二级建造师模拟冲刺试题集6卷.docx

《二级建造师模拟冲刺试题集6卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师模拟冲刺试题集6卷.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师模拟冲刺试题集6卷二级建造师模拟冲刺试题集6卷 第1卷已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.85，则该机械的产量定额为()m3台班。 A.12.8 B.15 C.102 D.120答案：C解析：2022新版教材P63页该挖土机械的小时生产率为60/20.5=15m3，则其产量定额为1580.85=102m3/台班。#某公路收费站的出口车道设备施工分项工程质量评定为89分，根据公路工程质量检验评定标准的规定，该分项工程质量等级应为()A、不合格B、合格C、中等D、优良答案：A解析：公路工程质量检验评定标准规定：分

2、项工程评分值不小于75分为合格，小于75分者为不合格；机电工程、属于工厂加工制造的桥梁金属构件不小于90分者为合格，小于90分者为不合格。评定为不合格的分项工程，经加固、补强或返工、调测，满足设计要求后，可以重新评定其质量等级，但计算分部工程评分值时按其复评分值的90%计算。（注：此知识点在第四版教材中已删除。）下列选项中，属于建筑法规定建设单位安全责任有（）。A.向建筑施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料B.向建筑施工单位提供给水、排水、供电、燃气等地下管线资料C.房屋拆除应当由具备保证施工质量的建筑施工单位承担D.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担E.需要临时停水、停电、

3、中断道路交通的，应办理申请批准手续答案：A,D,E解析：2022版教材P249页建设单位向建筑施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料，需要临时停水、停电、中断道路交通的，应办理申请批准手续；房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为527m;发电机定子158t（不包括两端罩），安装在标高+1000m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为1373MPa。由于工期紧

4、和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。问题：1项目部在进行项目成本控制时应考虑哪些原则？2简述以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法要点。3如何进行施工方案交底？4按施工项目成本构成如何对材料费成本进行分析？5简述电站锅炉安装质量控制要点。答案：解析：1项目成本控

5、制的原则：施工成本控制应遵循成本最低化原则、全面控制成本原则、动态控制原则、责权利相结合的原则。2以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法要点：应根据项目的分部分项工程实物量,参照施工预算定额,联系项目管理的技术和业务素质以及技术组织措施编制施工预算,作为分部分项工程成本的依据。由于该项目存在边设计、边施工的情况,因此工程开工以前不能一次编制出整个项目的施工预算,应根据出图情况编制分段施工预算,这种分段施工预算是成本控制的对象。3施工方案交底(1)工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。(2)除分项、专项工程的施工方案需进行技术交底外,新产品、新材料、新技术、新工艺

6、即“四新”项目以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺,要详细交底。(3)交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。4按施工项目成本构成对材料费成本进行以下分析：量差,材料实际耗用量与预算定额用量的差异；价差,即材料实际单价与预算单价的差异,包括材料采购费用的分析。5电站锅炉安装质量控制要点：审查钢结构安装施工方案,锅炉受热面安装质量控制,燃烧器安装质量控制,锅炉密封质量控制,锅炉整体水压试验质量控制,回转式空预器安装质量控制。质量缺陷是指建设工程的质量不符合()A、工程建设强制性标准B、设计文件C

7、、承包合同的约定D、工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定答案：D解析：根据建设工程质量保证金管理暂行办法规定，缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。关于劳务分包的说法，正确的是()。A.施工总承包、专业承包企业应拥有一定量的与其建立稳定劳动关系的骨干技术人员，但不得拥有独资或控股的施工劳务作业B.专业承包企业可以将全部劳务作业的工作使用劳务派遣人员完成C.施工总承包可通过自有劳务或者劳务分包、劳务派遣等多种方式完成劳务作业D.施工劳务企业应依法承接施工总承包、专业承包企业发包的劳务作业，并组织自有劳务人员完成作业，也可将劳务作业再次分包答案：C

