监理工程师每日一练9辑.docx

《监理工程师每日一练9辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师每日一练9辑.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师每日一练9辑监理工程师每日一练9辑 第1辑下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同答案：D解析：合同计价方式对发包人的风险：成本加酬金合同（可变固定）单价合同（可调固定）总价合同。由于地质勘察资料存在错误，导致图纸设计出现错误，则在设计合同中，此部分损失应由（）承担。A.发包人B.勘察单位C.设计人D.监理单位答案：A解析：知识点:由于第三人原因造成违约责任的承担。一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。2022版教材P88。材料采购合同履行管

2、理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。A.7B.14C.24D.28答案：A解析：2022版教材P143-144除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后7 日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（ ）。A无偿归监理人所有B按使用前的原值付款后归监理人C归还委托人，监理人无须支付费用D归还委托人，监理人支付折旧等费用正确答案：C关于建设工程监理特点的说法，正确的有()

3、。A、监理单位只接受建设单位的委托，只为建设单位服务B、建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度C、建设工程监理的市场准入采取了企业资质和人员资格的双重控制D、建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调E、建设工程监理可促使施工单位保证建设工程质量答案：A,B,C,E解析：本题考查的是我国现阶段建设工程监理特点。(1)服务对象具有单一性；(2)属于强制推行制度；(3)具有监督功能；(4)市场准入采用双重控制。（本知识点新教材已经删除）监理工程师每日一练9辑 第2辑建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(

4、1)中标通知书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款B. (1)中标通知书；(2) 合同协议书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款C. (1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款D. (1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 通用合同条款；(5) 专用合同条款答案：C解析：2022版教材P75-76组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书；

5、(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款； (6) 发包人要求；(7) 勘察费用清单；(8)勘察纲要；(9) 其他合同文件。在建设工程设计和施工阶段，监理工程师进度控制的任务是()。A.审查施工单位提交的进度计划B.审查工程项目建设总进度计划C.编制建设工程设计总进度计划D.划分施工标段并编制相应的实施计划答案：A解析：2022教材P2-4本题考查的是进度控制的措施和主要任务。在设计阶段和施工阶段，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实现。工程监理企业组织形式中，股份有限公司的设立条件

6、有（）。A.发起人符合法定人数B.有公司住所C.股份发行、筹办事项符合法律规定D.有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构E.股东共同制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过答案：A,B,C,D解析：考点:工程监理企业组织形式。设立股份有限公司，应当具备下列条件：(1)发起人符合法定人数；(2)发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额；(3)股份发行、筹办事项符合法律规定；(4)发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过；(5)有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；(6)有公司住所。不能促使承包商降低工程成本，甚至还可能“鼓励”承包商增大工程成本的合同形式是(

7、)。A.成本加固定金额酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加奖罚合同D.最高限额成本加固定最大酬金合同答案：B解析：英国 NEC 施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当（ ）。A.立即向对方发出早期预警 B.事后再进行索赔C.要求对方赔偿 D.自己承担损失答案：A解析：监理工程师每日一练9辑 第3辑采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A.确定中标价B.确定合同价 C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据答案：C解析：知识点:最低评标价法。采用评标价法，是将非价格因素量化为价格来考虑，它是评价标

8、书的依据。既不是中标价，也不是合同价，只是一种评价方法。中标后仍按投标报价签订合同。2022版教材P54。在FIDIC的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()A、不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员B、不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C、可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D、可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员答案：B解析：保证公正处理合同争议是争端裁决委员会的最基本义务，虽然当事人双方各提名1位成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此FIDIC合同规定：在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争

9、端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务。合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。某公路工程工作量计600万元,计划当年上半年内完工,主要材料金额占施工总产量的62.5%,预付备料款占工程款25%,当年上半年各月实际完成施工产值见表7-6所示。2、计算按月结算的工程进度款。答案：解析：2、各月结算的工程进度款1月份：工程款60万元,累计完成60万元；2月份：工程款80万元,累

10、计完成140万元；3月份：工程款100万元,累计完成240万元；4月份：工程款120万元,累计完成360万元；5月份：已达到起扣点情况下的应收工程款为：工程款=当月已完工作量-（当月累计已完工作量一起扣点）主材所占比重=120-（360+120一360）0.625=45（万元）累计完成405万元；6月份：工程款=当月已完工作量（1-主材所占比重）=120（1-0.625）=45（万元）下列内容中，属于工程设计评估报告内容的有（）。A、设计任务书的完成情况 B、各专业计划的衔接情况 C、出图节点与总体计划的符合情况 D、有关部门审查意见的落实情况 E、设计深度与设计标准的符合情况答案：A,D,E

