建设工程合同管理习题及答案.doc

《建设工程合同管理习题及答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同管理习题及答案.doc（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程合同管理习题及答案建设工程合同管理习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( )A、是B、否2、应当先履行债务当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位投标报价与承包单位协商确定中标价格( )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( )A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔权力终止了( )A、是B、否6、若投标人报价明显低于标底15，且不能证明能按规定质量标准和工期完成招标工程，则该报价作废标处理。( )A、是B、否7、转让是属于合同主体变更。(

2、 )A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释，应当作出不利于提供格式条款一方解释。( )A、是B、否10、在评标过程中，将报价外其他因素折算为货币价值，并加减到承包商报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职监理人员( )A、是B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价单价或总额包括了合同明示或暗示所有责任，义务和一般风险。( )A、是B、否13、保证合同当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可

3、撤消合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否15、民法典规定：承揽合同中没有规定，适用于建设工程合同有关规定。( )A、是B、否16、根据“担保法规定，医院、学校不能作为保证合同担保人( )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。( )A、是B、否18、转让是属于合同主体变更。( )A、是B、否19、代理不合法合同属于无效合同。( )A、是B、否20、业主指定分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”目是为了( )。A、避免风险B、克服风险C、

4、转移风险D、控制风险2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )暂停施工，承包商可能得到补偿。A、合同中有规定B、由于不利现场气候条件影响C、为工程施工安全来源：学易网D、现场气候条件以外外界条件或者障碍导致3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（ ）。A、承包人办理申报手续，发包人承担费用B、承包人办理申报手续，承包人承担费用C、发包人办理申报手续，承包人承担费用D、发包人办理申报手续，发包人承担费用4、不属于委托监理合同监理人义务是( )。A、工程建设外部协调工作B、按合同约定派驻监理人员C、不泄露委托人申明秘密D、运用合理

5、技能认真勤奋地工作5、工程师有权处理索赔是承包商( )。A、依据合同条款提出索赔B、依据法律法规提出索赔C、提出道义索赔D、提出缺少证据索赔6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为( )。A、工程已竣工不需竣工试验B、工程已竣工还需竣工试验C、经竣工试验判定是否竣工D、经竣工试验后判定是否合格7、承包人施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人( )。A、继续后续工作施工B、向发包人请示复工C、向工程师再次请示复工D、向发包人发出解除合同通知8、

6、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己要求( )。A、通知对方并与他协商B、提交监理工程师请他作出决定C、自己提交仲裁D、直截提请诉讼9、施工合同合同工期是判定承包人提前或延误竣工标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定合同工期概念应为，从( )日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定开工日起按投标文件中承诺D、合同约定开工日起按招标文件中要求10、民法典律关系是指民法典律规范调整、在民事流转过程中形成（ ）关系。A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务11、发包人经原设计人书面同意后，

7、可委托其他设计单位修改，（ ）对修改后设计文件负责。A、发包人B、原设计人C、修改单位D、承包人12、设计人设计工作进展不到委托设计任务一半时，发包人由于项目建设资金筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同通知。按照设计范本规定，设计人应( )。A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍定金C、要求发包人补偿实际发生损失D、要求发包人付给合同约定设计费用50%13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定尾差，（）。A、采购方不能拒绝提货，多交货保管费用应由采购方承担B、采购方不能拒绝提货，多交货保管费用应由供货方

8、承担C、采购方可以拒绝提货，多交货保管费用应由采购方承担D、采购方可以拒绝提货，多交货保管费用应由供货方承担14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答问题与招标文件中规定不一致时，应以( )为准。A、现场考察时招标人口头解释B、招标文件规定C、书面回函解答D、仲裁机构裁定15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据民法典，应在( )履行。A、支付货币一方所在地B、接受货币一方所在地C、货币存放地D、货币使用地16、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件( )。A、承包商承担部分责任B、业主可要