8、解析：2022新版教材P138页施工总承包、专业承包企业可通过自有劳务人员或劳务分包、劳务派遣等多种方式完成劳务作业。施工总承包、专业承包企业应拥有一定数量的与其建立稳定劳动关系的骨干技术工人，或拥有独资或控股的施工劳务企业，组织自有劳务人员完成劳务作业；也可以将劳务作业分包给具有施工劳务资质的企业；还可以将部分临时性、辅助性或者替代性的工作使用劳务派遣人员完成作业。根据招标投标法律的规定，下列()情形属于招标人与投标人之间串通投标的行为。A.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标B.招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍C.投标人在投标时递交虚假业绩证明D.投标人之间相互

9、约定抬高或降低投标报价答案：B解析：2022版教材P84页有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。二级建造师模拟冲刺试题集6卷 第2卷关于施工成本管理措施，正确的有( )。A.加强管理观念B.加强定额和预算管理C.完善原始记录和统计工作D.建立考核和激励机制E.建立健全责任制度答案：B,C,D,E解析：2022版教材P219 市政

10、公用工程项目施工管理中的施工成本管理。为做好施工成本管理工作，必须做好以下工作：1.加强成本管理观念；2.加强定额和预算管理；3.完善原始记录和统计工作；4.建立健全责任制度；5.建立考核和激励机制。一般而言，焊接规范最主要的是（）的选择。A.焊接的道数B.焊接电流与焊条直径C.焊接速度与焊缝长度D.焊接的层数答案：B解析：根据水利工程质量管理规定（水利部令第7号），加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系的主体是( )。A.施工单位B.设计单位C.项目法人（建设单位）D.质量监督机构答案：C解析：2022版教材P209页 最后一行(1)项目法人（建设单位）要加强工程质量管理，建立健全施工质

11、量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度。某施工总承包单位承担一项建筑工程的施工，该工程基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋6层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地树立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：该工程属特殊建设工程，建设单位已向公安机关消防机构申请消防设计审核，工程竣工后建设单位督促总监理工程师组织了消防工程的验收。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、

12、总监理工程师签批后组织实施。事件四：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程资料交施工单位汇总，施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程验收。1.事件一中，旗杆与基座预埋件焊接是否需要开动火证？若需要，请说明动火等级并给出相应的审批程序。2.事件二中建设单位的做法是否正确？说明理由。3.事件三中，深基坑专项施工方案编制、签批、专家论证是否妥当？分别说明理由。4.指出事件四中存在哪些不妥，并分别给出正确做法。答案：解析：1（1）需要开动火证。（2）属三级动火作业。在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。（3）审批程序：三级动火作业由所在班组填写动火申

13、请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。2.建设单位的做法不正确。理由：建筑工程消防监督管理规定中规定：对具备相应情形的特殊建设工程，建设单位必须向公安机关消防机构申请消防设计审核，并且在工程竣工后，向出具消防设计审核意见的公安消防机构申请消防验收。3.（1）深基坑专项施工方案由专业分包单位组织编制妥当；理由：建筑工程实行总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制，其中：深基坑工程，其专项方案可由专业承包单位组织编制。（2）深基坑专项施工方案由专业分包单位组织专家论证不妥当；理由：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工

14、总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。（3）深基坑专项施工方案由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施不妥当；理由：实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。故本案例中深基坑专项方案应由专业分包单位技术负责人、总承包单位技术负责人、总监理工程师共同签批后组织实施。4.不妥之处一：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程资料交施工单位汇总。正确做法：设计、监理等参建单位将工程资料交建设单位汇总。不妥之处二：施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程验收。正确做法：建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移

15、交工程档案，并办理相关手续。按照建筑市场诚信行为信息管理办法及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有（）。A.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，应在当地和全国公布B.通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，也应在本地区公布C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告D.招标投标违法行为记录的公告必须不涉及商业秘密和个人隐私E.要逐步实现全国建筑市场诚信信息平台网络互联、信息共享和实时发布答案：A,B,C,E解析：2022新版教材P106页对于D选项，需要视具体情况而定。一般说来，招标投标