11、解析：考点勘察设计阶段服务内容。工程监理单位应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告。评估报告应包括下列主要内容：（1）设计工作概况；（2）设计深度与设计标准的符合情况；（3）设计任务书的完成情况；（4）有关部门审查意见的落实情况；（5）存在的问题及建议。选项B、C属于设计进度计划的审查内容。参见教材P190。某承包商通过投标承揽了一个大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师的指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商（ ）。A.不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费B.应承担赶工费，但不需要向业主支付误

12、期损失赔偿费C.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费答案：A解析：本题考查重点是“承包商向业主的索赔中工程延期的费用索赔”。承包商承揽了建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后属于承包商自身的原因，即属于工程延误，因此造成的一切损失由承包单位承担，需承担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。所以承包商不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费。因此，本题的正确答案为A。监理工程师每日一练9辑 第4辑世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括四个部分：项目直接建设成本、项目间

13、接建设成本、（）。A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用B.基本预备费和涨价预备费C.应急费和建设成本上升费用D.来明确项目的准备金和不可预见准备金答案：C解析：2022版教材P11-13世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本作了统一规定，包括项目直接建设成本、项目间接建设成本、应急费及建设成本上升费用。下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。A.勘察或设计费用清单B.勘察设计机构设置及岗位职责C.联合体协议书D.法人代表人身份证明答案：B解析：考核工程勘察设计招标文件的编制。勘察纲要或设计方案应包括下列内容：（1）勘察设计工程概况；（2）勘察设计范围及内容；（3）勘察设计依据及

14、工作目标；（4）勘察设计机构设置及岗位职责；（5）勘察设计说明，勘察、设计方案；（6）拟投人的勘察设计人员；（7）勘察设备（适用于勘察投标）；（8）勘察设计质量、进度、保密等保证措施；（9）勘察设计安全保证措施；（10）勘察设计工作重点和难点分析；（11）对本工程勘察设计的合理化建议等。选项ACD是工程勘察、设计招标文件中的内容。参见教材P32P33。 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。A.合同当事人违约B.地震C.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动 答案：A,B,C,D解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生

15、、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。违反国家法律规定的行为是违法行为，如:建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。事件可分为自然事件和社会事件两种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。A.因发包人原因导致的暂停施工B.未按合同约定及时支付预付款、进度款C.承包人未按已

16、确认修改的设计文件实施D.发包人提供的基准资料错误E.异常不利的气候条件答案：A,B,D解析：考点:进度管理。在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。(1)发包人责任原因：变更；未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；因发包人原因导致的暂停施工；未按合同约定及时支付预付款、进度款；发包人提供的基准资料错误；发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；发包人造成工期延误的其他原因。(2)政府管理部门的原因。在第67题所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作因共用一台施工

17、机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。A、1B、2C、3D、4答案：B解析：施工机械在现场的闲置时间是指相邻两项工作之间的时间间隔。充分利用开始工作的自由时差2周，将施工机械向后推迟2周调进，这样工作B与工作D之间的时间间隔为0，只有工作D和工作I之间的2周时间间隔，所以该施工机械在现场的最小闲置时间为：0+2=2（周），故选B项。监理工程师每日一练9辑 第5辑分部分项工程量清单项目编码设为五级，其中第三级表示的是()顺序码。A.专业工程B.分部工程C.分项工程D.工程景清单答案：B解析：工程量清单应以单位工程为编制对象；同一招标工程的项目编码不得有重码。某公路工程施工

18、承包合同工期为20个月。在工程开工之前，承包人向总监理工程师提交了施工总进度计划，如下图所示，各工作均匀速进行。该计划已得到总监理工程师的批准。当工程进行到第7个月末时，进度检查绘出的实际进度前锋线如下图所示。E工作和F工作于第10个月末完成以后，业主决定对K工作进行设计变更，变更设计图纸于第13个月末完成。工程进行到第12个月末时，进度检查时发现：（1）H工作刚刚开始。（2）1工作仅完成了1个月的工作量。（3）J工作和G工作刚刚完成。2.根据第7个月末工程施工进度检查结果，分别分析E、C、D工作的进度情况及对其紧后工作和总工期产生什么影响。答案：解析：2.（1）E工作拖后2个月，影响H、I、

