6第六章(习题班)合同管理2011发北京.doc

《6第六章(习题班)合同管理2011发北京.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《6第六章(习题班)合同管理2011发北京.doc（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第六章 习题精讲一、重要程度本章内容在历年考试中占的分值在2333分之间，占本科目总分的17.7%25.4%左右，预计2011年本章考试分值为25-30分。二、重点难点（一）重点（1）施工劳务分包合同；（2）索赔费用的组成（7）；（3）建设工程施工合同（示范文本）的有关内容；（4）履约担保；（5）施工招标的有关规定；（6）投标担保；（7）支付担保；（8）施工合同交底的内容；（9）索赔费用的计算方法；（10）FIDIC系列合同条件；（11）施工承包合同争议的解决方式；（12）总价合同；（13）承包商向业主的索赔；（14）合同分析的作用；（15）邀请招标；（16）单价合同；（17）要约；（18）预

2、付款担保；（19）工期的索赔；（20）新增内容题目。（二）难点（1）合同计价方式（2）发包人、承包人、分包人、总承包人、监理人的权利义务（3）工程索赔方法（程序）（4）要约与承诺（5）投标书截止日期与发出中标通知书日期（6）重新检验（7）银行履约保函与履约担保书之间的区别（8）分包管理的方法（9）工程索赔费用三、重要题目（一）施工劳务分包合同1根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本），劳务分包人的义务之一是（ ）。A负责编制施工组织设计B组织编制年、季、月施工计划C负责与监理、设计及有关部门联系D组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作提示：参见教材P269正确答案D答案解析选项ABC属于承包人

3、的主要义务。2根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本），劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，应由（ ）负责供应。A劳务分包人 B工程承包人C工程发包人 D安全生产监督管理部门提示：参见教材P269正确答案B答案解析劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应，属于承包人的义务。3根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），施工组织设计应由（ ）负责编制。A劳务分包人B工程承包人C发包人D工程师提示：参见教材P269正确答案B答案解析根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF一20030214)，

4、承包人的主要义务之一是负责编制施工组织设计。4根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），劳务分包人在施工现场使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（ ）负责供应。A劳务分包人B工程承包人C发包人D安全监督机构提示：参见教材P269正确答案B答案解析根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF-2003-0214)的规定，对劳务分包合同条款中规定的承包人的主要义务包括：按时提供图纸，及时交付材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。由此可见，劳务分包人在施工现场使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程

5、承包人批准后，由工程承包人负责供应。5根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），属于承包人工作的有（）。A负责编制施工组织设计B科学安排作业计划C组织编制年、季、月施工计划D负责工程测量定位E负责与监理、设计及有关部门联系提示：参见教材P269正确答案ACDE答案解析本题考查的是承包人的主要工作。选项B属于劳务分包人的主要义务。6根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF20030214），劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由（ ）办理，并支付保险费用。A发包人B工程承包人C劳务分包人D工程师提示：参见教材P270正确答案C答案解析按照建设工程施

6、工劳务分包合同(示范文本)(GF一20030214)的规定，劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。7根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本），劳务报酬可按（ ）方式结算。A成本加酬金B固定总价C计时单价D计件单价E实际人工工资提示：参见教材P270正确答案BCD答案解析劳务报酬的结算方式包括：固定劳务报酬(含管理费)；约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算；约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。8根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本），工程承包人应在确认劳务分包人递交的结

7、算资料后（ ）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。A7 B14 C21 D30提示：参见教材P271正确答案B答案解析承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。（二）索赔费用的组成1在材料费的索赔中，承包商为证明材料费上涨而应提供的资料有（ ）。A可靠的订货单B采购单C企业材料价格统计资料D经验调整指数E官方公布的材料价格调整指数提示：参见教材P306正确答案ABE答案解析承包商应该建立健全物资管理制度，为了证明材料单价的上涨，承包商应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。2某工程由

8、于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是（ ）元。A5425B4150C3025D2905提示：参见教材P306正确答案C答案解析施工总包单位的人员窝工和增加用工是由于非承包商原因造成的，所以可以索赔，索赔费用的计算过程为：(75*50*70+8*50)元=3025元。3下列各种情况中，施工单位可索赔施工机械使用费的是（ ）。A完成额外工作而增加的机械使用费B业主方未及时

9、提供施工图纸导致机械停工的窝工费C机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费D施工机械故障导致机械停工的窝工费E经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费提示：参见教材P307正确答案AB答案解析施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。选项E，施工方案虽经监理工程师批准，但责任应还是由承包商自行负责。4按国际惯例，承包商可索赔的总部（企业）管理费包括（ ）。A现场管理费 B保函手续费C总部职工工资 D总部领导人员赴工地检查指导工作的开支E总部办公用品费用提示：参见教材P307正确

