水稳施工合同.doc

《水稳施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水稳施工合同.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、宜新公路宜彬段改扩建工程水稳层工程施工合同甲方：乙方：依照?中华人民共与国合同法?、?中华人民共与国建筑法?等法律法规，遵循平等、自愿与老实信用的原那么，双方就本工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以供双方共同遵守。第一条 工程名称、地点、分包工程范围及主要内容、质量及工期 工程名称：工程地点：分包工程范围及主要内容：水泥稳定碎石的运输、施工。分包工程质量要求：合格分包工程合同工期：2021 年 月 日前完成。第二条 合同文件1、合同文件组成及优先解释顺序如下：劳务分包合同； 1.2施工图纸、设计文件；1.3承包方相关的管理规定；1.4合同履行中，承包方与分包方有关工程的洽谈、变更等书面协议

2、或文件指示视为本合同的组成局部。2 、适用法律、标准及标准2.1 适用法律与法规本合同文件适用国家的法律与行政法规。需要明示的法律、行政法规(不限于)：?中华人民共与国合同法?、?中华人民共与国建筑法?等。2.2 适用标准、标准本合同文件适用国家及行业的标准、标准。国内没有相应标准、标准的，由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间与要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。3 、图纸及有关技术文件3.1甲方向乙方提供图纸及有关技术文件套数：按照需要提供一套 。乙方需要增加图纸及有关技术文件套数的，甲方可代为复印，复印费用由乙方承当。3.2 甲方对图纸及有关技术文件的保密要求：乙方在合同工程工程

3、施工完毕前对下发的图纸及有关技术文件履行保密义务。乙方在保密期限内履行保密义务。3.3 乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸及有关技术文件转给第三人。第三条 工程预付款双方约定无预付款。第五条 履约保证金甲乙双方另作协商第六条 工程保险与风险第三人身保险、人身意外伤害保险、工伤保险等费用由乙方负责，甲方出面购置垫付费用，费用在乙方工程款中扣除。第七条 双方职责1 、甲方职责 (1)组织乙方实施施工管理的各项工作，提供能施工场地。 (2)统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，质量检测、实验化验的控制、监视、检查与验收；(3)负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审；(4)

4、按时提供图纸与设计变更通知；(5)按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；(6)负责与业主、监理、设计及有关部门联系。7负责施工场地周边建筑物、构筑物、各类管道、电路等保护与防护工作。2、 乙方职责1根据施工要求，在其资质与业务允许的范围内，完成相应临建立施的设计，并在报经甲方批准后实施，其费用已含在相应工程单价中，乙方承诺的人员、机械、材料应及时进场满足工程要求，进场施工后三天内报送乙方工程组织机构及相关人员名单，否那么甲方有权追究其相关责任。2积极配合甲方完成各类施工资料与质检资料、试验检测、竣工验收资料的编写上报工作。3根据工程需要，提供与维护其施工场地所需的照明、围栏、平安防护等设施，其费用

5、已含在各工程单价中。4遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护与平安生产等的管理规定，其费用已含在各工程单价中。5按甲方的有关规定要求佩戴平安帽、着装、挂牌上岗；施工现场设备停放与材料摆放整齐有序，做到文明施工。6配合甲方积极协调与处理好地方关系，确保不与地方发生纠纷，否那么一切后果由乙方自行负责。7按规定为所属人员、设备办理有关劳动保险、医疗保险、人身伤残保险、建筑意外伤害保险等有关保险，其有关费用已含在合同单价中。8甲方向乙方支付的工程进度款应优先用于本工程的施工，以满足工程资金周转需要并及时发放农民工工资；不得煽动所使用的农民工闹事或因乙方拖欠农民工工资导致聚众闹事，否那

6、么均视为乙方违约，甲方有权解除合同，乙方自行承当由此增加的费用与工期延误责任。9乙方现场生产负责人、质检员、平安员、施工员、测量员等应常驻工地现场，未经甲方书面同意擅自离岗的，按 200元/天*人次进展罚款，罚款自甲方书面罚款通知送达乙方时生效。10乙方负责对其所属民工的生产、生活进展管理，发生工伤事故或相关纠纷由乙方负责处理并承当责任。乙方承当其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害含被他人损害与致他人损害等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损害等赔偿事故，甲方有权拘留乙方相关价款，直至乙方处理完毕赔偿事宜。11乙方临建立施的修建应符合甲方的统一规划，甲方负责为乙方提供测量控制网