19、J工作的最早开始时间，且影响工期1个月。（2）C工作实际进度与计划进度一致（或无进度偏差），不影响F、G的最早开始时间。（3）D工作拖后1个月，影响G工作的最早开始时间，但不影响总工期。某高速公路工程项目，施工中发生了以下事件：事件1：施工合同签订后，施工单位按合同要求进场，进行开工前准备工作。在基准点复测时，因征地补偿问题，遭到当地村民的严重阻扰，使到场的人员无法工作，仪器设备闲置。为此，施工单位按规定向总监办提交了费用索赔和工期索赔通知书。事件2：监理工程师向施工单位书面提供了经监理工程师复核无误的测量基准点资料。施工时施工单位发现某中桥桥址旁有一初步设计时使用过的临时水准点，就向测量监理

20、工程师索求该临时水准点的高程，测量监理工程师向设计单位询问后，口头告知了该高程数据。施工单位依据该临时水准点的高程进行中桥的施工控制，在墩柱分项工程验收时发现，中桥标高高于设计高程1m。经检查，是临时水准点高程数据有误。施工单位不得不采取返工处理，降低该桥标高。因此，施工单位认为，由于该临时水准点的高程是监理工程师提供的，施工单位不应承担返工的损失，并按规定向总监办提出了费用和工期索赔要求。事件3 ：某软基处理完成后，未经监理工程师检查验收，施工单位已进行了覆盖，监理工程师发现后要求揭开检查。施工单位认为，监理人员每天都在施工现场，情况非常了解，工期很紧，没有必要再通知监理工程师进行覆盖前检查

21、，拒绝揭开。监理工程师坚持必须揭开检查，揭开检查后，质量符合要求。为此，施工单位按规定提出了费用和工期索赔要求。问题：1.请分别说明事件1、事件2中，施工单位提出的费用和工期索赔要求是否合理?并说明理由。2.事件2中，监理工程师的做法存在哪些问题?正确的做法是什么?3.事件3中，监理工程师要求揭开检查是否合理?为什么?4.事件3中，施工单位提出的索赔要求是否合理?请说明理由。答案：解析：1.施工单位的费用索赔要求合理。因提供施工用地是建设单位的责任。施工单位的工期索赔要求不合理。因工程尚未正式开工，工期尚未起算。施工单位提出的费用和工期索赔不合理。任何因该事件的责任应由施工单位承担，由施工单位

22、自身原因造成。2.总监办向施工单位书面提供测量基准点资料的做法不正确。应由设计单位进行现场交桩，监理工程师应要求施工单位对控制点进行复测，对施工单位的复核结果进行抽检，无误后审批。测量监理工程师口头询问设计人员后告知施工单位的做法不正确。应由设计单位现场移交该临时水准点。监理工程师使用了未经复核的临时水准点的做法不正确。监理工程师应要求施工单位将该临时水准点与原控制网联网复测，并经监理工程师批准后方可使用。3.监理工程师要求揭开检查是合理的。施工单位在工程隐蔽部位覆盖前，经自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，应通知监理工程师在合同约定的期限内检查。通知中应附有自检记录和必要的检查资料。经监理工程师

23、到场检查。检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，施工单位才能覆盖。4.不合理。尽管揭开检查后质量符合要求，监理工程师也不应同意施工单位的索赔要求。因为承包人未通知监理工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理工程师有权指示施工单位揭开检查，由此增加的费用和工期延误由施工单位承担。 抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权 答案：C解析：2022版教材P13-16质押转移占有，抵押不转移占有。为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程

24、计量时可以采用()A、估价法B、分解计量法C、均摊法D、图纸法答案：B解析：所谓分解计量法，就是将一个项目，根据工序或部位分解为若干子项，对完成的各子项进行计量支付。这种计量方法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包商的资金流动等问题。监理工程师每日一练9辑 第6辑可以撤销企业资质的情形是（ ）。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的答案：C解析：本题考查的是工程监理企业资质管理。工程监理企业有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利

25、害关系人的请求或者依据职权，可以撤销工程监理企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予工程监理企业资质许可的；（2）超越法定职权作出准予工程监理企业资质许可的；（3）违反资质审批程序作出准予工程监理企业资质许可的；（4）对不符合许可条件的申请人作出准予工程监理企业资质许可的；（5）依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，应当予以撤销。在单代号网络计划中，关键线路是指()的线路。A、各项工作持续时间之和最小B、由关键工作组成C、相邻两项工作之间时间间隔均为零D、各项工作自由时差均为零答案：C解析：总时差最小的工作为关键工作。将这些关