9、求承包商承担全部责任C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D、应由指定分包商承担全部责任17、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师( )之后，退还承包商合同约定全部保留金。A、签发工程移交证书B、签发解除缺陷责任证书C、签发分部工程移交证书D、退还履约保函18、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他施工时间和顺序导致施工成本增加和效率降低，此时，承包人（）。A、有权要求赔偿B、只能获得增加成本一定比例赔偿C、由发包人协调不同承包人间赔偿问题D、无权要求赔偿19、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产履

10、行地点约定是不明确，最后应当采用( )确定。A、补充协议来源：学易网B、合同有关条款C、交易习惯D、在不动产所在地履行20、必须以第三方财产提供担保方式是( )担保。A、保证B、抵押C、质押D、定金21、FIDIC施工合同条件中，基准日是指( )日期。A、提交履约保函日期B、递交投标书截止日期C、递交投标书截止日前28天日期D、签署协议书日期22、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施

11、工D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工23、因发包人原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（ ）。A、不退定金B、按设计费一半支付C、按全部设计费支付D、不支付设计费24、施工合同履约保函有效期自( )止。A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日C、履约保函约定生效日起，到约定期满之日D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日25、无责任方依据合同中约定行使留置权时，所留置财产应当是( )。A、违约方抵押财产B、违约方合同外财产C、违约方合同内财产D、违约方所拥有财产26、债务人或者第

12、三人不转移其财产占有，将该财产作为债务履行担保担保方式是( )。A、定金来源：学易网B、留置C、抵押D、质押27、FIDIC施工合同条件内所称“合同工期”是指( )。A、完成合同内注明全部工程时间B、完成合同内外全部工程时间C、招标文件内规定完成工程时间，加上经过批准顺延工期D、中标通知书内注明完成全部工程时间，加上经批准顺延工期28、建设工程委托监理合同规定，委托人责任不包括( )。A、委托人选定质量检测机构试验数据错误B、因非监理人原因事由使监理人受到损失C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D、监理人过失导致合同终止来源：学易网29、监理合同在履行过程中，由于非监理方原因导致双方在212

13、程建设监理合同”中写明日期未能完成预定全部监理业务，则监理责任期应理解为( )。A、合同内写明监理业务开始实行到完成时间B、从合同签字之日起至合同内写明完成之日止C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止30、由于业主提供设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索赔。承包商( )。A、因不属于自己原因拒绝索赔要求B、认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己名义向工程师提交索赔通知D、不予支付。以分包人名义向工程师提交索赔报告31、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立法人，原法人签订合同( )。A

14、、自然终止B、归于无效C、仍然有效D、可以撤销32、FIDIC施工合同条件规定保留金属于( )。A、业主合同内暂列金B、承包商应交付定金C、业主应交付定金D、承包商应得工程款33、业主与承包商关系是( )。A、购销合同关系B、经济委托关系C、法律上平等关系D、委托与被委托关系34、监理人可单方面提出终止合同条件之一是( )。A、委托人拒付支付通知中监理人要求附加工作酬金B、暂停执行监理业务超过3个月C、委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D、委托人未能为监理人提供必需工程资料35、世行贷款公路项目主要采用( )。A、单价合同B、总价合同C、成本加酬金合同D、设计施工总承包合同36、监理合同在

15、履行过程中，由于非监理方原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明日期未能完成预定全部监理业务，则监理责任期应理解为( )。A、合同内写明监理业务开始实行到完成时间B、从合同签字之日起至合同内写明完成之日止C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止37、民法典规定“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。A、撤回合同B、撤销合同C、解除合同D、中止履行义务38、施工合同文本规定，承包人有权( )。A、自主决定分包所承包部分工程B、自主决定分包和转让所承担工程C、经发包人同意转包所承担工程D、经发包人同意分包所承担部分工程

