工程施工劳务分包合同确认版.doc

《工程施工劳务分包合同确认版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工劳务分包合同确认版.doc（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程施工劳务分包合同本协议由以下双方签署：甲方（工程承包人）： 乙方（劳务分包人）： 鉴于 （以下简称为“发包人”）及甲方已经签订施工总承包合同。经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。一、劳务分包人资质情况身份证号码：_发证机关：_资质专业及等级：_证件时间及有效期：_二、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 三、分包工作期限开始工作日期： 年 月 日，结束工作日期： 年 月 日，总日历工作天数为： 天。四、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定 等级。或双方约定的 。 备注： 。五、劳务分包

2、人义务 1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自及发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及及完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施；3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执

3、行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；及现场其他单位协调配合，照顾全局；5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按标准化工地要求设置标牌；6、配合工程承包人办理交工验收；7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包

4、人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；9、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人的指令。10、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行及劳务作业有关的所有义务及工作程序。六、安全责任1、劳务分包人应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。2、劳务分包人应对其在施工场地

5、的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因劳务分包人聘请的工作人员在施工现场发生财产或人身伤害，由劳务分包人承担相应责任及发生的费用。七、劳务报酬1、本工程的劳务报酬采用下列第 方式计算：（1）固定劳务报酬（含管理费）；（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。2、采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计 元。3、采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为： ，单价为 元； ，单价为 元； ，单价为 元。4、采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为： ，单价为 元； ，单价为 元

6、； ，单价为 元。八、工时及工程量的确认1、采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。2、采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。3、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。九、施工验收1、劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后

7、7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。2、全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量在质量保修期内承担质量保修责任。十、劳务报酬支付1、合同生效即支付预付款 元； 2、中间支付： ；3、全部工作完成，经工程承包人认可后一个月，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。十一、违约

8、责任当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：1、劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 元的违约金；2、劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务分包人应向工程承包人支付元人民币的违约金。十二、其它1、双方送达有关资料、函件，一方以本合同所列明的联系地址以书面邮寄的方式一经发出即视为履行送达义务（对方即视为已知悉邮寄信函的内容或收到有关资料，而不论对方是否实际签收）。一方若变更联系地址，应当自变更之日起三日内书面通知另一方，否则即应承担不利后果。此外，双方确认，若发生诉讼或仲裁，则上述联系地址为各方确认的送达地址（法院或仲裁机构的文书一经发出，无论对方是否签收均视为送达）。2、双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不能解决的由本合同签署地厦门市海沧区有管辖权的法院管辖。3、本合同一式两份，由工程承包人和劳务分包人各执一份，自双方签署之时起生效。甲方： 住址： 身份证号码： 联系电话： 时间： 年 月 日乙方： 住址： 身份证号码： 联系电话： 时间： 年 月 日4 / 4