16、违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。故D选项不符合本题题意。工程建设中，需要项目负责人签章的是( )。A.工程延期申请表B.工程竣工报告C.分项工程质量验收记录D.安全交底书E.工程进度款支付报告答案：A,B,E解析：2022版教材P335 根据表2A333003-1注册建造师施工管理签章文件目录（房屋建筑工程） 。关于施工质量控制，下列说法正确的是()。 A.对施工过程的质量控制，必须以检验批质量控制为基础和核心B.工序施工质量控制主要包括工序施

17、工条件质量控制和工序施工效果质量控制C.工序施工质量控制属于事后质量控制D.工序施工效果质量控制主要途径是制定相关标准与操作规程、实测获取数据、统计分析所获取的数据、判断认定质量等级和纠正质量偏差答案：B解析：对施工过程的质量控制，必须以工序质量控制为基础和核心；工序施工质量控制主要包括工序施工条件质量控制和工序施工效果质量控制；工序施工效果质量控制属于事后质量控制，其控制的主要途径是：实测获取数据、统计分析所获取的数据、判断认定质量等级和纠正质量偏差。二级建造师模拟冲刺试题集6卷 第3卷当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担

18、的法定违约责任有（ ）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金答案：A,B,C解析：2022版教材P117页合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。ABC法定，CD不约定就没有，虽然书上有继续履行，采取补救措施，停止违约行为，赔偿损失支付违约金和定金当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由（）承担。A.违约方B.当事人C.防止扩大的行为方D.各方答案：A解析：2022新版教材P117页合同法规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的

19、损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。A.项目经理承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担答案：B解析：参见教材P9。本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务， 责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是由项目经理理部承担，项目经理签字的材料款， 如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告。而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。实行总分包模式的施工项目，对分包项目安全计划的管理方式是()。A、 分包人编制后直接报送业主，业主负责管理

20、B、 分包人编制后直接报送监理方，监理方负责管理C、 纳入总包项目安全计划，分包人服从总承包人的管理D、 分包人自行编制分包项目安全计划，并自行负责管理答案：C解析：(3)明确总分包的安全生产责任。实行总承包的由总承包单位负责，分包单位向总包单位负责，服从总包单位对施工现场的安全管理，分包单位在其分包范围内建立施工现场安全生产管理制度，并组织实施。反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落能力的指标是（）。A.稳定度B.残留稳定度C.流值D.饱和度答案：B解析：本题考查的是马歇尔试验检测。残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。浸水马歇尔稳定度试验方法与马歇尔试验基本相同，只是将试件在601

21、恒温水槽中保温48h，然后再测定稳定度，浸水后的稳定度与标准马歇尔稳定度的百分比即为残留稳定度。设备基础混凝土一般应分层浇筑，下面正确的做法是( )。A.允许上下层之间留设施工缝B.保证上下层之间不留施工缝C.保证下层初凝前浇筑上层D.保证下层初凝后浇筑上层E.每层混凝土的厚度为300500mm答案：B,C,E解析：2022版教材P56页设备基础浇筑，一般应分层浇筑，并保证上下层之间不留施工缝，每层混凝土的厚度为300-500mm。每层浇筑顺序应从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑，也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。根据民事诉讼法，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（）未执行的

22、，申请人可以向 上一级人民法院申请强制执行。A. 3个月 B. 6个月 C. 1年 D. 2年答案：B解析：参见教材P318。依据民事诉讼法，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的， 申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内 执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。二级建造师模拟冲刺试题集6卷 第4卷在双代号网络图绘制过程中，下列表示错误的是（）。A.从网络图中的某一节点出发，可以顺着箭头方向又回到出发点B.箭尾节点的编号应小于其箭头节点的编号C.一般情况下，网络图中只能有一个起点节点和一个终点节点D.图中必定有一条以上的

23、虚线E.节点序号必须连续答案：A,D,E解析：2022新版教材P138页 箭线的箭尾节点编号应小于箭头节点的编号。B表述正确，所以不能选择。双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外），而其他节点均应是中间节点。C错误。#关于施工成本分析基本方法的用途的说法，正确的有（ ）。A比较法通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因B差额计算法将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率C因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度D动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比，分析指标的发展方向和速度E相关比率法通过构成比率，考察各成本项目占成本总量的比重