10、答案CDE答案解析索赔款中的总部管理费，主要指的是工程延期期间所增加的管理费，包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。5某建设工程项目施工过程中，业主未按合同约定及时供应工程材料，监理工程师考虑到该事件不会延长总工期，故指令施工单位局部工程暂停施工10天，则施工单位可索赔的费用包括（ ）。A人员窝工费B施工机械窝工费C保函手续费D施工机械使用费E利润提示：参见教材P307308正确答案AB答案解析延长工期，施工单位可索赔的费用不能列入利润索赔；局部停工并不会导致工期的延长，因此不存在保函手续费索赔的问题。6承包商可以向业主索赔利润的情况

11、有（ ）。A工程范围变更B文件有缺陷C分部工程延期施工D文件技术性错误E业主未能提供现场提示：参见教材P308正确答案ABDE答案解析选项中的工程范围变更、文件有缺陷、文件技术性错误及业主未能提供现场都是由于发包人原因造成的索赔，在此情况下，发包人应当赔偿承包人相应的利润。而分部工程延期施工，发包人可只补偿相应的工期。7下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。A工程变更 B工程暂停C材料价格上涨 D工期延期提示：参见教材P308正确答案A答案解析本题考核的是费用索赔的有关规定。材料价格上涨可以索赔材料费。一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承

12、包商 可以列入利润。但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。（三）建设工程施工合同（示范文本）的有关内容1根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），合同通用条款规定的合同文件的优先解释顺序，正确的有（ ）。A投标书优先于合同专用条款B合同专用条款优先于标准、规范C标准、规范优先于图纸D工程量清单优先于图纸E工程量清单优先于工程报价单提示：参见教材P257正确答案ABCE答案解析根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999

13、-0201），合同通用条款规定的优先顺序为：协议书(包括补充协议)中标通知书投标书及其附件专用合同条款通用合同条款有关的标准、规范及技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书等。2根据建设工程施工合同（示范文本），下列工作内容中，属于承包人义务的有（）。A支付施工现场邻近的古树保护费用B办理夜间施工许可证C照管未交工工程D办理施工许可证E办理施工现场爆破作业申请提示：参见教材P258正确答案BC答案解析本题考核的是承包人的义务。选项ADE属于发包人的责任与义务。3根据建设工程施工合同（示范文本）（GF990201），“以书面形式提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和

14、水准点有关资料，并进行现场交验”是（ ）的责任和义务。A发包人B设计单位C承包人D监理人提示：参见教材P258正确答案A答案解析建设工程施工合同(示范文本)(GF一990201)规定的发包人的责任与义务之一就是：提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和水准点及有关资料，以书面形式交给承包人，并进行现场交验，提供图纸等其他与合同工程有关的资料。4根据建设工程施工合同（示范文本）（GF990201），建设工程的投料试车应（ ）。A在工程竣工验收前由承包人负责B在工程竣工验收前由供货人负萌C在工程竣工验收后由供货人负责D在工程竣工验收后由发包人负责提示：参见教材P261正

15、确答案D答案解析按照建设工程施工合同(示范文本)(GF一990201)的规定，建设工程的投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责。5根据建设工程施工合同（示范文本）（GF990201），对材料设备的检验或试验，正确的做法是（ ）。A发包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或试验，费用由发包人负责B发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由发包人负责C发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由承包人负责D承包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或试验费用由承包人负责E承包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由承包人负责提示：参见教材P261正

16、确答案BE答案解析选项A，应由承包人负责检验或试验；选项C，费用应由发包人负责；选项D，应由承包人负责检验或试验。6根据建设工程施工合同（示范文本），承包人在工程变更确定后（ ）天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。A14B21C28D30提示：参见教材P262正确答案A答案解析承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。7根据建设工程施工合同(示范文本)（GF-99-0201），不属于设计变更范围的是（）。A更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B改变工程质量等级要求C增减合同中约定的工程量

17、D改变工程施工时间和顺序提示：参见教材P289正确答案B答案解析本题考查的是工程设计变更的范围。根据我国施工合同示范文本，工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更，其中设计变更包括：更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改变有关工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作。（四）履约担保1下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（）。A支付担保B投标担保C履约担保D预付款担保E工程保修担保提示：参见教材P279正确答案BCDE答案解析本题考核的是建设工程的担保。支付担保由发包人提交，其余担保由承包人提交。2施工承包合同履约担保的有效

