边坡支护合同.doc

《边坡支护合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《边坡支护合同.doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 合同编号： 吉华路转布龙路匝道段边坡交通抢险工程施工分包合同 工程名称：吉华路转布龙路匝道段边坡交通抢险工程 工程地点：广东省深圳市吉华路转布龙路匝道 发包单位：深圳市安达建筑劳务分包有限公司 承包单位：深圳恒泰鑫建设工程有限公司 签署日期：2014年7月20日 第一部分 协议书发包人：深圳市安达建筑劳务分包有限公司 分包人：深圳恒泰鑫建设工程有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据深圳市安达建筑劳务分包有限公司（以下简称为“发包人”）与工程总包人已经就吉华路转布龙路匝道段边坡交通抢险工程（项目名称）签订施工

2、承包合同，发包人对分包人的施工资质、企业信誉、财务资金、工程报价等多方考察，就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。1.1 工程概况1.1.1工程名称：吉华路转布龙匝道段边坡交通抢险工程 1.1.2工程内容：（1）、吉华路转布龙匝道段边坡交通抢险工程设计图纸全部内容 （2）、其他零星工作 1.2 工程承包方式： 设计图纸内容包工包料包机械、包安全文明施工、包送检试验、资料、交通疏解、竣工验收等施工一切工作，合同总价包干。 1.3 施工工期：暂定40日历天，具体开工日期以甲方通知时间为准。1.4 合同价款1.4.1币种： 人民币 1.4.2合同价款：（大写） 捌拾叁万元 ，小写： 830000.

3、00元 。当发包人与建设单位签订的施工合同的工程范围、内容、合同造价发生变更时，甲方有权对上述承包总价作相应调整。设计图纸和工程内容不作调整时， 总价包干，不作调整。1.5、 质量标准1.5.1根据深圳市路桥建设集团有限公司与建设单位签订的施工合同中关于质量标准的要求及公司ISO9001质量体系文件规定的质量目标，达到国家或行业的质量检验评定的 100% 标准。1.5.2适用于本分包工程的其它质量标准： 1.6 组成合同的文件1.6.1总包合同及所有文件1.6.2标准、规范及有关技术文件；1.6.3图纸；1.6.4承包人的有关通知及工程会议纪要；1.6.5工程进行过程中的有关信件、数据电文（电

4、报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）1.7 图纸：发包人在工程开工前向分包人提供施工图纸合计 1 套。1.8发包人责任人：发包人委派的全权负责本工程施工质量、进度、安全、文明施工的代表为：吴建伟 135309661221.9 分包人责任人分包人派驻现场代表分包人负责组织本工程具体实施及管理的责任人为：桑平 18603056045 ，其职务为： 项目经理 。第二部分、合同条款2.1 发包人职责：2.1.1 发包人全面按照总承包合同的要求，合理的组织实施各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责；2.1.2 发包人有义务履行本合同中规定的发包人完成的各项义务，按本合同约定的期限和方式向分包人支

5、付合同价款，并按本合同约定向分包人提供标准/规范、图纸等。2.1.3 发包人负责审核分包人的施工组织设计、指导分包人完成各项审批及报审工作。2.1.4 组织分包人进行图纸会审和设计交底。2.1.5 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；2.2分包人职责2.2.1 分包人应承担在本合同项目下，与总包合同中对应的应由发包人承担的所有责任、义务，包括发包人转发的总包单位、建设单位的有关文件及指令。2.2.2 本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付发包人以前，分包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，应予以修复并承担费用。2.2.3 乙方应精

6、心组织施工，按时完成本合同及其缺陷责任期内的修复。2.2.4 严格执行相应的施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。制定施工组织方案和现场维护方案，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用； 2.2.5 分包人应编制详细的施工组织方案，及时报送有关施工进度报表，报发包人审批，审批通过后方可实施。分包人必须听从发包人关于施工方案、施工进度、施工人员调度等方面的调度及安排。如分包人拒绝，由此产生的损失及可能发生的不良后果，均由分包人承担；2.2.6 严格按照总承包合同中关于工期的要求，如出现工期拖延，并给发包人造成经济

