）阶段进行。A、2； B、3； C、4； D、5。22、工程合同的付款可分为（ ）。A、预付款、工程进度款、最终付款； B、预付款、最终付款；C、工程进度款、最终付款； D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。23、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（ ）。A、包工不包料 B、统包 C、包工部分包料 D、包工包料24、根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ ）约定承发包双方

27、的权利和义务。 A、通用条款 B、专用条款 C、监理合同 D、协议书25、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。A费用由工程师承担，工期由承包方承担 B费用由承包方承担，工期由发包方承担C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D费用和工期均由承包方承担26、建设单位在（ ）合同中承担了项目的全部风险。A、成本加酬金 B、单价 C、总价可调 D、总价不可调27、（ ）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执

28、行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。A、计量估价合同 B、固定总价合同 C、单价合同 D、成本加固定百分比28、招标公告是一种（ ）A、要约B、承诺 C、要约邀请D、合同29、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅及这个承包单位发生直接关系，而不及各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（ ）A、分承包 B、总承包 C、阶段承包 D、专项承包30、在施工中由于（ ）原因导致工期延误，承包人应当承担

29、违约责任。A、不可抗力 B、承包人的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化31、采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（ ）A、允许投标单位补充填写 B、视为废标 C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中 D、由招标人退回投标书32、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ ）申请执行。 A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会案例分析【背景】某重点工程项

30、目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月2022日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公

31、证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告，B企业综合得分第一名。11月10日招标人向B企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。【问题】（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。（3分）（2）C企业和E企业投标文件是否有效？说明理由。（3分）（3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。（3分）（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。（3分）（5）业主和中标单位于12月12日签订书面合同的做法是否妥当？说明理由。（3

32、分）（1）答：不妥当。根据招标投标法（第十一条）规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。（2）答：C企业和E企业投标文件无效。理由：根据招标投标法（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据招标投标法和评标委员会和评标方法暂行规定，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字

33、，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。（3）答：1）根据招标投标法（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。本题招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一；2）根据招标投标法（第三十五条）规定，开标应由招标人主持。本题由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。（4）答：根据招标投标法和评标委员会和评标方法暂行规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主

34、管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。招投标法还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本题技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。（5）答：不妥当。理由：第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本题11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了招标投标法的相关规定。案例分析【

35、背景】某施工单位通过对某工程的投标获得了该工程的承包权，并及建设单位签订了施工总价合同，在施工过程中发生了如下事件。事件1：基础施工时，建设单位负责供应的混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误4天。事件2：建设单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工10天。事件3：在主体施工期间，施工单位及某材料供应商签订了室内隔墙板供销合同，在合同内约定，如供方不能按照约定的时间供货，每天赔偿订购方合同价0.05%的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延8天。事件4：施工单位根据合同工期要求，冬季继续施工，在施工过程中，施工单位为保证施工质量采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开

36、支共计20万元。事件5：施工单位进行设备安装时，因业主选定的设备供应商接线错误导致设备损坏，使施工单位安装调试工作延误5天，损失12万元。【问题】以上各个事件中，施工耽误延误的工期和增加的费用应由谁来承担？说明理由。（每个事件各得3分）答：事件1：建设单位应给予施工单位补偿工期4天和相应的费用。因为混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误，是属于建设单位的责任。事件2：建设单位应给予施工单位补偿工期10天和增加费用的责任。这是因为建设单位的原因造成的施工临时中断，从而导致承办商工期的拖延和费用支出的增加，因而应由建设单位承担。事件3：应由材料供应商支付违约金，施工单位字迹承担工期延误和费用增加的责

37、任。材料供应商在履行该供销合同时，已经构成了违约行为，所以应由材料供应商承担违约金。而对于延误的工期来说，材料供应商不可能承担此责任，反映到建设单位和施工单位的合同中，属于施工单位应承担的责任。事件4：施工单位应承担的责任。在签订合同时，保证施工质量的措施费已包括在合同价款内。事件5：应由建设单位承担由此造成的工期延误和费用增加。建设单位分别及施工单位和设备供应商签订了合同，而施工单位及设备供应商之间不存在合同关系，无权向设备供应商提出索赔，对施工单位而言，应视为建设单位的责任。例5】在某建筑工程施工公开招标中，有ABCDEFGH等施工单位报名投标，经招标代理机构资格预审合格，但建设单位以A单

