铁路监理工程师培训考试铁路建设工程监理管理与控制.doc

《铁路监理工程师培训考试铁路建设工程监理管理与控制.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铁路监理工程师培训考试铁路建设工程监理管理与控制.doc（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇 建设工程合同管理第一章 合同法律关系第一节 合同法律关系的基本概念一、构成要素合同法律关系由主体、内容、客体三要素构成。(一) 主体合同法律关系主体指参加经济法律关系，享有权利，承担义务的当事人。包括：主体可以是自然人、法人、其他组织。(二) 内容内容是指主体享有的经济权利和承担的经济义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。(三) 客体指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。包括物、行为、智力成果。二、合同法律关系的产生、变更和终止（都必须以法律事实为依据，分行为和事件）产生是主体间形成权利义务关系；变更是主体、内

2、容、客体发生变化；终止是主体间权利义务消失。2民事法律行为的有效条件民事法律行为的有效条件包括主体合格，意思真实，内容合法，形式完备。3民事法律行为无效民事法律行为无效即民事法律行为不具备有效条件之一的民事行为，分为绝对无效行为和相对无效行为两种。(1) 绝对无效行为(无效的民事行为)包括无民事行为能力，限制，欺诈、胁迫、乘人之危，恶意串通、违法和公共利益、违反国家指令性计划、 以合法掩盖非法目的等行为。（2）相对无效行为(可撤销的民事行为)重大误解、显失公平。民事行为无效的财产处理：返还、赔偿、追缴代理是代理人以被代理人名义，在代理权限内进行活动，由此产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担

3、的法律行为。1代理种类 (1)委托代理 (2)法定代理 (3)指定代理（在建设工程中涉与的代理主要是委托代理）2特殊责任 无权代理：包括代理人在没有代理权、超越代理权和代理权过期。被代理人知情不作否认视为同意，被代理人应承担责任。 滥用代理权：包括代理人与代理人自己订合同、作交易，代理人同时代理双方和代理人不履行代理职责。代理人滥用代理权给被代理人造成损失时应负赔偿责任。3连带责任 代理人串通第三人损害被代理人时；（2）第三人明知无权仍然实施（3）知道违法仍然代理、被代理人知道不反对 委托方授权不明时。第二节 诉讼时效与法律保护时效期间分类：（1）普通诉讼时效（2）特殊诉讼时效诉讼时效的起算、

4、终止、中断、延长；普通诉讼时效是法律没有作特别规定的各种民事权利的诉讼时效。时效期间为2年，从知道或应该知道被侵权时起计算，但从被侵权之日起超过20年仍不知道，亦不予保护。第二章 合同与合同法第一节 合同的概念合同法的基本原则：1、平等原则2、自愿原则3、公平原则4、诚信原则5、合法原则6、社会公共利益原则7、法律保护原则第二节 合同的订立1合同订立分要约和承诺两个阶段，1、要约是当事人一方向对方提出订立合同要求和合同主要条款，并限定期限做出承诺的意思表示，在要约有效期 要约人受要约约束2承诺受要约人做出完全同意要约内容的意思表示，并在要约有效期内送达要约人。要约一经承诺，合同即告成立。合同应

5、采用书面形式（招标文件-要约邀请 投标文件-要约 中标通知书-承诺） 2合同内容习惯上叫合同条款，合同示范文本本身不具有法律约束力，签字认可后具有，合同条款进行了限制性规定，不利解释时采用非格式条款第三节 合同的履行、变更、转让和终止合同履行原则：全面履行原则、实际履行原则、诚信原则、促进交易原则2内容约定不明确(质量、价格、履行地点、期限、方式、费用)3价格变动时的履行 交付期限内政府价格调整时，按交付时价格计价。 逾期交付标的，价格上涨按原价执行，价格下降按新价执行。（3）逾期提取标的（或付款），价格上涨按新价执行，价格下降按原价执行。4抗辩权包括1、同时履行抗辩权、2顺序履行3不安抗辩权