18、期始于（）之日。A投标截止 B发出中标通知书C施工承包合同签订 D工程开工提示：参见教材P280正确答案D答案解析本题考核的是履约担保的有效期。履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。由于合同履行期限应该包括保修期，履约担保的时间范围也应该覆盖保修期，如果确定履约担保的终止日期为工程竣工交付之日，则需要另外提供工程保修担保。3建设工程履约担保，银行履约保函通常为合同金额的（ ）左右。A10B20C30D40提示：参见教材P280正确答案A答案解析在建设工程项目中，银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10左右。银行保函分为有条件

19、的银行保函和无条件的银行保函。4建设工程履约担保的有效期始于（ ）之日。A合同签订B合同生效C承包人收到工程预付款D工程开工提示：参见教材P280正确答案D答案解析履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。5招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。A保留金B履约担保书C银行履约保函D投标保函E保兑支票提示：参见教材P280281正确答案ABC答案解析本题考查的是履约担保的形式。履约担保可以采用银行保函或者履约担保书的形式。在保修期内，工程保修担保可以采用预留保留金的方式。6根据FIDIC土木工程施工合同条件

20、，下列关于履约担保的表述中，正确的有（ ）。A承包人应在收到中标函之后28天内提交履约担保B银行保函的货币种类必须是本国货币C提供履约担保的机构必须经过发包人同意D在缺陷责任证书发出14天内发包人应将履约担保退还给承包人E因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担提示：参见教材P281正确答案ACD答案解析根据FIDIC土木工程施工合同条件对履约担保的规定有：如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后28天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。该保函应与投标书附件中规定的货币种类及其比例相一致。提供担保的机构必须经业主同意。除非合同另有规定，执行

21、本款时所发生的费用应由承包人负担。在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后14天内将该保函退还给承包人。（五）施工招标的有关规定1根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括（ ）。A招标人已经委托了招标代理单位B施工图设计已经全部完成C有相应资金或资金来源已经落实D应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准E应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准提示：参见教材P246正确答案CDE答案解析建设工程施工招标应该具备的条件包括：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，

22、已经核准；有相应资金或资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。2根据我国现行招标投标的有关规定，下列说法正确的是（ ）。A招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜B工程招标代理机构的资格分为甲、乙两级C乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万以下的工程招标代理业务D乙级工程招标代理机构不可以跨省、自治区、直辖市承担业务提示：参见教材P247正确答案B答案解析招标人可自行办理招标事宜，也可以委托招标代理机构代为办理招标事宜。工程招标代理机构的资格分为甲、乙两级，乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额3000万元以下的工程招标代理业务。工程招标代理机构可以跨省、自治区、直辖市承

23、担工程招标代理业务。3根据我国有关法规规定，下列关于招标文件出售的说法中，正确的是（ ）。A自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于20日B对招标文件的收费应合理，遵循微利的原则C招标人在售出招标文件后，可随时终止招标D招标文件售出后，不予退还提示：参见教材P248正确答案D答案解析选项A，自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日；选项B招标人必须自费购买相关招标或者资格预审文件，但对招标文件或者资格预审文件的收费应合理，不得以营利为目的；选项C，招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还；选项D，招标人在发布招标公告、发出投标邀请书或者售出招标文件或者资格预审文件

24、后，不得擅自终止招标。故应选D选项。4根据我国招标投标法，若招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当至少在招标文件中规定的投标文件截止时间前（ ）日，以书面形式通知所有招标文件收受人。A14 B15 C28 D30提示：参见教材P248正确答案B答案解析招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。5对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数学计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。A分别调整单价和总价 B按市场价调整单价C以总价为准调整单价 D以单价为准调整总价提示：参

25、见教材P250正确答案D答案解析评标时，需要对报价计算的正确性进行审查，如果计算有误，通常的处理方法是：大小写不一致的以大写为准，单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以单价为准。（六）投标担保1根据工程建设项目施工招标投标办法，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2，最高不超过（）万元人民币。A80B90C100D120提示：参见教材P279正确答案A答案解析本题考查的是投标保证金的数额。根据工程建设项目施工招标投标办法 规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2，但最高不得超过80万元人民币。2根据世行采购指南的规定，投标保证金的有效期应当超出投标有效期（ ）天。A14

