天然气管道合同样板.doc

《天然气管道合同样板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天然气管道合同样板.doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新天然气管道合同样板 有限公司天然气管道工程施工合同 合同编号：委托方（甲方）： 有限公司承接方（乙方）： 燃气工程有限公司为明确甲乙双方责任，保障双方权益，经甲乙双方友好协商，在双方自愿、平等基础上，根据中华人民共和国民法典、城市燃气管理办法、城市燃气安全管规定、省燃气管理条例、市燃气管理办法等法律、法规规定，根据建设工程具体情况，签订合同。第一条 工程概况1. 工程名称： ；2. 工程地点： ；3. 乙方所负责施工天然气设施配套工程内容包括如下：（1） 工程内容：主要包括 委托设计院设计、工程监理、设计图纸里面公司红线内（本次包含天然气热水锅炉、厨房用气，锅炉天然气高峰小时用气量为 h，

2、供气压力为0.09MPa。 ）燃气管道、燃气表、阀门和调压设备、报警器及报警箱安装（材料乙供）及管道探伤、工程报建等，包设计、包施工、包材料、包安全、包质量，包报建、包验收。4. 监理：双方约定按以下第（2）种方式执行；（1） 甲方负责聘请，监理费由甲方承担；（2） 乙方负责聘请，监理费包含在工程费中。5. 报建验收：乙方办理天然气工程监检报告手续。第二条 工程进程（1） 合同总工期共 日历天，从开工日期起至完工日期止。开工日期：暂定 2016 年 12 月1 日，最终以甲方现场书面通知进场并具备连续施工条件为准。连续施工条件是指：庭院管道具备安装条件即庭院场地平整、给水、排水、污水、电缆管道

3、等安装完毕；打眼、立管、挂表、表后管分项工序施工能衔接有序进行；甲方为乙方协调提供堆放材料场所。（2） 完工日期：暂定 2017 年 12月 30日，最终以天然气管道工程通过双方内部验收合格并双方签字确认之日为完工日期。（3） 竣工日期：工程通过质监部门验收并发放使用许可证之日为竣工日期。2. 通气时间：暂定 2018 年1月 30 日，要求工程施工完毕，经质监部门验收合格，庭院管网及用气设备具备通气条件并且不存在安全隐患。第三条 工程费金额及付款方式1.根据工程预算，本项工程总包干工程款为人民币￥：1800000（小写）， 元整 (大写): 该费用包括：设计、监理、材料费、燃气表、仪表检定费

4、和质保期内维修费、管道探伤费、施工人工费和税金、监理费、报建费、质检等部门验收费。2.付款方式： 1、合同鉴定日起甲方支付乙方工程材料备料预付款，为工程总价30%，即人民币（：元人民币，大写：元整）给乙方做为工程订金。 2、材料进场后七个工作日内甲方应支付乙方工程进度款30%，即人民币（：元人民币，大写：万 肆仟元做为工程进度与报检进度款） 3、工程尾款：管网工程完成，乙方提交经建设单位、监理单位工程量确认单及全额正规工程发票，乙方提供监检报告及工程竣工后七天内甲方支付35%工程尾款（￥元人民币，大写：元整）。4、竣工一年后7个工作日内支付工程工程质保金尾款5%，（￥元人民币，大写：元整）。5

5、、乙方应在工程验收合格之日起15个工作日内向甲方提供竣工图纸资料两份。 第四条 工程材料、设备1、工程使用材料、设备由乙方提供，材料、设备必须符合国家标准或行业标准。2、乙方所提供管材、管件、调压设备、燃气表及阀门等材料、设备应根据图纸采购，并按有关规定提供质量合格证等相关证件。3、甲方如提出选用超过此标准材料、设备，工程费将由双方协商书面确认。第五条 工程质量 1、 乙方应按照国家GB50028-93城镇燃气设计规范、GJJ33-89城镇燃气输配工程施工验收规范、GJJ94-2003城镇燃气室内工程施工及验收规范进行设计施工和验收，确保工程工期、质量和安全供气。2、本工程质量标准应为合格。质