6、；合同转让包括债权转让和债务承担两种情况，当事人也可将权利义务一并转让。第四节 违约责任三、承担违约责任的前提（合同有效成立）方式 继续履行； 补救措施：恢复原状、修理、返工、交换、退货、折价等； 赔偿损失，支付条件损失事实、违约行为、因果关系。 违约金是一方违约应向对方支付的货币。（5）定金 违约金-惩罚性（违约行为）；赔偿金-补偿性（有损失）第五节 合同争议的解决一、解决合同争议的方法1、和解2、调解3、仲裁4、诉讼（非自愿）合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式。 仲裁的原则1、自愿原则2、公平合理原则3、仲裁依法独立进行原则4、一裁终局原则 裁决作出后，当

7、事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。第三章 建设工程合同（合同法第十六章）第二百六十九条 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。第二百七十一条 建设工程招投标应依照公开、公平、公正进行。第二百七十二条 承包人不得全部转包、肢解以后以分包名义分别转包。第二百七十三条 国家重大建设合同，按程序、批准的投资计划、可研报告等文件订立。第二百七十七条 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。第四章 委托监理合同管理第一节 建设工程委托监理合同的概述 委托监理合同文件包括：1、委托监理

8、合同2、委托函或中标函3、委托合同标准条件4、专用条件5、实施过程补充与修正文件第二节 监理合同的订立 监理人的权利包括1、委托监理合同中赋予监理人的权利2监理人执行监理业务可以行使的权利(1) 工程建设有关事项和工程设计的建议权。(2) 对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。(3) 工程建设有关协作单位组织协调的主持权。(4) 在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更（权）指令，但应尽快通知委托人。(5) 审核（权）承包商索赔的权利。第三节 监理合同的履行一、监理人应完成的监理工作：1、正常工作2、附加工作3、额外工作1、

9、“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：(1) 由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；（2）增加监理工作的范围和内容2、“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作与恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。合同的有效期即监理人的责任期正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括：直接成本、间接成本。(二) 附加监理工作的酬金1、增加监理工作时间的补偿酬金报酬=附加工作天数合同约定的报酬/合同中约

10、定的监理服务天数六、合同的生效、变更与终止1生效 自合同签字之日起生效。第五章 勘察设计合同管理第一节 合同的履行责任1合同生效设计合同经双方签字盖章并在发包人向设计人支付定金(20的合同总价)后生效。发包人应在签字后3日内支付定金，收到定金作为设计人设计开工标志。(五) 违约责任1发包人的违约责任(1) 发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担支付金额2的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（2）审批工作的延误应均视为发包人应承担的风险，支付全部设计费。(3) 发包人

11、原因要求解除合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同设计人1、未设计-不退定金2、设计小于一半-支付一半3、设计大于一半-支付全部设计费第二节 监理工程师对勘察设计合同的管理设计阶段的监理，一般指由建设项目已经取得立项批准文件以与必须的有关批文后，编制设计任务书开始，直到完成施工图设计的全过程监理。设计阶段监理的内容包括：(1) 根据设计任务书等有关批示相资料编制用招标方式的项目监理人员应编制“招标文件” ；(2) 组织设计方案竞赛、招投标，并参与评选设计方案或评标；(3) 协助选择勘察、设计单位，或提出评标意见与中标单位候选名单；(4) 起草勘察、设计合同条款与协议书；(5) 监督勘察

12、、设计合同的履行情况；(6) 审查勘察、设计阶段的方案和设计结果；(7) 向建设单位提出支付合同价款的意见；(8) 审查项目概、预算。第六章 施工合同管理第一节 施工合同的订立一、工期和合同价格(一) 工期在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。二、对双方有约束力的合同文件(一) 合同文件的组成1订立合同时已形成的文件(1) 施工合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标书与其附件；(4) 施工合同专用条款(5) 施工合同通用条款；(6) 标准、规范与有关技术文件；(7) 图纸；(8) 工程量清单