7、损失的，应由分包方承担全部责任。2.2.7 按照发包人要求报送本工程合同项下的各项施工资料。2.2.8 按时报送计量支付申报表，按照合同预定的计量支付方式及要求计算月度计量支付款项。2.2.9 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，如有违反，由分包人承担相关责任及费用。2.2.10 分包人在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向发包人代表提出安全保护措施， 经发包人代表及建设单位批准后实施。2.2.11 负责现场的测量定位，施工管理文件和施工技术文件的编制、签字、盖章，完工后按建设单位的要求整理 归档资料。2.3 质量、安全及文明

8、施工2.3.1 分包人应严格按照有关标准、规范和设计图纸要求施工，并随时接受发包人、建设单位的工程师的检查检验。工程质量达不到约定标准，分包人应拆除和重新施工，直到符合约定标准 为止。分包人承担拆除和重新施工的费用。 2.3.2 没有发包人批准，任何工程均不得隐蔽。当工程具备隐蔽条件时，分包人应及时通知发包人进行检验，在组织隐蔽工程验收时，应通知建设单位派人参加。2.3.4 分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总承包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向发包人承担总承包合同约定的发包人应承担的义务。2.3.5 分包人应遵守有关工程建设安全生产及文明施工的管理规定，制定安全文明施工措施和方案

9、，严格按照安全文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随 时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。2.3.7 发包人应及时检查分包人的安全防护和文明施工措施组织方案的落实情况，如发现其未按照要求进行落实，有权责令其立即整改，分包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，发包人有权责令其停工，期间发生的费用均由分包人承担；2.3.8 在非分包人责任范围的施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施时，分包人有责任报告发包人做好安全防护措施，确保施工现场安全。2.3.9 在分包工程施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应做好安全防护措施，确保施工现场安全。2.4 保 险2

10、.4.1 分包人应为本工程、施工场地内的自有人员、第三者人员生命财产办理保险，支付保险费用。2.4.2 分包人为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施 工机械设备办理保险，支付保险费用。2.5 材料、设备供应2.5.1 分包人在开工前，应向发包人提交本工程主要设备、材料使用计划书，确认主要材料用量及拟用设备的名称及数量；2.5.2 分包人可以在发包人的招标采购网采购大宗材料。2.5.3 所有的材料及设备均由分包人提供并承担所有的费用，包括运输费、保管费、损耗费等。2.6 开工、停工、工期及延误2.6.1 按照建设单位或监理工程师批准的日期开工2.6.2 由发包

11、人原因造成的停工，所增加的费用由发包人承担；由分包人原因造成的停工所增加的费用由分包人承担。由于建设单位原因造成的停工，发包人将力争索赔费用，分包人应积极配合发包人的索赔工作。如建设单位支付此费用，则发包人经过对分包人实际支出费用的审核后予以支付，否则分包人需自行承担；2.7 工程款支付2.7.1工程进度款的支付采取直接支付n 直接支付：由甲方直接支付乙方。2.7.2 发包人按照总包单位、建设单位支付进度款的实际支付比例支付分包人相应部分的工程款。2.7.3 发包人根据建设单位的实际计量支付，按照分包人完成的相应部分工程量的 80支付进度款；进度款累计支付至合同价的 80后停止支付。2.7.4

12、 建设单位未按照进度付款或未及时支付应付款项，分包人有权对发包人提出拨付款要求。2.7.5 本工程办理了竣工结算后，建设单位支付竣工结算款（已扣除质保金），发包人将对分包人的财务状况、履约情况进行全面核查。未发现遗留问题，发包人将与分包人办理结算手续，在扣除质保金后14个工作日拨付竣工结算工程款2.7.6本工程质保金为结算价格的 5，待工程质量缺陷保修期满，建设单位支付了质保金后，分包人的履约情况良好的情况下，于14个工作日支付质保金。2.7.7 分包人每次收款开收据2.8 工程变更2.8.1 在施工过程中，如发生对原工作内容的变更，发包人应提前以书面形式向分包人发出变更通知，并提供变更的相应

13、图纸和说明。分包人按照发出的变更通知及有关要求，进行施工。未经发包人书面批准，分包人不得进行工作内容的变更，否则将承担由此增加的所有费用，包括返工、拆除等费用。由发包人发出的变更增加的费用，由发包人承担。2.8.2 因分包人自身原因导致的工程变更，分包人无权要求追加费用。2.9 竣工验收及结算2.9.1分包人认为工程已经具备竣工验收条件后，应书面提出验收申请，发包人组织建设单位、监理单位、涉及单位联合进行验收；2.9.2 分包人应配合发包人组织的验收工作，并提供相应的资料；2.9.3 分包工程竣工验收未能通过，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。2.9.4 本工程施工完毕，并办理了竣工