24、答案：A,C,D解析：比较法通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因；差额计算法是利用各个因素的目标值与实际值的差额，计算其对成本的影响程度；因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度；动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比，分析指标的发展方向和速度；相关比率法将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率。故选项A、C、D 正确。结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本，属于施工成本管理的（）。A.技术措施B.组织措施C.经济措施D.合同措施答案：A解析：2022新版教材P100页2.技术措施施工过程中降低成本的技术措施，包括如进行技术经

25、济分析，确定最佳的施工方案。结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用。确定最合适的施工机械、设备使用方案。结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本。某建设工程基础工程施工中发现文物，及时报告了当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后赶赴现场，提出处理意见的时间应当不超过()。A.12小时B.24小时C.5日D.7日答案：D解析：2022新版教材P198页文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特

26、殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。关于砌体结构施工的做法， 错误的是（ ） 。 A 施工现场砌块堆放整齐， 堆放高度 2m B 常温情况下砌筑砖砌块时， 提前 2d 浇水湿润C 砖砌体的水平灰缝厚度为 11mm D 必须留置的临时间断处砌成直槎答案：D解析：参见教材 P6970。 烧结普通砖砌体施工要求：（1） 砖墙灰缝宽度宜为 10mm， 且不应小于 8mm， 也不应大于 12mm。（2） 砖墙的转角处和交接处应同时砌筑， 严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。 对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎， 斜槎水平投影长度不应小于高度的 2/3。（3） 非抗震设防及

27、抗震设防烈度为 6 度、 7 度地区的临时间断处， 当不能留斜槎时， 除转角处外， 可留直槎， 但直槎必须做成凸槎。 留直槎处应加设拉结钢筋。（4） 施工现场砌块应堆放整齐， 堆放高度不宜超过 2m， 有防雨要求的要防止雨淋， 并做好排水， 砌块保持干净。（5） 砌筑砖砌体时， 砖应提前 12d 浇水湿润。母线槽的施工技术要求包括（）。A.每节母线槽的绝缘电阻值不应小于0.5MB.母线槽必须敷设在气体管道和热力管道的下方C.水平安装时，每节母线槽的支架不应少于1个D.垂直安装时应设置弹簧支承器E.母线槽安装完毕后，应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵答案：C,D,E解析：本题考查的是供电干线

28、及室内配电线路施工技术要求。母线槽安装前，应测量每节母线槽的绝缘电阻值，且不应小于20M。母线槽应安装在洁净、无渗水的环境，并宜敷设在气体管道和热力管道的下方及液体管道的上方。当不能满足要求时，应采取防水、隔热措施。水平安装时，支架间距不应大于2m，每节母线槽的支架不应少于1个，转弯处应增设支架加强。垂直安装时应设置弹簧支承器。 已知某网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期l天。在期其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（ ）天。A1B4C6D9正确答案：C二级建造师模拟冲刺试题集6卷 第5卷施工机械选择的一般原则不包括( )

29、。A.适用性、先进性B.通用性、专用性C.经济性D.美观性答案：D解析：2022版教材P315页施工机械选择的一般原则：适应性、先进性、通用性、专用性、经济性。场地小于1km2或一般性建筑区，宜根据需要建立相当于（ ）导线精度的平面控制网。A.一级B.二级C.三级D.二级、三级答案：D解析：场地小于1km2或一般性建筑区，宜根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。场地大于1km2或重要工业区，宜建立相当于一级导线精度的平面控制网。根据建设工程安全生产管理条例的规定，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担()。A.经济责任B.法律责任C.领导责任D.监理责任答案：D解析：2022

30、新版教材P41页 (1)“工程监理单位应当审査施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任”引自第十四条）。 经注册的建造师（ ）的，原注册管理机构将注销其注册资格。A同时在2个建筑业企业执业B注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作C未取得二级建造师

31、执业资格D脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年正确答案：A承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A:7B:14C:28D:56答案：C解析：本题考查的是变更和索赔的处理方法与原则。承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。用护面墙防护的挖方边坡在符合极限稳定边坡的要求的同时，边坡不宜陡于（ ）。A. 1： 0.2B. 1： 0.5C. 1： 0.75D. 1： 1答案：B解析：施工机械台班单价中的可变费用包括人工费，车船使用税和()A、折旧费B、大修费C、附具费D、