13、；(9) 工程报价单或预算书。（10）合同履行过程中形成的文件（10）合同履行过程中形成的文件(二) 对合同文件中矛盾或歧义的解释1合同文件的优先解释次序通用条款规定，上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，按上面的顺序优先排列为解释次序，也可在专用合同文件中规定。第二节 施工准备阶段的合同管理1承包人要求的延期开工承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内给予答复。2发包人原因的延期开工因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书

14、约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。第三节 施工过程的合同管理(1) 发包人供应材料设备的现场接收。发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。(2) 材料设备接收后移交承包人保管。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。因承包人的原因发生损坏丢失，由承包人负责赔偿。发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发包人负责。(3) 发包人供应的材料设备与约定不符时的处理。到货时间早于合同约定时间，发包人承担保管费用， 到货时

15、间迟于，追加合同价款，顺延工期，赔偿损失。2承包人采购的材料设备(2) 承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。(3) 承包人采购的材料设备与设计或标准要求 不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。(二) 材料和设备的使用前检验1发包人供应材料设备发包人供应的材料设备进人施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。此次检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。2承包人负责采购的材料和设备(1) 采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检

16、验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。(2) 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。二、对施工质量的监督管理不论何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。 三、隐蔽工程与重新检验 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失

17、，并相应顺延工期，检验不合格，承包人承担全部费用， 工期不予顺延。四、施工进度管理因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。 (三) 工期延期1、可以顺延工期的条件(1) 发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2) 发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4) 设计变更和工程量增加；(5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小

18、时；(6) 不可抗力；(7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。七、支付管理(一) 允许调整合同价款的情况1可以调整合同价款的原因(1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款；(2) 工程造价部门公布的价格调整；(3) 1周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(4) 双方约定的其他因素。2调整合同价款的管理程序工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。八、不可抗力 不能预见、避免、克服(一) 不可抗力的范围(二) 不可抗力事件的合同责任1合同约定工期内发生的不可抗力(l) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以与运至施工场

19、地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2) 承、发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3) 承包人机械设备损坏与停工损失，由承包人承担；(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员与保卫人员的费用由发包人承担；(5) 工程所需清理、修理费用由发包人承担；(6) 延误的工期相应顺延。第四节 竣工阶段的合同管理1试车的组织(1) 单机无负荷试车，由承包人组织试车。(2) 联动无负荷试车，由发包人组织试车。2试车中双方的责任 (二) 竣工验收程序1承包人申请验收2发包人组织验收组3验收步骤4验收后的管理 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，

20、或验收后14天不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 (三) 竣工时间的确定工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按照要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。承包人的实际施工期限，从开工日起到上述确认为竣工日期之间的日历天数。三、工程保修(一) 工程质量保修范围和内容(二) 质量保修期 从竣工验收合格之日起计算国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下最低保修期限为：(1) 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗

21、漏，为5年；(3) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。(三) 质量保修责任(四) 保修费用由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。3移交工程承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。第七章 索赔与违约管理第一节 索赔管理 索赔的性质是经济补偿 索赔的分类：1、目的费用索赔、工期索赔2、依据合同内索赔、合同外索赔、额外索赔、3、当事人承发包双方、承发包双方与保险公司、委托人与其他人、4合同条件*发包人风险、特殊风险、不

22、利地下条件、障碍物；*变更；*发包人违约；*价格、法规变化、工程暂停；*合同矛盾、额外试验、地下文物；*其他(一) 索赔处理的依据1国家有关的法律、法规和与有关规定；2国务院铁路建设主管部门的现行标准、规范和定额； 3本工程的施工承包合同文件；4施工承包合同履行过程中与索赔事件有关的原始凭证。施工合同文件是处理索赔的重要依据，(二) 承包单位提出费用索赔的条件1索赔事件造成了承包单位直接经济损失；2索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；3承包单位已按照施工承包合同规定的期限和程序提出索赔要求。索赔理由应同时满足本条所规定的三个条件才能成立。(三) 费用索赔的处理1承包单位在28天内尽早发出索赔