26、B15 C28 D30提示：参见教材P280正确答案C答案解析世行采购指南关于投标保证金的规定：投标保证金应当在投标有效期满后28天内一直有效。3投标保证金通常采用的形式有（ ）。A现金B动产抵押C不动产抵押D银行保函E银行汇票提示：参见教材P280正确答案ADE答案解析投标保证金应当在投标有效期满后28天内一直有效，其形式有：现金、保兑支票、银行汇票、现金支票、不可撤销信用证、银行保函、由保险公司或者担保公司出具的投标保证书。（七）支付担保1建设工程项目工程款的支付担保是指（ ）提供的担保。A发包人向承包人 B承包人向发包人C发包人向建设行政主管部门 D承包人向建设行政主管部门提示：参见教材

27、P282正确答案A答案解析支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。2下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（ ）。A可由担保公司提供担保B担保的额度为工程合同价总额的10C实行履约金分段滚动担保D支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位E实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件提示：参见教材P282283正确答案ACDE答案解析支付担保的形式有：银行保函、履约保证金、担保公司担保。发包人的支付担保应是全额担保，实行履约金分段滚动担保，支付担保的额度为工程合同价总额的20%25%；支付担保的作用之一是确保工程费用及时支付到位；实行支付担保的担保合同应

28、作为施工承包合同的附件。3建设工程施工合同(示范文本)（GF-99-0201）第41条规定了发包人工程款支付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求（）承担相应责任。A提供担保的第三人B分包方C签订担保合同的一方D被担保方提示：参见教材P283正确答案A答案解析本题考查的是建设工程支付担保的有关规定。发包人和承包人为了全面履行合同，应互相提供担保，一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。（八）施工合同交底的内容1施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（）。A参与起草合同条款B参与合同谈判和合同签订C研究分析合同中的不妥之处D学习合同的主要内容和合同分析结果提示：参见教材

29、P286正确答案D答案解析本题考核的是合同交底的任务。合同交底是指由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。2建设工程施工合同交底是指（ ）进行交底。A发包人向承包人合同管理人员 B监理人向承包人合同管理人员C承包人合同管理人员向其内部项目管理人员 D承包人项目经理向现场操作人员提示：参见教材P286正确答案C答案解析合同分析后，应由合同管理人员向

30、各层管理者进行“合同交底”。“合同交底”，即由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。3施工合同交底的主要目的和任务有（）。A将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人B明确各项工作或各个工程的工期要求C明确各个工程小组(分包人)之间的责任界限D争取对自身有利的合同条款E明确完不成任务的影响和法律后果提示：参见教材P286正确答案ABCE答案

31、解析本题考查的是建设工程施工合同交底的目的和任务。合同交底的目的和任务包括：对合同的主要内容达成一致理解；将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人；将工程项目和任务分解，明确其质量和技术要求以及实施的注意要点等；明确各项工作或各个工程的工期要求；明确成本目标和消耗标准；明确相关事件之间的逻辑关系；明确各个工程小组(分包人)之间的责任界限；明确完不成任务的影响和法律后果；明确合同有关各方(如业主、监理工程师)的责任和义务。（九）索赔费用的计算方法1某工程采用实际费用法计算承包商的索赔金额，由于主体结构施工受到干扰的索赔事件发生后，承包商应得的索赔金额中除可索赔的直接费外，还应包括（ ）。

32、A应得的措施费和间接费B应得的间接费和利润C应得的现场管理费和分包费D应得的总部管理费和分包费提示：参见教材P308正确答案B答案解析用实际费用法计算索赔金额时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。2建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是（ ）。A总费用法B修正的总费用法C实际费用法D修正的实际费用法提示：参见教材P308正确答案C答案解析索赔费用的计算方法有实际费用法、总费用法和修正的总费用法，其中，实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。3实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。A以承包商为某项

33、索赔工作所支付的实际开支为根据B以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据提示：参见教材P308正确答案A答案解析本题考查的是索赔费用的计算方法。索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。（十）FIDIC系列合同条件1FIDIC1999年出版的施工合同条件（新红皮书）主要用于（ ）的施工。A由发包人设计的房屋建筑工程B由承包人设计的房屋建筑工程C由发包

34、人设计的土木工程D由承包人设计的土木工程E由咨询工程师设计的土木工程提示：参见教材P317正确答案ACE答案解析新红皮书合同主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目。2从合同的计价方式看，FIDIC1999年版施工合同条件（新红皮书）是（ ）合同。A单价B固定总价C可调总价D成本加酬金提示：参见教材P317正确答案A答案解析新红皮书主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目，合同计价方式属于单价合同，但也有某些子项采用包干价格。3FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时才能调整价格的合同是（）。A