7、点；乙方必须配备专门的技术人员、施工员、质检人员、平安人员与技术员以满足现场施工需要，控制测量由甲方负责。 12乙方投入本工程工程实施的管理与技术人员数量足够、并具有丰富生产与管理经历，甲方适时进展检查。因乙方现场技术力量缺乏，甲方有权给予乙方处分并要求增加人员，乙方不得有异议。13服从甲方各部门制定的各项管理规定与指令，否那么有权进展处分。 (14) 除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承当并履行分包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。(15)乙方应按照甲方的要求执行质量、环境及职业安康平安体系中各项责任要素与程序文件，保证三大体系在本工程中的有效运行。

8、(16)已竣工工程未交付业主之前，乙方承当已完工程的保护工作及期间的全部风险非乙方原因造成的除外。17乙方帮助甲方管理搅拌站，乙方负责搅拌站技术管理提供2名机师，1名维修工，4个小工，甲方每月另外支付乙方28000元的管理费。乙方管理人员伙食自理，甲方提供住处。因乙方未能履行上述职责，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。第七条 施工组织设计与工期1、乙方应按照甲方要求提供施工方案、组织机构、公司资质材料等，提交的时间与要求： 进场7天之内。2、施工进度方案控制性工期要求：按照工程业主进度要求执行甲方制定的工期进度方案文件同样具有合同法律效应。开工时间2021 年 月 日,确保竣工时间为202

9、1 年 月 日。3、乙方必须按甲方确认的施工方案与进度方案组织施工，承受甲方对进度的检查、监视。工程实际进度与经确认的进度方案不符时，乙方应按甲方的要求提出改良措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度方案不符，乙方无权就改良措施提出追加合同价款。4、甲方认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停顿施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应及时给予答复。因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。5、乙方必须按照合同书约定的竣工日期竣工，因乙方原因不能按照上述工期要求竣工

10、的，乙方承当违约责任。乙方不得在分包工程完工前无正当理由中途退场，否那么，甲方按照已完工程合格工程量的60%给予计价支付，造成甲方经济损失的，甲方有权拒付剩余工程款并要求乙方赔偿损失。6、因乙方原因造成工程进度无法满足合同要求时，甲方有权要求乙方采取赶工措施，因此增加的费用包含在合同单价中；连续两周乙方无法满足合同进度包括甲方下发的周进度方案时，甲方有权解除合同、要求乙方退场，因此导致的损失由乙方承当。7、在本合同实施期间，发生窝工事件时乙方应第一时间报告甲方，并积极收集窝工资料配合甲方向工程业主索赔；窝工事件具体补偿金额根据工程业主批复索赔情况甲方给予适当补偿，乙方不得向甲方索取任何未经工程

11、业主批复认可的窝工费用。8、工程具备隐蔽条件或到达的中间工序验收条件的部位，乙方应先行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，通知包括隐蔽与中间验收的内容、验收时间与地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字并报监理验收合格后，乙方可进展隐蔽与继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。第八条、质量与检验1、乙方工程质量包括平整度、压实度、沉弯值、养生到达设计要求。2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承当。双方均有责任的由双方根据其责任分别承当。3、工程质量达不到约定标准的局部，甲方一经发现，

12、有权要求乙方全部负责缺陷修复，承当相关费用，工期不予顺延。4、质量要求：施工质量符合设计标准及质量检查标准时，按合同价格给予结算；施工质量不满足要求的，要求进展处理，直至满足要求。第九条、平安施工1、乙方应遵守工程建立平安生产有关法律法规与管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法实施的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任与因此发生的费用，由乙方承当。 2、贯彻谁施工谁负责平安的原那么。乙方必须有健全的合同签订、工资支付、平安培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等