23、书面意向通知，通知宜短，只需写清事件、原因和合同依据。如索赔事件持续发生，承包人应按28天为周期递交详细资料，在事件终止后的28天内递交索赔申请和帐单。2总监理工程师初步审查费用索赔报告，符合费用索赔的条件时予以受理；3总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；4总监理工程师进行审查，并在初步确定一个批准数额后，与承包单位和建设单位进行协商；现场监理机构在确定索赔批准额时，可采用实际费用法。索赔批准额等于承包单位为了某项索赔事件所支付的合理实际开支减去施工合同中的计划开支，再加上应得的管理费和利润。总监理工程师在审批费用索赔审批表时，可附一份索赔审查报告。索赔审查报告可包括以下内容：

24、1正文：受理索赔的日期，工程概况，确认的索赔理由与合同依据，经过调查、讨论、协商而确定的计算方法与由此而得出的索赔批准额和结论。2附件：总监理工程师对该索赔的评价，承包单位的索赔报告与其有关证据和资料。 五、工期索赔(一) 概念与条件 由非承包人原因引起的工期延长叫工期延期，是承包人的工期索赔，由承包人原因引起的工期延长叫工期延误，是发包人的工期索赔，2工程延期的处理原则即使影响的不是关键线路工程，只要承包人能证明由此已经引起损失或支出，虽然不发生工期索赔，但会发生费用索赔。3工期索赔的处理 现场监理机构应复查工程延期的全部情况，并由总监理工程师做出最终的工程延期批准。第二节 违约与争端管理一

25、、索赔与违约索赔违约责任区别1发生的索赔事件在合同中不一定有约定。4有损失才能索赔，索赔具有补偿性质。5损失与被索赔人行为不一定有法律上的因果关系。1违约事件必然是合同约定的内容。2违约事实4惩罚性5行为与事实之间有因果关系第八章 其他合同管理第一节 铁路工程变更设计管理 变更设计，是指施工图经审核修改批准后至工程正式验收前，变更施工图的活动，变更原因有完善设计、工程质量事故、其他原因。变更设计的性质属于修改合同，权利属委托人，监理人只能在委托人授权范围内行使变更审核权。一、变更设计的依据1铁路建设项目变更设计管理办法(铁建设(2005)146号)。2.铁路建设项目类变更设计问责暂行办法(铁建

26、设(2007)111号)3设计文件、施工承包合同、委托监理合同。二、变更设计的分类（一）变更设计分为类、类。1.符合下列条件之一者为类变更设计：(1)变更建设规模、主要技术标准、重大方案的；(2)变更初步设计主要批复意见的；(3)变更涉与运输能力、运输质量、运输安全的；(4)变更重点工点的设计原则；(5)变更设计一次增减投资300万元(含)以上的。2.对施工图的其他变更为类变更设计。（二）变更设计项目划分原则：1同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；2同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目(初步设计批准单位

27、批准者除外)。变更设计必须按上述原则划分，严禁将变更设计项目合并或拆分。（）类变更设计程序 坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”变更设计工作应满足建设需要。建设单位应与时对变更设计意见组织研究、委托勘察设计、组织审批或报批，初步设计批准单位应与时审查类变更设计。铁道部投资铁路项目的类变更设计，由建设单位审查后报铁道部工程设计鉴定中心，并抄送发展计划司、建设管理司等相关部门，由铁道部工程设计鉴定中心组织审查，审查批复意见经发展计划司、建设管理司以与相关部门会签后报部领导批准。铁道部与其他投资方合资的铁路I类变更，由建设单位报初步设计批准单位批准。（二）类变更设计程序类变更设计，由提议单位提出变

