2022新版工程项目内部承包协议范本(精选).docx

《2022新版工程项目内部承包协议范本(精选).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版工程项目内部承包协议范本(精选).docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-01922022新版工程工程内部承包协议范本（精选）协议书一AGREEMENT DOCUMENT甲方：乙方：日期：一 协议系列文字均可修改 一协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版工程工程内部承包协议范本（精选）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署协议，在协议期限内按照协议约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方（发包人）：住所：法定代表人：乙方（承包人）：住所:法定代表人:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其它相关法律、行政法规，为进一步明确内部

2、承包经营责任，经甲、 乙双方商定，并结合工程具体情况，对乙方各项技术经济指标、承包 经营责任等事项达成如下协议：第一条、工程概况1、建设单位：工程名称：工程地点：协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE建设工程施工合同建筑面积：结构形式：承包范围：承包方式：工程期限：(1 )计划开工日期 年 月 日，(2 )计划完工日期 年 月 日，总共 日历天。2、质量等级：3、合同价款：暂定总价：元，建筑面积以最终房管局实测面积为准。第二条、合同文件选用标准和选用法规1、适用标准：2、适用法规：第三条、甲方职责L协助乙方的施工，保证工程交付给乙方时是符合施工条件的；3、负责工程质量检查监督；抓好

3、分局部项工程的验收签证，催促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作；4、在承包施工期间内，乙方因施工管理不善或发生严重失误，协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同造成重大经营损失，明显不能完成承包指标，甲方有权中止本合同， 并视具体情况对责任人进行查处，并要求乙方无条件退场，直至追究 法律责任；5、在乙方遇到困难时，有义务与有关部门协调，帮助解决实际 问题，以便乙方顺利进行施工生产；6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包；7、工程竣工时，及时组织人员验收；8、按时支付工程款，不得无故拖欠工程款。第四条、乙方职责1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应

4、条款；2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务，服从甲方的统 一管理，统一调度，统一指挥；3、负责劳动组织安排，合理组合，提高工效；4、负责日常平安防范措施的落实，严格按平安操作规程组织施 工，并配合专职平安员，接受甲方及上级平安管理部门的管理，杜绝 事故的发生。因乙方原因造成的一切平安责任均由乙方承当。5、确保工程质量，按照规范要求，确保工程质量到达甲方与施 工企业签订的合同条款要求，发生质量事故及拖延工期，建设单位及 公司的处分均由乙方负责。协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同6、坚持文明施工,保持施工现场文明整洁。7、做好工程的回访保修工作，因乙方质量原

5、因，乙方必须在规 定时间内做好维修工作，如乙方延误维修时间，甲方有权另行安排，费用由乙方承当。第五条、付款方式L本工程预算款为：；扣回工程预付款的方式为：O2、工程款按 方式支付，具体为：(1)本工程无预付款；(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后， 支付合格已完工工程款的一% ；(3 )总工程款的一作为质量保证金，假设无质量问题及其它 违约情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其 它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超 过质保金数额，乙方对超出局部仍应予赔偿。第六条、平安管理1、工程工程的平安管理人员根据乙方提名由甲方委派，乙方在 组织施

6、工过程中，必须根据甲方的内部规章制度建立健全工程平安生 产保证体系，建立和实施平安生产责任制,确保必须的平安设施投入、 协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同 购置必备的劳动保护用品、平安设备及配套设施，消除事故隐患，完 全满足平安生产的需要；2特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗,严格执行有 关平安技术操作规程，确保平安施工。施工现场使用的施工机械、机 具和电气设备状况良好、能平安运行；3、施工现场除应设置平安宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安 全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财 产平安；4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，

7、严禁野蛮施工。 如发生平安事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承当。 给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。第七条、质量保修1、乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定, 承当本工程质量保修责任，假设委托甲方处理，所需费用由乙方承当；2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同 中约定的质量保修期承当保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格 并交付建设单位之日起计算；3、质量保修责任，属于保修内容的工程，乙方应当在接到保修 通知之日起日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同 甲方可以指派他人维

8、修，费用在质量保证金中扣除；4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到 达事故现场抢修；5、对于涉及结构平安的质量问题,应当按照房屋建筑工程质 量保修方法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取平安 防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方 案，乙方实施保修；6、质量保修完成后，由建设单位和甲方组织验收。7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承当，因乙方施工原因造 成的质量问题，乙方不得收取任何费用。第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程工程或劳务作业转包或部 分再分包给他人。第九条、合同解除1、乙方有以下情形的，甲方有权解除合同：(1 )没

9、按设计规范要求施工，监理下发整改通知达次的；(2)延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期 期限一的；(3)发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同 程进度或受害人向甲方主张权利的；(4)拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主 张权利的。2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额%以上的，乙方有权解除合同。3、乙方应在甲方解除合同 日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的%作为违约金支付给甲方。第十条、违约责任甲、乙双方本着老实信用的原那么履行本协议，任何一方违反上述 条款，致使本合

10、同不能履行或者履行瑕疵的，都应承当相应的违约责 任。第十一条、解决争议的方法1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，那么各方应首先友好协商 解决。假设无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法 解决争议时，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人 民法院提起诉讼。2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予 协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承当。第十二条、本协议壹式 份，双方各执 份，自签字之协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE建设工程施工合同日起生效。第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：年月一日乙方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：年月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE