幼儿园消防合同样本.doc

《幼儿园消防合同样本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《幼儿园消防合同样本.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、幼儿园消防合同样本 建 设 施 工 合 同（正本）工程名称：消防报建工程工程地点：发 包 人：承 包 人：广州市 消防工程有限公司日 期：2011年12月6日广州市建设工程施工合同发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 广州市 消防工程有限公司 根据中华人民共和国民法典及有关规定，结合工程具体情况，签订本合同。第一条 工程项目(一) 工程名称： (二) 工程地点： (三) 承包范围：代理取得建设工程消防设计备案、建设工程竣工验收消防备案；(四) 承包方式：合同包干价，本项目不含任何与施工相关事宜；第二条 工程造价（总包）人民币大写：玖万伍仟元正（￥95000.00元）不含税 第三条 工期（一）按定

2、标规定，装修施工期为 自然日，自 2013 年 月 日开工至 2013 年 月 日竣工验收止，非乙方原因日期相应顺延；（注：合同含施工时，结束日期为各专业竣工日起计延长一个月）。 （二）在履约过程中，根据变更设计所影响工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。第四条 工程质量标准和保修期(一) 工程质量标准按国家现行施工验收规范 进行施工、验收。(二) 工程保修按建设部有关规定执行，系统工程保修期为一年，其中设备见说明书，保修期自竣工验收之日起计。第五条 材料设备供应(一) 工程所需 材料由乙方负责采购到现场。所采购材料必须符合国家规定质量标准，且

3、经甲方确认后，方可施工。 (二) 材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。第六条 工程款支付和结算(一) 合同签定时，甲方应向乙方支付预付款合同额50%【￥47500.00】元；(二) 乙方取得建设工程消防设计备案、建设工程竣工验收消防备案时，甲方应向乙方支付合同余款50%【￥ 47500.00】元；(一) 受款方式A：开户银行：广州银行珠江支行 用户名：广州市汇拓消防工程有限公司 银行帐号：8015B：财务委托人（由委托人持身份证原件及委托函）收取有效支票或款项； 第七条 双方责任(一) 甲方责任1. 办理施工

4、报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府等有关部门批文复印件一套给乙方。2. 开工前 1 天完成由甲乙方和设计方参加施工图会审。3. 审核乙方编制工程预算计划，并在接到预算之日起六十天内回复乙方，以此审定工程预算作为向乙方支付工程备料款和进度款依据。4. 对乙方在施工时发现设计错误提出意见，甲方应在收到书面通知 2 个工作日内会同设计方进行处理并签证。5. 委派 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更，工程期间质量验收及其他事宜。6. 如甲方不按合同约定拨付款，每延期一天，按造价金额千分之五向乙方支付滞纳金。7. 在竣工验收后保修期内，因使用不当引起工程质量问

5、题，其返修费用由甲方负责。8. 甲方按要求及时提供报建所需资料，延迟提供齐备资料，责任及损失由甲方承担；(二) 乙方责任1. 收图后，在开工前 3 天内完成施工图会审，在 5 天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。2. 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。在施工期间发生施工质量、安全事故及群体事件等，均由乙方负责，同时报告甲方。3. 委派 周国伟为现场管理代表，负责施工期间施工质量、安全等问题。4. 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面方式通知甲方。5. 施工中因乙方责任造成停工、返工、材料、器材、

6、停工造成工人人工费用等全部损失均由乙方承担。6. 对竣工验收后保修期内发现施工质量问题，由乙方负责按设计标准在 2 天内免费返修，由此造成一切责任由乙方承担。7. 竣工验收后，施工单位人员必须在 1 天内撤离施工现场。第八条 工程验收(一) 工程验收以施工图及说明书、图纸会审纪录、有关变更书面文件、国家颁发施工及验收规范和质量检验标准为依据。(二) 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。甲方接通知后 2 个工作日内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序施工。(三) 工程（包括单项工程）竣工前 2 天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后 5

7、 个工作日内验收完毕。工程内容及质量符合要求，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料（包括分包工程竣工验收资料）向甲方移交。第九条 违约责任1. 合同双方当事人中任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成经济损失。2. 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应经济损失。3. 乙方单方面更改施工计划致使费用增加，由乙方承担全部责任，如因乙方单方面更改施工计划致使甲方遭受损失，由乙方承担赔偿责任。4. 合同签定后，政府部门执行新政策法规，不属本合同约定范围；遇不可抗力损

8、失，报有关部门裁定。第十条 其它约定条款本合同未明事项，适用中华人民共和国民法典中关于建设工程合同规定。本合同条款内容采用打印方式，修改内容无效；附件一：内部装修消防申报资料与主合同具有同等法律效力；第十一条 争议解决方式发生纠纷双方应友好协商方式解决。如无法解决，向甲方所在地区人民法院提起诉讼。第十二条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收、保修期满并结清款项后失效。本合同正本贰份，双方各执壹份。项目甲 方乙 方单位名称（章）广州市 消防工程有限公司签约人签约时间附件一：内部装修消防申报资料建设单位需提供以下材料（带项为必需提供）：1. 建设单位工商营业执照（或名称预先核准通知书）等合

9、法身份证明文件；（建设单位提供）2. 法定代表人身份证复印件、联系电话；（建设单位提供）3. 大厦土建消防审核意见书及验收意见书复印件，管理处盖章；（管理处提供）4. 房产证复印件两份、租赁备案合同及原件核对；（建设单位提供）5. 大厦命名批文复印件，管理处盖章；（管理处提供）6. 大厦首层总平面图、装修所在楼层总平面图；（管理处提供）7. 装修专业图：设计蓝图一份（需盖设计单位公章、设计章、施工单位公章）、竣工蓝图一份（需盖设计单位公章、设计章、施工单位公章、竣工图章）、设计单位资质及施工单位资质两套（发证机构：建设厅或建设部有效）；开业安检场所增加套；（装修专业提供）8. 装修材料抽样检测报告；（装修单位提供）9. 开业安检场所需提供：自动报警系统操作培训证2人、消防控制中心上岗培训证2人；附件二：客户信息确认1建设单位2详细地址3建筑面积建筑面积 4用途、产权用途 ；产权性质 ；5装修楼层层高 米；区域 ；6栋建筑物总面积 、总层数 层、总高度 米7法人代表法人代表： ；联系电话 ；8建筑物名称9所属派出所备注：1、客户填写信息确认表时：请核实填写，确保内容真实无误； 2、本表确认后，如有修改变更，产生费用建设单位负责； 3、填写产生疑问时，请致电：