26、键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔均为零而构成的线路就是关键线路。某高速公路工程,第三合同段由H公司中标承包施工。合同总价为6500万元,其中路基工程2300万元,签协议时,业主要H公司将路基工程中某段800万元工程分包给E公司施工。开工前H公司将一座分离立交D桥的20m跨径空心板预制分包给R公司施工。施工中出现以下问题：1公司延迟进场2个月,且施工时机械设备不足使工程延误128天；2D桥施工时,因桥下净空不足,业主据此下变更令将跨径变更为21.5m,并由承包方作变更设计。通车后空心板出现很宽裂缝,经检查鉴定设计错误。H公司承包人提出如下意见：1.E公司是业主选择的分包人,H公司

27、不承担任何责任；2.D桥是按业主变更令变更,由R公司作的变更设计,并报请监理工程师审查、批准。因此,应分别由R公司分包商承担65%的主要责任,监理工程师承担30%审查、把关的责任,H公作为总承包方承担5%的管理责任。1、业主可对承包商、指定分包商、一般分包商发指示、发变更令吗?答案：解析：1、业主不能在施工中向承包商任意一方发指示、指令,业主与承包商之间是平等主体的合同关系。而只有监理工程师才能行使合同授予的权力。“承包商应当只从工程师（监理）处取得指示（指令）”、“没有监理工程师的指令,承包人不能进行任何变更。”关于委托人的主要义务，下列说法正确的是（ ）。A.委托人要求监理人进行外出考察的

28、费用包含在合同价格之中B.监理人提出的降低工程投资的合理化建议，委托人应按通用合同条款约定给予奖励C.监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算D.符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前14天向监理人发出开始监理通知答案：C解析：考核建设工程监理合同履行。选项A错误，委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付；选项B错误，监理人提出的合理化建议降低工程投资、缩短施工期限或者提高工程经济效益的，委托人应按专用合同条款约定给予奖励；选项D错误，符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前7天向监理人发出开始

29、监理通知。参见教材P84。某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工。各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（ ）天。A.26B.24C.22D.20答案：C解析：计算步骤：计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，也就是6、4、4的最大公约数，所以流水步距K=2天。确定专业队数，每个施工过程成立的专业队数目分别为62、42、42，即为3、2、2，所以参与该工程流水施工的专业工作队总数n=3+2+2=7(个)。确定流水施工工期T=(m+n-1)K=(5+7-1)2=22(天)。监理工程师每日一练9辑 第7辑按照费用构成要素划分，

30、属于材料费的有（）。A.材料原价B.检验试验费C.运输损耗费D.保管费E.运杂费答案：A,C,D,E解析：考核按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。材料费的组成包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。选项B属于企业管理费。参见教材P14。下列方法中，可用于分析与评价建设工程风险的是（ ）。A.调查打分法B.蒙特卡洛模拟法C.敏感性分析法D.计划评审技术法E.财务报表法答案：A,B,C,D解析：本题考查的是建设工程风险管理。选项E错误，财务报表法属于建设工程风险识别的方法。 根据建设工程监理合同(示范文本)，如果委托人委托监理人完成相关服务时，应在()中明确约定委托的工作内容和范

31、围。A.通用条件B.专用条件C.附录AD.附录B 答案：C解析：考点:建设工程监理合同订立。如果委托人委托监理人完成相关服务时，应在附录A中明确约定委托的工作内容和范围。项目监理机构进行设备监造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有()。A.设备制造单位质量管理检查资料B.设备订货合同C.设备制造依据及工艺资料D.设备制造原材料，构配件的质量记录E.制造过程的检查验收记录答案：A,C,D,E解析：质量记录资料质量记录资料是设备制造过程质量状况的记录，它不但是设备出厂验收的内容，对今后的设备使用及维修也有意义。质量记录资料包括质量管理资料，设备制造依据，制造过程的检查、验收资料，设备制造原材料

32、、构配件的质量资料等。设备制造单位质量管理检查资料设备制造依据及工艺资料设备制造材料的质量记录零部件加工检查验收资料当需要使用施工作业工序抽样检验所得到的质量特性数据，分析工序质量状况及原因时，可通过绘制()进行观察判断。A、直方图B、排列图C、管理图D、相关图答案：A解析：直方图即频数分布直方图法，它是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方法，所以又称质量分布图法。通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。同时可通过质量数据特征值的计算，估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力等

33、。监理工程师每日一练9辑 第8辑建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）。A.总体设计B.方案设计C.设备设计D.特殊设备的研制E.分专业设计并汇总答案：A,B,E解析：本题考查的是设计合同履行管理。 初步设计阶段的工作任务包括：(1)总体设计；(2)方案设计：建筑设计、工艺设计、进行方案比选等工作；(3)编制初步设计文件：完善选定的方案；分专业设计并汇总；编制说明与概算；参加初步设计审查会议；修正初步设计。某高速公路工程项目在设计文件完成后,项目业主委托了一家监理公司协助业主进行施工招标和实施施工阶段监理。监理合同签订后,总监理工程师分析了项目规模和特点,拟按照组织结构设计、确定管理层次