6、量标准评定以现行国家、地方、行业或企业质量检验评定标准为依据。第六条 工程施工1、 甲乙双方应指定专人进行设计定位与现场施工协调和确认。甲方指定 为甲方工程负责人，联系电话为 ，乙方指定_ 为乙方工程负责人，联系电话为 _ 。 一方如因特殊情况需要变更指定人员或联系电话，应在24小时内通知对方。图纸交接、通知、会议纪要、内部验收等事项，必须经双方指定人员签字确认。2、 对于隐蔽工程，乙方应及时书面通知甲方或监理进行位置确认。事先没通知甲方或监理，乙方自行隐蔽者，甲方有权要求乙方开挖检查；若乙方通知甲方，但甲方人员在1日内未到现场检查视为同意乙方隐蔽，甲方要求开挖检查发生费用由甲方承担。3、 延

7、期开工 （1）乙方因故不能如期开工，须在约定开工日期3天之前，书面向甲方指定工程代表提出延期开工理由和要求。甲方须在收到乙方相关要求后3天内做出书面答复，逾期未答复则视为同意乙方延期开工要求，但完工日期不予顺延。 （2）由于甲方原因要求延期开工未获得乙方同意，或甲方将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此造成费用和损失，并相应顺延工期。4、施工过程中如遇到下列情况中一条或几条，乙方可顺延工期并相应顺延通气时间：（1）按施工准备规定，业主方不能提供施工场地、水、电、障碍物未清，影响进场施工；（2）由于业主方原因变更计划或提出修改施工图或甲方提供资料不准，致使设计方案改变或由施工无法进行原因而影响进度；

8、（3）甲方不按合同约定支付有关款项；（4）甲方其它违约行为，致使乙方无法施工；（5）出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为；（6）合同中约定或甲方同意工期顺延其它情况；（7）验收时甲方承诺整改项目在验收完毕后没有及时进行整改；（8）通气前经乙方检查，确实存在安全隐患情况（如楼栋主体内外装修正在进行、管网旁路面正在施工且没有及时恢复等）；乙方在上述情况发生后3天内，就延误工期以书面形式向甲方递交书面通知。甲方在收到书面通知后3天内予以书面确认，逾期不确认也不提出意见，视为甲方同意顺延工期。如不可抗力或政府行为为持续性时，则在不可抗力或政府行为消除后3天内乙方以书面形式通知甲方。5、暂停施工甲方

9、在必要时可以书面要求乙方暂停施工，但须在书面提出暂停施工要求后24小时内提出书面处理意见，乙方按甲方暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方处理意见后向其提出书面复工要求，经书面同意后继续施工。甲方未在约定时间内提出书面处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时未予书面答复，乙方可自行复工。第七条 安全施工 1、乙方建立HSE管理体系和完善安全生产责任制度，避免生产责任事故发生； 2、出现燃气事故时，乙方应采取各种应急措施进行救援，尽量减少事故对用户和社会公众影响，同时乙方按照国家有关安全管理规定向有关主管部门报告； 3、乙方加强燃气设施安全巡检，消除安全隐患，对危及燃气设施安全行为及时制止

10、，并报告有关主管部门，同时进行宣传，教育、解释，劝阻和书面告知违反规定单位或个人，责令限时进行整改。对逾期不改，书面向甲方或行政执法部门报告。甲方接到乙方报告后，应及时协调执法部门予以查处。 4、乙方按国家劳动防护用品选用规定，为施工人员配发劳动防护用具，并正确穿戴；危险作业执行危险作业许可管理制度逐级上报审批，并监督实施；全面推行文明施工，不断改进工艺，节约资源和能源，尽量减少“三废”排放数量，把对环境影响减少到最低限度。5、甲乙双方对事故责任有争议时，应按照有关主管部门认定处理。第八条 双方职责（一） 甲方职责1、 应按照合同约定及时付款2、 甲方应对和乙方共同确认管位，挂表位置负责，并及

11、时在双方确认方案图上签字认可。负责协调施工现场上各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题，确保乙方在施工过程中不向同现场其他施工队和任何人员支付任何费用，以确保按期完工。3、 组织乙方和设计单位进行图纸会审，进行设计交底，审定施工图预算，做好各方签署会审交底纪要，分送有关单位，会议纪要作为施工补充依据，甲乙双方应书面签字并不得擅自修改。甲方未履行以上各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失，甲方赔偿乙方有关损失，并相应顺延工期。（二） 乙方职责1、 应按照政府及行业有关规定进行设计施工和验收，确保工程工期、质量和安全供气。2、 应当按照本合同约定开工日期开工3、 乙方在开工前应负责编制安装施

