劳务合同参考.doc

《劳务合同参考.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务合同参考.doc（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、劳务合同-参考建设工程劳务分包合同巩义市东区人民医院总承包人：郑州建工集团有限公司巩义市东区人民医院项目部 劳务承包人： 目 录1.工程概况32.乙方资质情况33.双方代表44.乙方工作内容及范围45.劳务分包合同形式76.劳务分包合同价款与结算87.工程价款调整及签证办理88.合同款支付99.合同总工期及总工期确定910.工程质量验收及技术管理1011.甲方责任与义务1212.乙方责任与义务1313.安全施工及事故善后处理1514.材料、设备供应及机械、设备使用要求1515.工期控制及奖罚1616.违约责任1717.履约保证金1718.合同争议解决1819.合同生效与终止18合 同 正 文总

2、承包人（全称）：郑州建工集团有限公司，简称“甲方”） 劳务承包人（全称）： （简称“乙方”） 为规范本工程劳务分包管理，明确甲乙双方权利和义务，保护双方合法权益，根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程实际情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1.工程概况1.1.工程名称：巩义市人民医院东区医院门急诊医技楼。1.2.工程地点：河南省巩义市东区紫荆路。1.3.建设单位：巩义市人民医院（以下简称“建设单位”）1.4.监理单位： （以下简

3、称“监理单位”）1.5.总建筑面积（暂定）：76425，本工程建筑面积按建筑工程面积计算规范（GB/T50353-2005）计算办法依本工程施工图纸据实计算。1.6.施工依据：工程施工图纸；工程变更（图纸答疑、图纸会审纪要、设计变更及工作、技术联系（核定）单），现行建筑规范、图集及相关技术资料；1.7.质量等级：约定结构中州杯。 安全文明等级：约定省文明工地。1.8乙方施工范围及提供分包劳务内容：发包人要求工程承包人所做一切工作内容（除工程承包人分包工程外），以及工程承包人要求乙方完成工作内容，均为乙方工作内容。 2.乙方资质情况2.1.资质证书编号及发证机关： 2.2.资质专业及等级： 2.

4、3.组织机构类型及代码： 2.4.安全生产许可证编号： 3.双方代表3.1.甲方项目负责人为 ；代表甲方全面履行合同各项职责，负责协调乙方与现场其它分包、施工工序之间关系，向乙方发布施工指令。3.2.乙方项目负责人为 ；代表乙方全权处理乙方施工中一切事务。乙方代表必须常驻现场，并积极配合甲方全面履行本合同条款。4.乙方工作内容及范围4.1.乙方承包范围一般约定：乙方承包范围为图纸中结构工程全部，建筑工程中除甲方及建设单位分包工程以外所有内容，具体列述如下：乙方承包范围包括：土建施工图纸，工程变更（图纸答疑、图纸会审纪要、设计变更及工作、技术联系核定单）、招标文件、招标答疑及补充答疑、变更签证范

5、围内等除甲方和建设单位分包工程以外所有工程及机电预留、预埋工程；甲方其它指定专业分包工程预埋；乙方承包范围包括但不仅限于本合同所罗列之项目；甲方分包工程有：基础土方开挖及运输、基坑边坡支护，给排水工程、电气工程、暖通工程、防水工程（刚性防水工程人工由乙方完成）、外墙外保温工程、楼梯扶手、铝合金型材构件、雨落水管安装等；本合同未包含其他分包工程（即总承包合同约定建设单位分包工程），详细范围见乙方工作与甲方分包工程工作范围及界面。建设单位分包工程：包括电梯安装工程、消防工程、智能化安防工程、弱电穿线工程、设备安装工程、天然气工程、热力工程、防盗门、防火门、门连窗、电子对讲门、中央空调、医院内部精装