38、位是外地单位为由不同意其参加投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政主管部门的招投标管理办公室主任1人，建设单位代表1人，随机抽取的技术经济专家3人。评标时发现，B单位的投标报价明显低于其他单位报价且未能说明理由；D单位投标报价大写金额小于小写金额；F单位投标文件提供的施工方法为其自创，且未按原方案给出报价；H单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他单位投标文件均符合招标文件要求。问题：1、A单位是否有资格参加投标？为什么？2、评标委员会的组成是否不妥？3、BDFH四家单位的标书是否为有效标？案例分析】：1、A单位有资格参及投标。公开招标时不得以投标单位为外地企业为由拒绝，否则违反了

39、“公开、公平和公正”原则。2、招标办的主任不得参及到评标委员会中，且技术经济专家在评标委员会成员中只有3/5，2/3的最低要求，不合法。3、D、H单位为有效标。B单位涉嫌恶意竞标，而F单位没有对招标文件中的原方案进行报价，视为未响应招标文件要求，也应为废标。背景：某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用粘土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。某施工单位中标后，及业主签订了固定价格合同。然而，在开挖基坑时发现，相当一部

40、分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。问题：1.在工程中遇到地基条件及原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办？2.根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。请问承包商应如何处理此事？【分析】1.在工程中遇到地基条件及原设计所依据的地质资料不符时，承包商应根据建设工程施工合同（范本文件）的相关规定，及时通知甲方，要求对工程地质重新勘察并对原设计进行变更。2.1）在接到设计变更

41、图纸后14天内，向承包商提出变更工程价款和工期顺延的报告。甲方应在收到书面报告14天内予以答复，若同意该项报告，则调整合同；若不同意，应进一步及甲方协商，修改合同。如果不能达成一致，按工程承包合同规定的争议处理方式解决。2）发现出土文物后，首先应在4小时内，已书面形式通知甲方，同时采取妥善的保护措施；其次向甲方提出措施费用补偿和顺延工期的要求，并提供相应的计算书和索赔报告。12345768A11B8D5E13C7F10G12H13I4某承包商（乙方）于某年3月6日及某业主（甲方）签订一项施工合同，合同规定，甲方于3月14日提供施工现场，工程开工日期为3月16日，竣工日期为4月12日，合同日历工

42、期为38天。工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案和网络进度计划（如下），并得到甲方代表的批准。实际施工过程中发生了如下几项事件：事件1：因拆迁工作拖延，甲方于3月17日才提供出全部场地，影响了工作A、B，使该两项作业时间均延长了2天，并使这两项工作分别窝工6、8个工日，工作C为此受到影响。事件2：乙方及租赁商原约定，工作D使用的某种机械于3月27日进场，但因运输问题推迟到3月30日才进场，造成D工作实际作业时间增加1天，多用人工7个工日。事件3：在工作E施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用工14个工日，其他费用增加1.5万元。事件4：工作F是

43、一项隐蔽工程，施工完毕后经工程师验收合格后进行了覆盖。事后甲方代表认为该项工作很重要，要求工程师在该项工作的两个主要部位进行剥露检查。检查结果为：a部位完全合格，但b部位的偏差超出了规范允许的范围，乙方根据甲方要求进行返工处理，合格后工程师予以签字验收。其中部位a的剥露和覆盖用工为6个工日，其他费用为1000元；部位b的剥露、返工及覆盖用工20个工日，其他费用为1.2万元。因为F工作的重新检验和返工处理影响了工作H的正常施工，使工作H的作业时间延长2天，多用工10个工日。问题：1、在上述事件中，乙方可以就哪些向甲方提出工期和费用补偿要求？为什么？2、该工程实际施工天数为多少天？可得到工期补偿多少天？工期奖罚天数为多少天？3、假设工程所在地人工费标准为30元/工日，窝工人工费补偿标准为18元/工日，管理费和利润不予补偿。则在该项工程施工中，乙方可得到的合理的经济补偿额是多少？