13、与其雇员所发生的一切事宜。第十条、合同价款与支付1、合同单价序号工程名称单位暂估 工程量单价工作内容单价组成1水泥碎石稳定层 m3 32 元/压实方运输至施工场地清扫路基、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理场地、养护全费用合计 合同单价均为综合单价包含工作内一切人工、材料、机械，平安文明，设备进出场等费用以及自身原因停工影响，不含税金。2、工程量计量：以甲方认可测量数据计算路面成型体积计量。3、付款方式： 按工程量每月计量一次，支付计量金额的65%，水稳层完成后一个月内付款至90%，余下工程款在水稳层竣工验收完成之日起一年内付清。第十一条、 施工变更1施工中如发生对原工作内容进展变更，

14、甲方向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸与说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关设计要求，进展需要的变更施工。2施工中乙方不得对原工程设计进展变更。因乙方擅自变更设计发生的费用与由此导致甲方的直接损失，由乙方承当，延误的工期不予顺延。3因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加工程款。第十一条、 材料设备供给1、甲方供给的设备：700型搅拌站。2、甲方供给的材料：水稳熟料。3、乙方采购材料设备的约定： 用于本工程建立的材料养护耗材除外与设备均由乙方自行采购加工、验收、运输与保管，其有关费用含在合同价内，甲方不为此承当政策、物价等原因引起的费用调整。养护耗材由乙方购置，数量、单价由双方共

15、同另外核算；所有自行采购的主要材料应向甲方物资装备部门提供相应批次的材质资料原件及产品质量证书。4、乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承当由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。5、乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按甲方的要求进展检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承当。6、甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、撤除或重新采购，并承当发生的费用，由此延误的工期不予顺延。7、乙方运入工地的所有材料与设备应专用于本合同工程，除在工地内转移所属材料与设备外，未经甲方同意，不得将

16、上述材料与设备中的任何局部运出工地。第十二条、 竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定配合甲方按照业主监理要求进展验收，由甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。第十三条、奖惩质量、进度奖惩按照本合同质量、进度专项条款及工程部管理各项规定执行。第十四条、农民工工资支付保证与监视 1、乙方签订本合同后应对按时发放所属施工人员工资向甲方做出书面保证。乙方收到业主或甲方支付的工程价款后必须在15 天内支付所属参与工程施工人员的工资并及时上交农民工工资发放表复印件。2、甲方有权在知晓乙方拖欠民工工资的情况下拘留乙方工程款直接用于支付乙方应付工资，但甲方行使本项权利不得视为甲方有义务支

17、付乙方应付民工工资，支付下属人员工资是乙方的法定职责。第十五条、 违约、索赔与争议1、分包的工程工程，乙方不得肢解分包或整体转包。乙方有以上行为的，甲方有权解除合同，立即将乙方清出施工区，并要求乙方承当损失，乙方不得提出任何补偿或赔偿要求。 2、因乙方工程质量、进度造成甲方经济损失的，甲方有权按照实际发生的质量缺陷修复发生的所有费用给予计量扣除，乙方不得有异议，情节严重的，甲方并有权终止合同。3、双方在履行合同时发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，向工程所在地的法院或甲方公司机关所在地法院申请诉讼。第十六条、环境保护与职业安康1、乙方应采取有效措施，防止施工区及周边不必要的扰动与植被破

18、坏。假设发生不必要扰动与破坏，必须在破坏扰动面进展平整并进展恢复植被，其费用全部由乙方承当。假设在业主指定用地范围外发生耕地扰动与破坏,其法律与经济责任全部由乙方承当,补偿与处理费用全部由乙方自负。2、施工期间，要配合甲方关于平安文明施工的相关规章制度、管理方法与现场要求做好平安文明施工；乙方驻地垃圾必须运往指定地点进展掩埋处理，并应做好职工宿舍与周边环境卫生，创造一个舒适、祥与的住宿环境。第十七条、完工后的现场清理乙方在完成所承当的工程工程之后。要按甲方与业主主合同要求清理与恢复施工现场，并将自己的设备、材料、垃圾与各种临建工程固体垃圾运出现场。第十八条、 其他本合同1式 3份，甲方执 2份，乙方执 1份。本合同双方约定双方代表签字加盖公章后生效，工程全部竣工并结算完毕后失效。未尽事宜，双方另行协商解决。以下无正文甲方：公章 乙方：公章 法定代表代理人： 法定代表代理人： 开户行： 账 号：年 月 日 年 月 日第 8 页