6、修工程。根据本工程施工图纸及施工工艺、进度、质量要求，如因乙方原因无法保证计划进度及技术工艺要求，甲方有权将分部分项工程另行安排其他单位或班组进场施工，其发生劳务费用按同期市场价从乙方价款中扣除。4.2.本工程施工范围工作范围及界面 下列施工内容无论设计图纸是否包含，但其施工劳务费均包含在劳务承包单价中，如施工图纸包含但在实际过程中未发生，最终结算时，根据施工内容实际发生情况参照同期单项工程人工费市场价从合同单价中予以扣减。4.2.1.地基与基础工程：熟悉施工图纸，测量放线及座标、高程交接，提供拟用以本工程测量器具检测报告，做好施工前准备工作。人工场地平整：按甲方施工方案或技术交底要求设置排水

7、沟，场地平整度应满足规范规定质量要求及施工需求。土方开挖及挡土墙砌筑：柱墩及独立基础土方开挖人工配合，基底30厚人工挖土及机械开挖不到部分挖土；挡土墙砌筑；基坑（槽）及室内外回填土施工，土方回填，分层夯实后必须满足验收规范和设计要求。基础砖胎模、垫层抹平压光、防水找平层及保护层施工；室外散水、台阶及坡道（含面层地砖、石材）施工；主楼和车库基础、构造筏板及地下室主体结构中钢筋、模板、混凝土工程、填充墙及装饰与装修工程施工。塔吊基础、施工电梯基础、搅拌机械基础、钢筋机械基础、生产区功能房基础、地磅基础、生产区道路、材料堆场硬化、样板展示及硬化、安全讲评台等安全文明设施。作业面上排水及冬雨季施工所需

8、各种防雨、保暖材料和设备。4.2.2.主体结构：施工内容主要包括：本工程图纸设计所示所有主体结构工程，按照施工图纸要求进行洞口（包括但不限于通风口、过墙洞、空调洞、电梯呼机盒及机房预留洞）预留；栏杆、爬梯、栏杆及晾衣架等预埋件或预埋钢板预埋；按照设计要求配合水电安装工程、暖通消防工程等其他专业分包进行预埋和洞口预留（施工图纸中所有预留洞口、预埋管）等工作；电井、水井等管井预留钢筋及混凝土二次浇筑；完成机电设备施工完成后洞口修复和封堵工作。包括原材料、半成品从加工场地运输到工作面；包括钢筋分项各类焊接和连接；混凝土养护及其材料。甲方提供主材：钢筋、商业砼；砖、水泥、砂、石。乙方自备辅材：除甲方提

9、供主材以外其他材料。4.2.3.填充墙砌体及其他二次结构：甲方提供主材：砌块、水泥（白水泥）、砂石料、石灰膏。乙方自备辅材：除甲方提供主材以外其他材料。乙方自备所有机具；施工内容主要包括：施工放线、砂浆材料按照设计和甲方要求制备；建筑图中包含所有砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶及其他零星砌体及构件施工；机电及安装穿墙管道二次堵洞、堵缝、修补，设备预留通道事后补砌封堵，门、窗框、消火栓箱与墙体缝隙封堵，电梯门套背后封堵等所有事后墙体封堵；清理：清扫墙面及清理落地灰、砖等，施工前后，所有剩余材料及垃圾均须运至甲方指定地点并分类堆放。4.2.4.装饰装修工程施工内容：内外墙抹灰（含拉毛胶、耐碱网格布或

10、加强钢丝网），内墙抹灰及修理达到清水墙交房条件，外墙抹灰应满足外墙外保温、外墙涂料等后序工程施工工艺要求；顶棚修理、批白；公共部分乳胶漆；楼地面（含地面）地坪、踢脚线、地板砖，屋面工程（除防水及保温工程外）施工；其他专业分包预留及施工洞口封堵；室外散水、台阶及坡道等装饰装修施工；配合防水工程闭水试验；负责竣工验收前卫生清理；会同甲方共同组织实施竣工验收、分户验收及向业主公司交房。4.2.5.机械设备及材料4.2.5.1. 乙方负责组织提供施工所需要塔吊、施工电梯、汽车吊、龙门架、地泵（汽车泵）等大型施工机械（负责按规范要求进行设备检测并配齐指挥操作人员）、中小型机具、辅助材料、周转材料；外脚手