16、39、能够引起民法典律关系、产生、变更和消灭客观现象是( )。A、法律关系主体B、法律事实C、法律关系客体D、法律关系内容40、委托监理合同通用条件是（ ）。A、标准条件B、修改条件C、专用条件D、补充条件41、能够引起民法典律关系产生、变更和消灭客观现象是( )。A、法律关系主体B、法律事实C、法律关系客体D、法律关系内容42、当承包商部分施工质量未达到合同规定要求时，监理工程师( )。A、不承担责任B、承担连带责任C、承担全部责任D、同意扣除一定数量酬金43、施工合同总纲性文件是（ ）。A、协议书来源：学易网B、通用条款C、专用条款D、附加条款44、定标签订合同时，应对( )作为中标合同价

17、。A、评标价B、标底价C、修正后标底价D、投标价45、投标人串通投标、抬高标价或者压低标价行为是( )。来源：学易网A、市场行为B、企业行为C、正当竞争行为D、不正当竞争行为46、业主索赔主要根据（ ）提出。A、施工质量缺陷B、设计变更C、工程量减少D、施工进度计划修改47、监理招标宗旨是对监理单位( )选择。A、能力B、人员C、设备D、报价48、施工合同当事人，在合同中未选择协议管辖，合同发生纠纷后，承包人应当向( )人民法院起诉。A、工程所在地B、施工企业所在地C、合同签订地D、建设单位所在地49、监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布指令不包括（ ）。A、开工令B、停工令C、复

18、工令D、验收令50、一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%过错责任。则损失承担应为( )。A、各自承担自己损失B、甲方赔偿乙方1万元损失C、甲方赔偿乙方2万元损失D、甲方赔偿乙方4万元损失51、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )保修期限应为5年。A、地基基础工程B、屋面防水工程C、设备安装工程D、排水管道工程52、材料采购交货检验，数量验收方法是( )。A、经验鉴别法B、理论换算法C、物理试验法D、化学实验法53、下列对不可抗力发生后，合同责任描述中错误是（ ）。A、

19、承包人人员伤亡由发包人负责来源：学易网B、工程修复费用由发包人承担C、承包人停工损失由承包人承担D、发包人人员伤亡由发包人负责54、关于无效合同，下列说法错误是（ ）。A、违反了法律规定条件B、自订立起就没有法律效力C、不受到法律保护D、自宣布无效之日起无效55、在下列各种合同中，一般情况下( )合同有效。A、限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B、无代理权人订立，被代理人未作表示C、法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限D、无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认56、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。A、立即发出解除合

20、同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工57、FIDIC施工合同条件规定，业主应在收到( )后21天内，退还承包商履约保函。A、最终支付证书B、接收证书C、履约证书副本D、付款证书58、设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同( )。A、退还发包人已付定金来源：学易网B、退还发包人已付设计费C、不退还发包人已付定金D、不退还发包人已付设计费59、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保

21、险期限应为( )。A、从投保之日到最终结算日B、从投保之日到工程竣工移交之日C、从现场开始工作到工程竣工移交之日D、从现场开始工作到解除缺陷责任期结束60、在施工合同中，工期可以顺延根本原因在于（ ）。A、属于承包人应承担风险B、属于工程师应承担风险C、属于发包人应承担风险D、处于关键线路，影响总工期61、A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务清偿责任问题，存在以下意见，其中正确是（）。A、应当由A公司承担清偿责任B、应当由B公司承担清偿责任C、应当由A公司和B公司承担连带责任D、A公司和B公司均不再承担清偿责任62、监理单位出现失职行为

22、，按照监理合同规定，委托人可( )。A、发出中止合同通知，令监理合同即行停止B、发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C、发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后第35天，监理合同即行终止D、首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止63、工程项目不允许采取招标方式是( )A、公开招标来源：学易网B、邀请招标C、议标D、竞争性招标64、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。A、同时履行抗辩权B、异时履行抗辩权C

23、、后履行抗辩权D、不安抗辩权65、关于工程量计量，正确处理方法是( )。A、工程师接到承包人报告后，应按工程量清单量作为计量工程量B、工程师接到承包人报告后，应通知承包人共同计量C、若工程师未通知承包人参加单方计量结果也有效D、承包人实际完成(包括涨线部分)所有工程量均应在计量范围内66、监理工程师进行设计阶段项目管理依据是( )。A、委托监理合同B、可行性研究报告C、工程设计合同D、设计招标文件67、设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费( )以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。A、15天B、30天C、60天D、120天68、订立合同过程中，( )是要约。A、招标公告B、投标书