32、动力燃料费答案：D解析：施工机械台班预算价格应按交通部公布的现行公路工程机械台班费用定额JTG/TB06-03-2022计算，台班单价由两类费用组成。第一类费用又称不变费用，包括折旧费、大修费、经常修理费、替换设备及工具、附具费、润滑和擦拭材料费、安装费及辅助设施费、机械管理费；第二类费用又称可变费用，包括人工费、动力燃料费、养路费及车船使用税。选项A、B、C属于不变费用，本题的正确项只能是“D.动力燃料费”。二级建造师模拟冲刺试题集6卷 第6卷工伤保险条例规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退还，并处（）罚款。A.骗取金额1倍以上2倍以下B.骗取金额2倍以上5倍以下C.工伤

33、保险费1倍以上2倍以下D.工伤保险费2倍以上5倍以下答案：B解析：2022版教材P238页工伤保险条例第六十条用人单位、工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的，由社会保险行政部门责令退还，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 ( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。A工程施工组织设计B施工项目管理实施规划C质量手册D施工质量计划正确答案：A背景某高层写字楼，总建筑面积161500m2，地下两层，地上二十七层。甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护和土方开挖工程。施工过程中，发生了下列事件：事件一：乙施工单位开挖

34、土方时，因雨季下雨导致现场停工3天；在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7天。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元(合同约定，窝工综合补偿2000元天)的请求。事件二：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按合约程序进行了调整，总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发工程暂停令，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门，后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。事件三：甲施工单位

35、编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板。施工现场安全生产管理人员由项目总工程师兼任。事件四：甲施工单位为便于管理将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内.问题：1.指出事件一中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿分别为多少?2.简述监理单位对建设工程安全生产的责任。3.事件三中，甲施工单位的做法有哪些不妥之处，并写出正确做法。4.事件四中，甲施工单位的做法是否妥当，说明理由。答案：解析：1.挖断煤气管道事故的责任方为建设单位。理由：开工前，建设单位应向施工单位提供完整的施工区域内的地下管线

36、图，其中应包含煤气管道走向和埋深位置图。 项目监理机构批准的工程延期为7天。雨李下雨停工3天不予批准延期，只批准因抢修煤气管道导致现场停工7天的工期延期。项目监理机构批准的费用补偿为14000元。费用补偿=72000=14000(元)。2.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制

37、性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。3.(1)不妥之处：专项施工方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时就开始搭设高大模板。正确做法：施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员对编制的专项施工方案进行审核。经审核合格后，由施工单位技术负责人签字，实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字确定。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。(2)不妥之处：施工现场安全生产管理人员由项目总工程师兼任

38、。正确做法：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。4.甲施工单位的做法不妥。理由：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 下列关于模板的技术要求正确的是（ ）。A模板只需要保证其自身的强度即可B在浇筑混凝土之前，木模板应注意防潮C模板与混凝土的接触面宜粗糙，以保证两者之间的粘结强度D模板的接缝不应漏浆，模板内不应有积水正确答案：D施工总部署的主要内容有（ ）。A.建立施工管理机构B.编制施工工艺技术C.施工任务划分D.确定施工顺序E.编制施工进度计划答案：A,C,D解析：2022版教材P194施工总体部署的主要内容有：1.建立施工管理机构；2.施工任务划分；3.施工顺序。 池壁钢筋绑扎重点应控制好内外层钢筋的（ ）。A内尺寸B外尺寸C中心线尺寸D净尺寸正确答案：D露天矿爆破质量的要求包括( ）。 A.减少大块率 B.底板平整C.降低爆破危害 D.爆堆几何形状合理E.采用缓冲爆破答案：A,B,D解析：对爆破质量的要求有：减少大块率，爆破破碎块度要符合工程要求，大 块率低，能满足铲装设备高效率的铲装要求；底板平整，爆破后的底板要求比较平整，没有残留对的岩坎；爆堆几何形状合理。