11、架体系搭拆及维护设备及材料；木工棚、钢筋棚等施工所需要场所材料设备、搭拆及维护；支撑体系材料设备、搭拆及维护等。4.2.5.2.负责提供除甲方提供主要材料（包括：钢材、商品混凝土、水泥、砌块、加气块、面砖、内墙漆或涂料、屋面地砖、砂石、预埋铁件材料）外其他所有辅助材料（含预留空调洞用套管）。4.2.6.临建、临电、临水甲方提供现有办公用房及民工住宿用房，但其办公生活用品及设施由乙方配置，民工住宿用房不足部分由乙方自行安排；乙方负责现场临电、临水，临电甲方提供到一级配电；一级以下到作业面施工用电设施及其维护，由乙方负责；供水主管道由甲方配置到消防水池，消防水池土建由乙方负责，生产区到作业面施工用

12、水设施及其维护，由乙方负责； 4.3.与分包工程配合甲方和建设单位分包工程，乙方应对其进行服务、配合、协调、照管等，其配合费、管理费及需要提供现有垂直运输机械及现有脚手架等可能发生所有费用，已经全部包含在本合同单价中。4.4.安全文明施工乙方负责按国家、地方及甲方企业标准及相关规范、标准组织建设安全防护及文明施工设施并负责维护，包括施工现场安全教育、安全防护、安全用电、现场文明标化管理等，必须做到安全生产、文明施工；乙方负责承担由于自身工作原因造成安全事故责任及由此发生所有费用；乙方负责承担由于自身工作原因造成政府行政性处罚及建设单位、监理方处罚；本工程安全文明施工目标是确保“郑州市安全文明标

13、准化工地”，争创“河南省安全文明工地”，本工程安全文明施工履约保证金为20万元，完成创标化目标，甲方全额无息退还乙方，完不成创标化目标甲方全额扣除该履约保证金。5.劳务分包合同形式5.1.本工程劳务分包合同形式是：确定分包工作内容、按建筑面积单价包干、工程竣工进行结算，结算总价=包干单价实际建筑面积+变更签证；5.2.本工程建筑面积按建筑工程面积计算规范（GB/T50353-2005）计算办法依本工程施工图纸据实计算；主楼部分基础筏板另加一层建筑面积，转换层另加50%建筑面积。5.3.本工程合同单价已全部考虑和涵盖所有劳动用工，工程施工中不签署其他任何零星用工。6.劳务分包合同价款与结算6.1

14、. 按建筑面积确定承包单价7.工程价款调整及签证办理7.1.施工现场条件所引发各种费用（包括但不限于临时用水电远距离敷设、材料二次倒运、场地搬迁、临时房搬迁等）已包含在合同单价中。7.2.乙方已充分考虑了政策、市场、施工措施调整、施工现场调整搬迁及加固以及其它各种风险因素，在施工期间不得以任何理由提出本合同约定单价和总价款调整。7.3.甲方及建设单位分包工程工程配合费已在合同单价中考虑；7.4.属于变更减少事项，甲方与乙方在事项发生后7天内（重大变更延至15日内）予以核对确认，并签署书面结算确认单，作为最终结算依据。7.5.工程施工中发生一般性设计变更和工序变化，其发生人工费已考虑在劳务承包单

15、价中，结算中不予考虑；定额人工费超过2000.00元以上较大设计变更，只对定额人工费超出2000.00元部分进行调整，调整双方应书面确认，作为最终结算依据。7.6.凡甲方签发各种工程变更，乙方应无条件按甲方要求组织施工；若乙方拒绝施工，甲方有权安排第三方进场施工，并按实际发生费用另加20%管理费从乙方总价款中扣除。7.7.所有项目签证必须由甲方委派现场施工员、项目技术负责人、预算员共同签字认可并由项目负责人签字、加盖项目部印章后方视为生效，否则，均不作为结算依据。7.8.所有签证及变更均执行双月核算制度，并在双月5日-10日为核算时间，超过约定时间不再办理，对于增加部分不予计算，对于减少部分双

