2022新版建设工程施工劳务分包合同／范本合同范本(精篇).docx

《2022新版建设工程施工劳务分包合同／范本合同范本(精篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版建设工程施工劳务分包合同／范本合同范本(精篇).docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-08742022新版建设工程施工劳务分包合同/范本合同范本（精合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版建设工程施工劳务分包合同/范本合同范本（精篇）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载

2、修改或直接打印。承包人（甲方）：地址：劳务分包人（乙方）：地址：为确保甲方承建的 工程劳务承包合同工程J顺利完工,根据施工安排，甲方将 工程承包给乙方施工。根据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，为明确甲乙双方在施工 过程中的职责，经双方协商，签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、工程期限合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1、开工日期：年 月 日。2、竣工日期：年 月 So3、总工期为：共 个日历天。三、工程造价L工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业 主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。

3、2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、 职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的 影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、 不可防止、不能克服的事情）。3、单价：；工程量：；合同总 价：O四、工程结算L施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工 程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90% ,甲方 工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为质 量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材 料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的 罚款票据金额；合同规定扣除的其

4、他款项。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程 款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核， 同时将上月工人签字的工资表复印T分交到甲方财务部门。3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完 成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工 程数量结算。4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期 为甲方交工证书签发之日起年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保存金扣除。五、材料设备的供应L凡甲方

5、统一采购的特殊材料设备，未经甲方同意，乙方不得 自购，一经发现自行采购将按所列单价的倍进行处分，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工 地，更严禁将材料出售。乙方超过计划使用材料设备%的局部,甲方按合同执行期间市场最高价的%对乙方加收资金占用费、 采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一 经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处分。2、水电由乙方自行解决，假设利用甲方供电的，电费按 元/合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 度收取,用电数量为正常消耗量加损耗量。六、施工图纸1、甲方在开工前5天内，向乙方提供一套复印的

6、施工图纸。2、甲方提供的施工图纸、说明、技术交畸口有关材料作为施工 的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问 及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。3、非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性 工程的施工依据。4、变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。5、乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须 报请甲方审核批准后方可使用。七、甲方的工作L按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料 和设备。2、负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及 平安文明施工进行监督。3、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施

7、工进度、工程 质量、平安生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提 出整改意见，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同开具罚款票据。4根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。5、按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。八、乙方的工作L编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。2、服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和平安生 产。4、乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。5、对已完工的工程和安装的设备

8、，在验交前应负责保管，保证其完好状态。6、及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资7、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。九、劳务分包人资质1、资质证书编号：；2、资质专业及等级：o十、工程质量合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1、乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工 程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽 查和重点检查，并提供必要的检查条件。2、乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量 保证合格率100%，优良率到达95%以上，并到达甲方工程质量计 划的质量目标。3、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程

9、，乙方应在甲方 规定的时间内无偿返工，到达工程质量验收标准。假设返工后仍达不到 工程质量验收标准的，由乙方承当违约责任。十一、平安施工1、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于平安生产的规定， 重视施工现场作业平安，制定平安措施，做好特殊工种的劳动保护工 作。2、乙方负责施工范围内的平安事故处理及一切平安责任。乙方 必须安排专业的平安管理人员，负责施工段内的一切平安，经常检查 设备、机械、平安标志的完好情况，杜绝一切平安事故的发生。3、为了保护工程、保障施工人员和群众的平安，在必要的地点 和时间内，乙方应设置照明、平安警戒标志和看守。同时做好劳动保 护保证措施及相应工程工程要求的硬件措施，甲方不

10、承当任何费用。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同4、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构， 甲方代表应按规定向上级平安、建设主管部门报告。甲方应为抢救提 供必要的条件，所有的费用由乙方承当，甲方不承当任何连带责任。十二、工程转包与分包本工程不允许分包或转包，假设乙方违反这一规定，甲方有权单方 终止本合同，并没收履约保证金。十三、违约责任1、因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延。2、因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙 方返工或返修，其费用由乙方承当，影响工期的，由乙方承当违约责 任。3、因乙方责任导致工程不能继续施工

11、的，甲方有权解除合同， 由此造成的经济损失由乙方承当。4、假设乙方不经甲方同意而自行终止合同,甲方有权只按乙方所 完成合格工程的工程量的60%予以支付,剩余的40%作为甲方对乙 方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。十四、附那么1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订 补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。3、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。甲方：代表人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：年 月 日乙方：代表人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：年 月 日您可以在此处填写公司名称或地址