24、C、寄送价目表D、招股说明书69、招标人在中标通知书中写明中标合同价应是( )。A、初步设计编制概算价B、施工图设计编制预算价C、投标书中标明报价D、评标委员会算出评标价70、工程师对索赔处理决定（ ）。A、是终局性，具有强制约束力B、不是终局性，不具有强制约束力C、是终局性，不具有强制约束力D、不是终局性，具有强制约束力71、设计合同履行过程中，( )属于设计人责任。A、确定设计参数取值来源：学易网B、组织对设计成果鉴定C、办理文件审批手续D、为现场设计人员提供工作条件72、按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守职业道德。A、向其他人泄露委托人申明秘密B、

25、从承包方获取提前工期奖金C、帮助承包人完善施工组织设计D、鼓动承包人就发包人违约行为索赔73、工程建设施工由于设计方面原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用( )。A、由施工单位直接向设计单位索赔B、由设计单位全额承担C、由建设单位全额承担D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责74、承包商对工程师变更工程估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件规定，承包商( )。A、必须接受裁决委员会决定B、可以将争议提交业主做决定C、可以提交仲裁机构做决定D、可以再次提交工程师做决定75、在FIDIC合同条件中，( )

26、属于承包商应承担风险。A、施工遇到图纸上未标明地下构筑物B、社会动乱导致施工暂停C、专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率变化D、施工过程中当地税费增长76、工程师指示对已隐蔽工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准。则发生费用和延误工期应( )。A、全部由业主承担B、全部由承包人承担C、给承包人工期顺延D、给承包人费用补偿77、工程建设中甲施工企业乙项目经理在行使职权时产生法律后果应当由( )承担。A、乙项目经理B、甲施工企业C、建设单位D、具体施工人员78、设备安装完毕进行试车检验结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工

27、程师指示按照修改后设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( )。A、追加合同价款但工期不予顺延B、由承包人承担费用和工期损失C、追加合同价款并相应顺延合同工期D、工期相应顺延但不补偿承包人费用79、施工竣工验收应当由( )负责组织。A、发包人B、工程师C、承包人D、监理单位80、争端裁决委员会酬金由（ ）负担。A、承包商B、业主与承包商C、业主D、指定分包商81、下列又称为不安抗辩权是（ ）。A、同时履行抗辩权B、先履行抗辩权C、后履行抗辩权D、不履行抗辩权82、设计开工标志是（ ）。A、合同签字盖章B、合同规定开工期限C、签字后第三天D、收到定金83、施工期间发生设计变更，变更部

28、分超出了原设计人资质范围，发包人征得原设计人同意后，可以委托其他设计人完成设计变更。设计变更文件应由( )负责。A、发包人B、其他设计人C、原设计人D、监理工程师84、发包人负责采购一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( )。A、所需费用和延误工期由承包人负责B、所需费用和延误工期由发包人负责C、所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D、延误工期应予顺延，费用由承包人承担85、招标人没有明确地将定标权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。A、招标人B、评标委员会C、招标代理机构D、建设

29、行政主管部门86、专用条件是对通用条件（ ）。A、补充B、修改C、补充和修改D、解释说明87、建设工程委托监理合同规定，委托人责任不包括( )。A、委托人选定质量检测机构试验数据错误B、因非监理人原因事由使监理人受到损失C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D、监理人过失导致合同终止88、民法典律关系是指民法典律规范调整、在民事流转过程中形成（ ）关系。A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务89、监理合同在履行过程中，由于非监理方原因导致双方在212程建设监理合同”中写明日期未能完成预定全部监理业务，则监理责任期应理解为( )。来源：学易网A、合同内写明监理业务开始实行到