16、倍扣除。8.合同款支付8.1.合同价款按工程进度形象部位和工程工期控制节点要求，参照总包合同相关约定，按单位工程分期分批支付；8.2.具体付款节点及支付金额（见附表）；8.3.本工程无预付款。8.4.节点进度付款前提：8.4.1.节点工程经监理单位和甲方验收合格【分阶段验收时】；8.4.2.节点工程完工并通过相关验收合格后15日内；8.4.3.若因建设方工程款不能及时足额支付，进而造成甲方给乙方工程款支付不及时、足额，乙方承诺保证连续施工一个月。8.4.4.任何缓付、迟付工程款均不计取利息。8.4.5.乙方应郑重承诺，无论甲方节点付款和最终付款是否足额到位，都不得拖欠民工工资。9.合同总工期及

17、总工期确定9.1合同总工期及竣工日期确定开工日期具体时间按照监理签发开工令为准，竣工日期具体时间按照监理签发开工令规定日期计算确定，合同工期总日历天数500日历天；竣工日期以通过五大责任主体验收并将最终劳务分包决算资料上报给甲方之日起为准。9.2.工期要求和主要控制性工期节点要求：乙方应对总工期各种影响因素进行充分考虑，合同总工期包含可能出现不利于施工各种自然因素及社会因素（包括但不限于冬施、节假日、降雨（雪）、大风、沙尘暴、高（中）考期间施工管制，政府召开各类会议期间施工管制、交通管制，现场扰民及民扰，大型机械设备故障，因承包方原因造成工程停工）做出充分预见，并制定周密施工方案及对策。合同工

18、期双方确定后，工程工期和合同价款不会因上述施工方案调整而做任何变更。本工程关键性控制节点，按照开工时间节点控制，总工期500天不调整：10.工程质量验收及技术管理10.1.工程质量要求：双方约定质量等级结构“中州杯”。10.2.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出指令施工，随时接受甲方检查检验，并为检查检验提供便利条件。 10.3.工程质量达不到约定标准部分，乙方应按甲方要求修复和返工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，自行承担修复和返工费用，并负责赔偿甲方材料费用，工期不予顺延。10.4.乙方在工程开工前组织有关技术人员认真审查施工图，找出图纸中设计相互矛盾、

19、重要遗漏、影响施工问题，并在施工前一周内提交甲方，在图纸会审予以解决；10.5.因乙方未认真审查图纸造成停工、返工损失（工期，费用）由乙方自行承担；10.6.乙方应于施工前按有关规定做好技术交底、安全交底；10.7.乙方在施工前应仔细审阅图纸，对涉及结构问题应提前15天提出解决申请，建筑问题提前10天提出解决申请，修改意见和材料代用提前7天提出申请，乙方未按上述时间规定提出解决问题申请，造成工程停工、误工、返工损失由乙方负责，乙方在规定时间内提出申请，甲方应及时解决；10.8.施工中，乙方不得对原工程设计私自进行变更，因乙方擅自变更设计，其发生费用及由此造成甲方损失由劳务承包方承担，延误工期不

20、予顺延；10.9.隐蔽工程和中间验收 ：10.9.1.工程具备隐蔽条件事先由乙方进行自检，并在隐蔽验收前12小时通知甲方验收。通知包括隐蔽内容、验收时间和地点。甲方组织建设单位、监理单位进行验收，验收合格，乙方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定时间内整改后重新验收。10.9.2.经甲方、监理单位验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，并在验收记录上签字，乙方可进行隐蔽或继续施工。 10.9.3.重新检验：无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生全部费用，并赔偿乙方损失，并相应顺延

21、工期。检验不合格，乙方承担发生全部费用，工期不予顺延。10.9.4.甲方按照要求由甲方委托检测机构进行检测和检验时，乙方应积极配合检测和检验，并负责对所检测和检验部位修复和修补。10.9.5.室内现浇顶棚混凝土表面施工质量必须达到一般抹灰标准规定平整度和光洁度，若达不到要求时，由乙方负责自费处理，并赔偿甲方相应损失。10.9.6.为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病部位，乙方应做样板供甲方确认（包括砌体、抹灰、涂料、面砖、石材装修、阳台栏杆、空调挡板或百页等），样板部位工程经甲方验收合格后乙方方可按样板进行大面积施工；砌体工程开始后，乙方应按甲方提供户型图完成砌体和水电定位施工样板间，