28、更理由和技术经济比较资料报建设单位，建设单位组织勘察设计、监理、施工单位与有关方面分析、研究，确定变更设计原因、责任单位、技术方案、费用与费用处理，由勘察设计单位进行变更设计。设计文件经建设单位审查批准后实施四、变更设计费用的确定原则 (1)类变更设计引起的费用按初步设计批准概算编制原则，扣除不应发生的费用后确定；类变更设计引起的费用应按施工承包合同约定的单价和计价方式确定。(2)类变更设计引起的费用按批准意见执行；类变更设计引起的费用列入预备费。(3)类变更设计的勘察设计费，按铁路工程勘察设计收费标准计算，按变更设计批准意见办理；(4) 实行工程总承包和施工总承包的建设项目，变更设计费用执行

29、相应合同规定；(5) 勘察设计单位无偿完成因勘察设计质量引起的变更设计；(6) 工程质量事故引起的变更设计，相关费用按铁道部有关规定由事故责任方承担。五、I类变更设计的监督管理铁路建设项目除建设方案、建设标准、建设规模、建设工期、地质条件发生重大变化以与不可抗力外，原则上不得发生类变更设计。（一）因建设单位原因引起的类变更设计包括：(2) 调查资料不充分，盲目签订外部协议，引起变更设计的；（二）因勘察设计单位原因引起的类变更设计包括： (2) 外业调查失误，拆迁物性质出现变化或拆迁数量发生重大变化的；（三）因施工单位原因引起的类变更设计包括：(1)未认真进行施工图现场核对，或发现施工图与现场不

30、符而不通知监理、建设和勘察设计单位的；第二节 分包管理 工程分包分承包人分包，发包人指定分包，违法分包行为包括：1、转包2、主体工程分包、3、 整体工程分包4、层层分包，不正当分包5、未经监理人审批的承包人分包四、责任划分分包人向承包人负责，承包人向发包人负责。两责独立：监理人负审批责任，承包人负分包责任，即使监理人审批有误，分包人的全部责任仍然由承包人全部承担。第三节 保险管理 有关工程建设的保险有：建筑工程一切险、安装工程一切险，第三方责任险、施工装备险、人身意外险、货物运输险和其他险。第二篇 铁路建设工程信息、安全与环保管理第一章 建设工程信息档案管理概述第一节 建设工程信息管理的基本任

31、务和基本环节二、建设工程信息管理的基本环节基本环节包括：信息和数据的收集、传递、加工、整理、检索、存储。第二节 建设工程档案资料分类一、建设工程档案资料分类按照建设工程文件归档整理规范分为：工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件5大类。(4) 竣工图：分为建筑安装工程竣工图和市政基础设施工程竣工图两大类。二、铁路工程施工质量验收资料的归档 客运专线铁路验标规定：施工质量验收资料的归档整理应符合有关规定的要求。其中，检验批、分项工程质量验收记录，建设单位、施工单位、监理单位均应长期保存；分部工程、单位工程质量验收记录，建设单位应永久保存，施工单位应长期保存；其他资料应按相关规

32、定保存。这是根据国家标准建设工程文件归档整理规范(GBT503282001)的要求规定的，与其他行业的建设工程文件归档一致。其中，保管期限分为：永久、长期（等于使用寿命）、短期（20年以下）三种。第三节 建设工程档案的验收和移交一、验收(1) 列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收前，应提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收。工程档案由建设单位进行验收，属于向地方城建档案管理部门报送工程档案的工程项目还应会同地方城建档案管理部门共同验收。二、移交(1) 列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案

33、。(2) 停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管。第二章 建设工程监理档案资料管理第一节 监理单位档案资料管理三、监理档案的组卷监理资料按单位工程归档的内容组卷。四、监理档案的验收、移交由总监理工程师组织监理资料的归档管理工作，并负责审核和签字验收，工程竣工验收时应提交由总监理工程师审核并签字的监理竣工资料。六、工程监理文件档案资料管理方法(10) 监理文件的更改、作废，原则上应由信息部门指定的责任人进行，涉与审批责任的还需经相关原审批责任人签字认可，更改后的新文件与时取代原文件。第二节 监理文件档案资料归档一、监理相关档案文件的分类归档按照现行建设工程文件归档整理规范(GBT503282