12、工方案，安排施工总进度计划，准备施工工具，储备材料，做好一切施工准备。4、 应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、燃气工程监理依据合同发出指令施工，随时接受甲方、燃气工程监理检查、检验、为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及燃气工程监理提供与工程质量有关技术资料、工程质量达不到约定标准部分，乙方应按甲方、燃气工程监理要求整改、折除和重新施工，直到符合约定标准，由乙方承担拆除，整改和重新施工费用，工期不予顺延。因甲方或其他非乙方原因发生追加费用由甲方承担。5、 应做好施工现场恢复及施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）及临街交通要道、人行道保护，提出保护方案，报甲方

13、和有关部门同意。相关费用乙方承担，若因乙方防护不力而发生事故，则一切责任由乙方负责。6、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格组织安装施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。7、 工程完成后，因乙方原因引起清理工作要做到工完场清。8、 已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。修复工作应达到验收合格，如验收工作达不到验收标准，相应修复费用由乙方承担，甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其他问题 ，由甲方承担责任。9、 乙方自行负责交纳水电费。第九条 工程验收1、 乙方施工完毕、具备验收条件后，乙方通知甲方进行内部验收。乙方自行通知有关单位验收，并

14、自行处理验收事宜。2、 甲方及甲方管理单位或监理单位不能按时进行验收，甲方或监理单位应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时，监理未能按在验收24小时提出延期要求或不进行验收，乙方自行组织验收，监理应承认验收纪录。第十条 竣工结算及其支付1、 在通过工程竣工验收并办理工程交接手续后，甲乙双方进行工程结算，双方在结算书上签字确认。2、 甲乙双方工程竣工结算后_ 7_日内，甲方付清工程结算款。3、 甲方违反有关规定或约定未及时办理竣工结算，或由于甲方原因未按时支付工程款，甲方应承担违约责任。第十一条 保修条款1、乙方为工程提供壹年保修服务，保修期为工程竣工验收后一年内。

15、保修范围：由乙方承建施工市政管网、庭院管道、户内管道；由乙方提供并负责施工安装燃气管网附属设施。保修期满后，实行有偿设备维修和抢修。2、保修期外保修范围外维修和抢修双方协商收费。3、一般工程质量维修乙方应在三个工作日内完成，紧急事故应及时处理抢修。第十二条 违约责任1、甲方应按照本协议之约定向乙方支付工程费，逾期付款部分按照每日千分之三比例向乙方支付滞纳金。2、除第七条第4款原因外，因乙方原因不能按照本合同约定期限完工，应按照已收取款项每日千分之三比例向甲方支付滞纳金。3、因不可抗力因素所导致费用由双方按以下方法分别承担： （1）甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； （2）乙方

16、施工机械设备损坏及停工损失，由乙方承担； （3）停工期间，乙方应监理要求留在施工场地必要管理人员及保卫人员费用由乙方自行承担； （4）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方相应责任。 4、乙方在施工过程中，甲方应积极配合，确保工程如期完工；如果由于甲方原因导致乙方工程进展缓慢或停工，甲方应按照乙方现场施工人员数量补偿人工费，标准为200元/人/日。如果停工责任在乙方，由乙方承担发生费用。第十四条 合同变更与解除 1、甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、 甲乙双方协商一致，可以解除合同。一方提出要求解除合同时，

17、应以书面形式通知对方，并在发出通知前7天告知对方，并承担相应责任。 3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。 4、任何一方无正当理由违约终止合同，除向守约方赔偿因此给守约方造成损失外，还需向守约方支付相当于合同总价款金额20%违约金。 5、无论因何原因终止合同，对于乙方已完工程和已购材料、设备，甲乙双方及监理应共同确认、计价，甲方应将确认后上述款项支付给乙方。如经确认乙方需向甲方支付赔偿，上述款项可抵扣赔偿款项。第十五条 争议解决 1、在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解决，协商

18、不成，可依法向英德市有管辖权人民法院提请诉讼裁决。 2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护已完成工程： （1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停工施工； （2）经双方协议同意停止施工； （3）政府或司法部门要求停止施工。第十六条 附则 1、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。 2、除正常质量保修外，甲乙双方履行本合同全部义务，在乙方向甲方移交竣工工程后，本合同即告终止。 3、乙方需提供其有效营业执照复印件（加盖公章）1份给甲方，作为本合同附件。 4、合同附件属于本合同内容一部分，合同附件与本合同具有同等法律效应。 （以下无下文） 甲方: 乙方： （盖章） （盖章）地址: 地址：法定代表人： 法定代表人：授权代表： 授权代表：电话： 电话：传真： 开户名： 开户银行： 开户银行： 银行账户： 银行账户： 时间： 年 月 日 时间： 年 月 日