22、经甲方、监理工程师和建设单位确认后方可大面积施工。10.9.7.工程主体结构出现重大质量问题或事故并被建设行政主管部门通报批评，甲方对乙方处以20万元罚款；10.9.8.其它约定详见质量管理有关规定（另附）。10.9.9.在施工过程中如建设单位或甲方另有其它质量、工艺要求，甲方将以工艺技术要求通知书和工程变更单形式进行约定，乙方必须按照工艺技术要求通知书和工程变更单要求内容组织施工。10.9.10.乙方应争取一次通过竣工验收，如果第一次竣工验收未达到合格标准，但经过整改后顺利通过复验，甲方不予追究乙方责任，若经过整改仍未通过竣工验收，乙方应承担合同总价款1%违约金并承担由此给甲方带来一切损失。

23、11.甲方责任与义务11.1.负责在本工程开工后，向乙方提供图纸2套，与本图纸工作有关标准图集由乙方自购。11.2.组建与工程相适应项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理各项工作，对本工程质量、工期及安全文明施工负总责。11.3.甲方有权审查乙方队伍组成合理性，当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程工作人员，有提议撤换权利，乙方应积极考虑进行调整。11.4.负责提供生产用水、用电，并负责水电费缴纳；乙方应厉行节约，甲方有权随时抽查监督乙方用水用电行为，若发现有浪费或不良使用行为，甲方有权给予处罚。11.5.负责与建设单位、监理单位及政府有关部门进行接洽和协调，处理和解决现场施工重大

24、事项及重要工作关系，确保工程顺利进展。11.6.依照本合同相关约定，向乙方支付劳务分包工程款；11.7.负责向乙方提供下列条件：11.7.1.负责向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件施工场地，具备开工条件施工场地交付要求为：三通一平。11.7.2.负责完成水、电等施工主要管线及主要施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需能源供应等必要条件；11.7.3.负责办理本工程合法施工手续，但涉及劳务分包自身手续及费用均由乙方办理和承担；11.7.4.负责向乙方提供相应水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：开工前3天，书面通知，现场交验；11.7.5.负责向乙方提供可以满足本工程需要临时生产

25、、生活设施，其中包括：民工食宿用住房及一级二级配电设施、供水主管道设施、施工现场消防设施；11.7.6.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织审核年、季、月、周施工进度计划，主要物资需用量计划表，负责并组织实施对质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验控制、监督、检查及验收；11.7.7.负责对乙方测量定位进行审核验收，负责沉降观测及向乙方进行技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料收集整理及交工验收；11.8.负责统筹安排、协调解决非乙方独立使用临时生产、生活设施及施工场地；12.乙方责任与义务12.1.负责按甲方要求组织建立与本工程劳务分包施工相匹配组织管理架构，配

26、齐相关施工管理及技术人员，组织劳务分包施工管理各项工作，对本工程质量、工期及安全文明施工向甲方负责；乙方必须配备现场负责人（不少于1人）、技术负责人（不少于1人）、栋号负责人（每栋楼不少于1人）、专职安全员（不少于3人）、专职质检员（不少于3人）、专职放线员（不少于3人）；其他岗位工作人员乙方应根据需要作好相应设置。12.2.负责劳务作业层面工程测量定位、按规范、图纸及甲方要求向施工班组进行技术交底；12.3.负责按施工组织设计总进度计划要求，每月24日上午十点前向甲方提交下月施工进度计划，每周周四上午九点前提供周进度计划，有阶段要求，应提交阶段施工计划，必要时按工程甲方要求提交阶段进度计划，

27、以及与完成上述施工进度计划相适应劳动力计划，经甲方批准后组织实施；12.4.负责组织具有相应资格证书技术工人投入工作；工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种及身份证号码）报甲方并会同甲方共同办理员工上岗胸牌等证件；乙方及其员工应自觉遵守法律法规及甲方制定各项规章制度；特种岗位员工必须做到持证上岗；12.5.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够人力、物力、保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部