34、001)，监理档案文件有10大类27个，要求在不同的单位归档保存，现分述如下：1监理规划(1) 监理规划(建设单位长期保存，监理单位短期保存，送城建档案管理部门保存)；(2) 监理实施细则(建设单位长期保存，监理单位短期保存，送城建档案管理部门保存)；9合同与其他事项管理(1) 工程延期报告与审批(建设单位永久保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)； (3) 合同争议、违约报告与处理意见(建设单位永久保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；第三章 铁路工程监理表格体系与主要文件档案第一节 工程报表体系根据铁路建设工程监理规范细则的规定，监理报表体系有3大类如下表：序号分类编

35、号资料用表名称TA类表(承包单位填报表)TB类表 (监理单位填写用表)TC类表(各方通用表)23TCl监理工作联系单24TC2工程变更单25TC3会议签到表TA1-TA12 施工组织设计（方案）、工程开工（复工）、分包单位资格、进场机械设备、进场人员、进场材料 构配件 设备、施工测量、工程报验申请单、质量事故报告单、已完工数量、验工计价、索赔申请表、延期、竣工初验、进度计划、监理工程师通知单回复单 TB1-TB6监理工程师通知单、旁站记录表、工程质量问题通知单、开工令、复工令、索赔审批表第二节 监理规划 监理规划应在签订监理合同，收到施工合同、施工组织设计(技术方案)、设计图纸后1个月内组织完

36、成该工程项目的监理规划编制工作，经监理公司技术负责人审核批准后，在监理交底会前报送建设单位。第六节 监理月报监理月报由项目总监理工程师组织编写，由总监理工程师签认，报送建设单位和本监理单位，报送时间由监理单位和建设单位协商确定。监理月报的基本内容应按铁路工程建设监理实施细则的规定编写，并上报有关单位。第七节 项目监理工作总结第四章 铁路建设工程安全管理第一节 安全监理的基本概念与安全监理的依据一、铁路工程安全管理基本概念所谓监理工程师对铁路工程的安全管理是指对工程建设中的人、机、环境与施工全过程进行评价、监控和督察，.，这是安全生产条例赋予监理工程师安全监理的职责。1. 工程安全生产施工单位是

37、责任主体，项目负责人是安全生产的第一责任人。2. 建设工程安全监理的推行具有强制性；工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。3. 建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。在安全管理工作中必须重点放在预防上，把可能发生的事故消灭在萌芽状态。坚持安全第一、预防为主的方针它贯穿于建设工程施工的全过程。4. 监理单位应按法律、法规、规章和工程建设强制性标准实施监理，安全生产监理应与工程质量、工期和投资控制同步实施，监理单位对铁路建设工程安全生产承担监理责任。二、铁路工程安全监理的依据；1. 监理委托合同；2. 中华人民共和国

38、建筑法；3. 中华人民共和国安全生产法；4. 建设工程安全生产管理条例；5. 国家安全生产方针、政策与各级政府安全生产法规；6. 铁道部建设工程安全生产管理办法7. 铁路建设工程质量安全生产监督管理办法 8. 铁路工程施工安全技术规程 9. 行业安全生产规范性文件、安全技术规范等；10. 其他有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准等；安全生产有关的强制性标准。第二节 安全监理的工作内容与工作程序一、铁路建设工程安全监理的主要工作内容（一）施工准备阶段安全监理的主要工作内容2、对中型与以上项目和危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则。3、审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术

39、措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合铁路工程施工安全技术规程与其他工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括：（1）施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合铁路工程施工安全技术规程与其他强制性标准要求（5）施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以与排水、防火措施是否符合铁路工程施工安全技术规程与其他强制性标准要求。4、检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全与专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。5、审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。6、审查项目

40、经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致（二）施工阶段安全监理的主要工作内容监督施工单位按照施工组中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，与时制止违规施工作业。督促施工单位将安全生产作为施工组织设计的内容，对下列达到一定规模的工程应编制专项施工方案，进行安全检算，经技术负责人签字，总监理工程师审核后实施，并检查施工单位专职安全生产管理人员现场监督情况:(9) 隧道工程；(10) 铺轨、架梁工程；(11) 既有线工程；(12) 其他危险性较高的工程。2、定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。5、督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设