14、验收手续后，发包人对分包人的分包工程进行结算。结算价格按照双方合 同约定。2.10 违约及履约保证金2.10.1分包人应向发包人提交履约保证金3万元。履约保证金在签订工程合同前交纳。第一次付工程款时无息返还。2.10.2当工程出现下列行为时， 工程出现严重的质量事故； 工程进度明显滞后，发包人或建设单位预测已不能按总包合同规定工期完成工程； 施工现场发生重大安全事故(达到事故等级)； 工程出现转包或分包； 建设单位明文投诉，要求撤换施工队伍； 工程款管理混乱，资金转移已影响到工程顺利进行；发包人有权单方面中止合同,并另行组建施工队伍进场，分包人承诺无条件接受发包人的决定，期间所发生的一切费用全

15、部由分包人承担。费用计算办法按照现行的有关计价标准确定，从分包人的应付工程款中扣除。2.10.3 当发生如下行为时，视为违约：分包人进场施工后，无故要求变更工程数量或分包价格，致使合同无法履行；分包人不听从发包人的指令，或无视建设单位、监理单位、设计单位针对本合同项目的变更或施工方案的调整，导致工程无法继续进行；违反发包人的规章制度，并屡次整改无效；由于分包人的原因造成发包人在质量、安全、进度等方面重大损失；发包人拖欠材料费、劳务费、机械设备费用等，并已经影响工程的继续进行；工程出现转包或分包发包人有权没收履约保证金，同时依法要求分包人赔偿由此给发包人造成的损失。如分包人工程进度款不足以提供赔

16、偿金额，发包人有权要求分包人提供其他方式可变现的资产予以偿还。2.10.4 当发生发包人垫付工程款（包括材料款、劳务费用、设备费用等），分包人应承担垫付工程款产生的贷款利息。利息计算按照垫付之日起至偿还之日止，期间的银行贷款利息上浮10%。2.11 争议2.11.1 双方针对本合同项目下的任何争议，均一致同意首先协商解决，协商不成的，双方可以在约定以下一种方式解决争议：向深圳市仲裁委员会申请仲裁；向管辖地的人民法院提起诉讼。2.11.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；调解要求停止施工，且为双方

17、接受；仲裁机构要求停止施工；法院要求停止施工。2.12 工程质量缺陷保修期2.12.1质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下：项目保修期约定：以总包单位与建设单位签的合同为准。2.12.2属于保修范围内的项目，在保修期内，分包人应在接到保修通知之日后天内派人修理。分包人不在约定期限内派人修理，承包人可委托其他人员修理。2.12.3 发生紧急抢修事故的，分包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。2.12.4 工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。2.13 转包与再分包本工程禁止

18、任何形式的转包或再分包。否则，分包人将依法承担责任。2.14 不可抗力2.14.1 不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。2.14.2 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。 2.14.3分包人承担自身的人员和财产的损失。2.14.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。2.15 补充条款2.16 合同的生效、终止与解除2.16.1 本合同自双方签字确认之日起生效。2.16.2 工程竣工交付完毕，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。2.16.3 出现下列情况，本合同可以解除：

19、 双方基于友好协商的基础上，本合同解除； 分包人违约，将本工程部分或全部分包或转包，发包人有权解除合同； 分包人违约，造成本合同无法继续履行，发包人有权解除合同。 同解除的其他约定： 。2.16.4 本合同一式肆份，发包人执贰份，分包人贰份，具有同等法律效力。 发包人：（公章）深圳市安达建筑劳务分包有限公司 分包人：（公章）深圳恒泰鑫建设工程有限公司地址：深圳市南山区铁二路同乐建工村22#c1-408房 地址：深圳市龙华新区观澜街道福前路锦富大厦608室法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话：0755-86211941 电话：0755-28054949传真：0755-86211941 传真：0755-28055779开户银行： 开户银行：建设银行深圳观澜支行帐号： 帐号：4420 1588 4000 5252 8048邮政编码：518000 邮政编码：518110