28、门对施工现场管理规定，做到安全文明施工；承担由于自身责任造成质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差引起各种罚款、违约金等所有经济损失；12.6.自觉接受建设方、监理方及甲方以及有关部门管理、监督和检查；自觉接受甲方及有关方对其进场人员、设备及材料进行监督检查，对检查中发现问题必须无条件进行整改和纠正；按工程施工要求与现场其他单位协调配合，做到识大体、顾大局；12.7.按甲方要求统一规划堆放材料、机具，并按文明标准化要求设置相应标牌；搞好生活区管理，做好自身责任区安全、治安保卫及计划生育等工作；12.8.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线以及已完工程成品和半成品保护工作，因乙方原因

29、造成损坏、返修，乙方自行承担由此引起一切经济损失及各种罚款；12.9.除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容实施、完工负责，应承担并履行总（分）包合同约定与劳务作业有关所有义务及工作程序。12.10.除甲方同意外，乙方不得将其承包全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包全部工程肢解以后以分包名义分别转包给他人。如现场发现未经甲方同意第三方进入现场施工，甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或单方解除合同等行动，因此造成一切损失均由乙方承担。12.11.乙方应按国家劳动民法典相关规定，依法用工，与用工本人签订劳动合同，并及时支付劳动报酬，不得随意拖延或克扣民工工资；如出现到建设单位聚众讨薪，每发生一起

30、处罚乙方10000.00元，发生到政府部门闹事事件，每发生一处罚乙方30000.00元。12.12.根据 “谁用工，谁负责”原则，乙方应按照相关规定办理好所用工人员人身意外保险和第三者意外伤害险，自行购买劳动保护用品，并办理必要医疗保险；民工医疗、保险、福利费已包括在劳务承包单价中。12.13.乙方必须制订并严格遵守安全生产措施及操作规程：12.13.1.乙方工人不得在宿舍内私拉电线电源、烧电炉、热得快、电热毯等类似电器。12.13.2.乙方在施工过程中必须加强对自己队伍管理教育。所有人员必须遵守甲方各项规章制度、管理条例，决不允许酗酒、赌博、偷盗、打架斗殴，如有上述现象发生，甲方将视情节轻重

31、，处以3000-5000元不等罚款，直至清除出工地，情节严重交由公安部门处理。12.13.3.严格遵守有关消防、保卫、交通安全、环卫、社会治安方面规定。若因乙方原因造成一切事故、灾害，其经济及法律责任由乙方自行承担。由此造成甲方损失由乙方赔偿。12.13.4.乙方应采取恰当方式对施工成品、半成品进行妥善保护，防止交叉施工造成污染与损害，并保证不损害其它分包单位施工作业成果，如有损害，乙方应自费予以修复。12.14.乙方在开工前应向甲方提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证、检测报告等证件。12.15.乙方对甲方下发或转发各种工作文件、设计文件、罚款通知单一律不得拒收，如若有对各种文件有不同意

32、见和看法，可书面进行回复。13.安全施工及事故善后处理13.1.甲方、乙方必须贯彻、执行国家及地方行业主管部门颁布实施有关安全生产法律法规及各项规定，严格按安全标准组织实施。13.2.必须采取严格安全防范措施，防患于未然，杜绝重大安全事故发生，协同甲方共建安全文明标准化工地。13.3.一旦发生安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时采取紧急措施全力组织抢救伤者，积极做好善后处理工作；按要求保护事故现场，并做好书面调查记录或影像资料。13.4.甲方和乙方对事故责任有争议，可依法交由相关部门处理。14.材料、设备供应及机械、设备使用要求14.1.乙方应在接到图纸后，向工程甲方提交按本合同约定材

33、料、设备供应计划，经双方确认后，乙方应按供应计划要求质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时运至现场，材料、设备进场应按项目部规定程序报验，经验收，不合格材料、设备必须无条件退场更换；14.2.由甲方供应材料须由乙方根据工程进度提出材料进场计划，报甲方审核后，由甲方按计划组织进场，需要乙方装卸车，乙方必须及时组织实施（费用已含在劳务承包总价中，不再另行计取费用），如材料质量、数量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，由甲方负责纠正处理；乙方应按工程进度需要提交材料计划，并严格依照规范和本工程设计要求合理使用材料，坚决杜绝材料浪费，如因乙方原因造成材料浪费，甲方将随时对