34、、确定监理目标和制定工作内容、确定监理目标和制定监理工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织结构。施工招标前,监理单位编制了招标文件,其主要内容包括：工程综合说明；设计图纸和技术资料；工程量清单；施工方案；主要材料现设备供应方式；保证工程质量、进度、安全的主要技术组织措施；特殊工程的施工要求；施工项目管理机构；合同条件等。为了使监理工作规范化进行,总监理工程师拟以工程项目建设条件、监理合同、施工合同、施工组织设计和各专业监理实施细则为依据,编制施工阶段监理规划。监理规划中各规定监理人员的主要职责的如下：（1）总监理工程师职责：审核并确认分包单位资质；审核签署对外报告；负责工程计量、签署原始赁证和

35、支付证书；及时检查、了解和发现总承包单位的组织、技术、经济和合同方面的问题；签发开工令（2）监理工程师职责：主持建立监理信息系统,全面负责信息沟通工作；对所负责控制的目标进行规划,建立实施控制的分系统；检查确认工序质量,进行检验；签发停工令、复工令；实施跟踪检查,及时发现问题及时报告。（3）监理员职责：负责检查及检测材料、设备、成品和半成品的质量；检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况,并做好记录；记好监理日志。施工招标文件内容中哪几条不正确?为什么?答案：解析：（3）招标文件内容中：、条不正确。因为、条应是投标文件（或投标单位编制）的内容。根据招标投标法实施条例，存在以下()情

36、形的投标人的投标无效。A.与招标人存在利害关系的B.与本标段的其他投标人存在控股、管理关系的C.与本标段的其他投标人单位负责人为同一人的D.与招标人存在利害关系并可能影响招标公正性的E.与其它标段的其他投标人单位负责人为同一人的答案：B,C,D解析：根据招标投标法实施条例第34奈，存在以下情形的投标人的投标无效：(1)与招标人存在利害关系并可能影响招标公正性的；(2)与本标段的其他投标人存在控股、管理关系的；(3)与本标段的其他投标人单位负责人为同一人的。 建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，应根据( )确定的监理目标建立项目监理机构。A.监理实施细则B.建设工程监理合同C.监理大纲D.

37、监理规划 答案：B解析： 建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，项目监理机构的建立应根据建设工程监理合同中确定的监理目标，制定总目标并明确划分监理机构的分解目标。网络计划工期优化的前提是()A、计算工期不满足计划工期B、不改变各项工作之间的逻辑关系C、计划工期不满足计算工期D、将关键工作压缩成非关键工作答案：A解析：所谓工程优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。监理工程师每日一练9辑 第9辑合同法，下列关于要约失效的说法，错误的是（ ）。A.受要约人对要约的内容作出变更B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.

38、拒绝要约的通知到达要约人答案：A解析：本题考查的是合同法主要内容。下列情形之一，要约失效：（1）拒绝要约的通知到达要约人；（2）要约人依法撤销要约；（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。选项A错误，受要约人对要约的内容作出实质性变更要约实效。不能以不动产作为担保财产的担保方式是（）。A.定金B.抵押C.质押D.留置答案：A,C,D解析：由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故 B.责任事故 C.发包人责任事故 D.承包人责任事故答案：B解析： 本题考查的是生产安全事故调查与处理。责任事故指由于管理

39、不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故。某公路工程采用招标代理方式进行施工招标。在招标与施工阶段发生了如下事件：事件1：招标代理机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席，当地招标投标管理办公室主任，以及从交通运输主管部门建立的评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事件2：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，其保证金额为合同总额的20%。事件3：施工中因地震导致施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料（施工单位负责采购）损毁；部

40、分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤，施工单位承担了全部医疗费用24万元（其中建设单位受伤人员医疗费用3万元，施工单位受伤人员医疗费用21万元）；施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件4：建设单位采购的大型工程设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中，该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。4.就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说明理由。答案：解析：4.就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由建设单位承担。理由：施工合同主体是建设单位和施工单位，建设单位采购的材料设备经检查试验通过后，仍不能解除建设单位供应材料设备存在的质量缺陷责任。下列关于代理型CM模式的表述中，正确的有（ ）。 A.GMP数额的谈判是CM合同谈判的焦点和难点 B.CM单位对设计单位没有指令权 C.业主与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同 D.CM单位是业主的咨询单位 E.代理型CM模式的管理效果没有非代理型CM模式的管理效果好答案：B,D解析：