35、施工合同条件BEPC交钥匙项目合同条件C永久设备和设计建造合同条件D简明合同格式提示：参见教材P318正确答案B答案解析本题考查的是FIDICC系列合同条件。EPC交钥匙项目合同条件适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。（十一）施工承包合同争议的解决方式1国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式。A协商B调解C仲裁D诉讼提示：参见教材P313正确答案A答案解析本题考查的是国际建设工程承包合同争议的解决方式。国际工程承包合同争

36、议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。2与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有（）。A效率高 B周期短C费用少 D约束力强E保密性好提示：参见教材P314正确答案ABCE答案解析本题考核的是国际建设工程承包合同争议的解决方式。与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：仲裁程序效率高，周期短，费用少。保密性。仲裁程序一般都是保密的，从开始到终结的全过程中，双方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。专业化。建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人

37、士担任仲裁员，从而可以更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。3与诉讼方式相比，采用争端裁决纠委员会(DAB)方式解决工程争端的优点是（ ）。A更加公正B费用较低C可及时解决纠纷D裁决具有更强的约束力E裁决具有终局性提示：参见教材P315正确答案BC答案解析纠纷审议委员会DAB的优点包括：DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题；DAB委员公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见；可以及时解决纠纷；DAB费用较低；DAB委员是发包人和承包人自己选择的，容易为他们所接受；由于DAB提出的建议不是强制性的，不具有终局性。（十二）总价合同

38、1在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）。A全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险B全部工程量和通货膨胀的风险C工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险D通货膨胀的风险，不包括工程量的风险提示：参见教材P276正确答案B答案解析本题考核的是固定总价合同风险的承担。采用固定总价合同，双方结算比较简单，但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。2一般

39、而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A承包商丧失了今后一切的索赔权力B业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费提示：参见教材P276正确答案D答案解析本题考查的是固定总价合同的运用。采用固定总价合同，双方结算比较简单，但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。3下列关于建设工程承包合同的说法中，正确的是（ ）。A总价合同不允许对合同总价进行调整B与单价

40、合同相比，总价合同对施工单位更有利C与总价合同相比，单价合同对业主投资控制更有利D一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用成本加固定比例费用合同提示：参见教材P276278正确答案D答案解析建设工程施工承包合同的计价方式主要有：总价合同、单价合同、成本补偿合同。选项A，在合同中尚可约定某些合同价格调整因素来调整合同价格；选项B，承包商承担了较大的风险；选项C，单价合同不利于业主的投资控制。（十三）承包商向业主的索赔1某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延

41、。在此情况下，（ ）可以提出索赔。A承包人向发包人B承包人向勘察单位C分包人向发包人D分包人向承包人E发包人向监理提示：参见教材P299正确答案AD答案解析施工的地质情况与勘察报告不符导致的索赔属于不可预见的外部障碍或条件索赔，承包人可以据此向发包人提出索赔；而施工工期拖延属于工期延期索赔，分包人可以据此向承包人提出索赔。选项B，承包人与勘察单位无合同关系，之间不存在索赔事宜。选项C，分包人与发包人之间无合同关系，之间不存在索赔事宜。选项E，此事与监理人没有关系。2在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由（ ）承担。A发包人B承包人C发包人和承包人共同D监理工程

42、师提示：参见教材P299正确答案A答案解析不可预见的外部障碍或条件索赔，即承包商施工期间在现场遇到一个有经验的承包商通常不能预见的外界障碍或条件，例如地质条件与预计的(业主提供的资料)不同，出现未预见的岩石、淤泥或地下水等，导致承包人损失，这类风险通常应该由发包人承担，即承包人可以据此提出索赔。3下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有（）。A工程量发生变化，引起承包商费用的增加B货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加C业主延期支付应付工程款，造成利润损失D由于不可抗力，造成停工损失E施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加提示：参见教材P299300正确答案AE（十四）合同分析

43、的作用1承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有（）。A分析合同漏洞，解释有争议的内容B分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况C分析合同风险，制定风险对策D分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅E分解和落实合同任务，便于实施和检查提示：参见教材P284正确答案ACE答案解析本题考核的是合同分析的目的和作用。合同分析的目的和作用体现在以下几个方面：分析合同中的漏洞，解释有争议的内容；分析合同风险，制定风险对策；合同任务分解、落实，以便于实施与检查。2合同分析的目的和作用主要体现在（ ）等方面。A根据合同要求制订投标策略B分析合同中的漏洞，解释有争议的内容C分析合同风险，制订风险对策D分解合同任务，并落实到具体的部门、人员E总结合同执行情况，完善竣工验收报告提示：参见教材P284正确答案BCD答案解析合同分析的目的和作用主要体现