34、浪费材料进行计量，并按材料采购价3倍向乙方索赔。14.3.乙方如若拆除外脚手架、塔吊、施工电梯、楼层施工电源、水源，需提前一周上报甲方项目负责人，经项目负责人批准后方可进行上述机械设备拆除，否则，乙方应自费予以恢复。15.工期控制及奖罚15.1.只有出现以下情况，经甲方现场负责人确认，并提供甲方认可有效工期签证，工期方可相应顺延；15.1.1.不可抗力影响（因天气和其它可预见自然原因工期不予顺延）；15.1.2.甲方提供施工作业面时间延误达72小时以上；15.1.3.乙方以书面形式提出材料计划申请，但未能在规定时间内获得甲方必须指示答复，致使施工不能正常进行，造成停工、窝工且连续超过24小时；

35、15.1.4.因甲方原因造成停水、停电且一周内累计超过24小时；15.1.5.甲方同意工期顺延其他情况；15.2.出现上述情况，乙方应尽快统计出所造成工期延误时间，并于事情发生后7天内向甲方项目负责人（代表）进行签证。如果乙方超过7天未办理工期顺延签证，视为放弃工期顺延；甲方在7天内给予回复，逾期末答复，视为默认。15.3.关键性控制性节点：本工程关键性控制性工期节点为：地下室主体封顶、主体封顶、竣工验收、交付业主等4个节点，如不能按计划节点工期完成以上4个节点，每个节点扣除合同总价款3工期违约金。15.4.由于乙方原因，造成合同总工期延误，乙方除承担甲方总包合同约定工期违约金及建设方处罚外，

36、还要承担每天5000.00工期延误处罚。15.5.乙方应按照要求向甲方于每月24日前上报分楼号、分部位月进度计划（满足节点进度计划和总进度计划要求），经过甲方批准进度计划将作为进度计划控制依据，月进度计划中完成率达到95%以上时不予奖罚，每降低5个百分点或每延误一天，处以1000.00元/天工期罚款（按单体和部位计算），推迟3-7天处罚按每天5000.00元进行处罚，推迟7天以上按每天10000.00元进行处罚。15.6.乙方除接受上述因自身原因造成甲方违约处罚外，还应承担甲方与建设单位签订总包合同约定相对应工期违约责任和经济处罚。16.违约责任16.1.甲方违约责任：16.1.1.由于甲方原

37、因造成停工、窝工累计达到3天（含3天）以上甲方应按实际发生情况向乙方赔偿损失，工期予以顺延。具体赔偿事宜双方应随时办理书面确认文件，作为决算依据。16.1.2.由于甲方施工管理人员指挥失误造成工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。16.2.乙方违约责任：16.2.1.因乙方原因造成重大节点工期严重延误或出现严重质量问题甚至质量事故，甲方有权中止合同，并要求乙方在3日内退出施工现场；但甲方应按要求在乙方退出施工现场时限内，与乙方就结算事宜达成一致。16.2.2.如发现乙方所辖班组施工能力及其组织严重不符合本工程要求且已出现重大工作失误，甲方有权要求乙方在约定时间内进行更换和调整，否则，甲

38、方有权暂停施工，期间窝工损失及其他违约责任由乙方承担。16.2.3.因乙方原因造成质量事故或工期延误，其工料及其他相应损失一律由乙方承担。因乙方未完全积极响应甲方有关质量和安全文明施工要求，造成质量、安全问题处罚，由乙方承担。17.履约保证金17.1.本合同风险抵押金为 万元，本履约保证金由乙方在工程开工前3天交付甲方；本履约保证金主要用于保障工程前期施工民工工资支付及大宗材料供应。17.2.履约保证金无息退还节点：18.合同争议解决在合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成，可申请有关部门调解；协商调解不成，任何一方可向合同履行所在地法院提起诉讼。19.合同生效与终止19.1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。19.2.本合同在完成分包工作内容、履行完维修责任并结清工程尾款后终止。19.3.本合同一式肆份,双方各执一份,甲方备案留存两份。19.4.本合同未尽事宜可经双方协商并形成书面文件，与本合同具有同等效力。甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：时间： 年 月 日 时间： 年 月 日