41、单位组织的安全生产专项检查。二、铁路建设工程安全监理的工作程序3、在施工阶段，监理单位应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理单位应与时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。安全事故隐患消除后，监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当与时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并与时补充书面报告。三、落实安全生产监理责任的主要工作1、健全监理单位安全监理责任制2、完善监理单位安全生产管理制度 3、建立监

42、理人员安全生产教育培训制度。监理单位的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗，其教育培训情况记入个人继续教育档案。第五章 铁路建设工程环境保护第一节 铁路建设工程环境保护相关法规与环保要求(4) 建立了行之有效的环境保护监督管理制度，成为依法保护环境的法律依据。1）环境影响评价制度2）“三同时”制度3）征收排污费制度4）污染物排放申报登记制度5）限期治理制度省、自治区、直辖市人民政府对国家环境质量标准中未作规定的项目，可以制定地方环境质量标准，并报国务院环境保护行政主管部门备案。省、自治区、直辖市人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目，可以制定地方污染物排放标准；对国家

43、污染物排放标准中已作规定的项目，可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准。地方污染物排放标准须报国务院环境保护行政主管部门备案。三、建设项目环境保护管理条例(2) 环境影响评价的报批和分级审批。在条例的第九、十、十一条中，可归纳为七个要点：2)铁路、交通等建设项目，经有审批权的环境保护行政主管部门同意，可在初步设计完成前报批EIA书。4)EIA书由有审批权的环保行政主管部门审批。 (3)环境保护设施建设的“三同时”制度。条例第十六条规定：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,简称 “三同时”。“三同时”制度是我国环境管理的基本制度之一，也

44、是我国独创的一项。四、中华人民共和国环境影响评价法五、建设项目竣工环境保护验收管理办法第八条 建设项目竣工后，建设单位应当向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。第十六条 建设项目竣工环境保护验收条件：环境保护设施与其他措施等已按批准的环境影响报告书或者环境影响登记表和设计文件的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要；各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施；第二节 铁路建设工程环境保护管理程序与基本内容一、建设前期 (2) 设计阶段设计阶段是保证环境保护

45、工程在设计文件中落实的关键阶段，二、施工期根据国家环保总局要求，大型建设项目需实行环境保护监理制度，这项制度已在青藏铁路、万宜铁路建设中试行。本阶段建设单位在环境保护管理方面包含的内容：把各项环保措施分解、落实至各施工单位。要求各施工单位对可能产生较大环境影响的重点工程、取弃土场、砂石料场等编写环保施工组织设计，其内容应包括减缓对环境影响的施工工艺、工序、环保措施和恢复措施。三、竣工验收阶段在项目建成临管12年后，建设单位应在项目国家验收前，按国家环保总局发布的建设项目竣工环境保护验收管理办法，委托经国家环保总局批准的具有相应资质的环评单位编写“建设项目竣工环境保护验收调查报告”。调查报告的内

46、容包括项目环境影响报告书和有关项目设计文件规定应采取的各项生态防护措施、.第三节 铁路建设工程环境保护的具体方法与措施第三篇 建设工程质量控制第一章 质量控制概述第一节 质量的特点一、建设工程质量特性建设工程质量的特性主要表现在以下六个方面：1适用性。2耐久性。3安全性。4可靠性。5经济性。6与环境的协调性。二、工程质量形成过程与影响分析(一) 工程建设各阶段对质量形成的质量的影响1项目可行性研究项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。3工程勘察、设计工程设计质量是决定工程质量的关键环节。4工程施工工程施工是形成实体质量的决定性环节。5工程竣工验收工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量。(二) 影响工程质量的因素影响工程的因素很多，但归纳起来主要有五个方面，即人(Man)、材料(Material)、机械(Machine)、方法(Method)和环境(Environment)，简称为4M1E因素。