30、完成时间B、从合同签字之日起至合同内写明完成之日止C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止90、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据民法典，应在( )履行。A、支付货币一方所在地B、接受货币一方所在地C、货币存放地D、货币使用地91、当事人以土地使用权抵押，抵押合同自( )之日起生效。A、签订B、登记C、履行D、主合同生效92、合同担保方式中，既可以用当事人自己财产又可以用第三人财产作担保方式是( )。A、保证B、定金C、留置D、质押93、发包人不按时支付预付款，承包人

31、在规定时间（ ）天后向发包人发出预付通知。A、5B、7C、14D、2894、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。A、订立施工合同B、开始施工C、确认无效D、下达停工令95、承包商施工中遇到图纸未标明地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明条件，承包商在那个部位施工成本比工程量清单中该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准补偿额应为( )万元。A、8来源：学易网B、10C、11D、1396、根据民法典规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实

32、行制裁双重性质是( )。A、罚金B、赔偿金C、利息D、违约金97、某小型工程承发包双方没有订立书面施工合同。在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。A、合同事实成立B、合同不成立C、口头协议无效D、口头协议有效98、某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成下列文件中( )属于要约。A、招标公告B、招标文件C、投标文件D、补遗通知99、施工过程中，由于甲承包商分包商施工延误，导致乙承包商不能按进度计划施工，造成费用增加和工期延误，乙承包商应向( )提出索赔意向通知。A、发包人来源：学易网B、工程师C、甲承包商D、甲承包商分包商100、在投标文件报价单中，如果出现总

33、价金额和分项单价与工程量乘积之和金额不一致时，应当( )。A、以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B、以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书投标授权人予以签字确认C、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书投标授权人予以签字确认三、多项选择题1、在停工损失中审核索赔说法正确是（ ）。A、以计日工费计算B、以机械台班费计算C、按设备折旧费计算D、按设备租赁费计算E、以人工单价为准2、采用评标价法评标时，应当遵循原则包括( )。A、以评标价最低标书为最优B、以投标报价最低标书为最优C、技术建议带来实际经济效益，按

34、预定方法折算后，增加投标价D、中标后按投标价格签订合同价E、中标后按评标价格签订合同价3、材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能是( )。A、供货方责任B、运输部门责任C、运输过程合理损耗D、数量验收方法E、使用保管不善4、工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务内容包括( )。A、正常监理工作B、附属工作C、附加工作D、额外工作E、业主要求工作5、工程师对不可抗力风险识别和防范内容有（ ）。A、识别可能发生不可抗力因素B、督促当事人转移不可抗力风险C、督促承包人采取有效防范措D、审核不可抗力对承包商造成损失E、发生不可抗力采取有效手段6、委托监理合同终止条件包括

35、( )。A、监理人向委托人办理完竣工验收手续B、承包人和委托人已签订工程保修书C、监理人收到监理酬金尾款D、委托人给承包人结算工程款E、委托人向承包人退还履约保证金7、代理人在授权范围内是否独立地向第三人进行意思表示，是代理与( )相区别之处。A、行纪来源：学易网B、介绍C、传达D、居间E、监理8、证明合同真实性、合法性机关是( )A、人民法院B、仲裁机构C、公证机关D、工商行政管理部门9、有资格代理招标机构应满足条件包括( )A、必须是法人组织B、不得与行政机关有隶属关系C、有从事招标代理义务场所D、有编制招标文件能力E、有自己评标专家库10、FIDIC条件中“费用”，包括( )A、管理费B

36、、利润C、利息D、合理分摊其他费用11、正常监理工作酬金，由( )构成。A、直接成本B、间接成本C、利润和税金D、监理人员工资E、业务培训费12、依照担保法，( )不能作为施工合同保证人。A、建筑协会B、担保公司C、建筑大学D、施工企业E、建设银行13、索赔按目划分包括( )。A、综合索赔来源：学易网B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔14、下列属于采购方违约责任情况有（ ）。A、拒绝提前提货B、中途退货C、不按期自提产品D、拒绝接收有质量问题材料E、逾期付款15、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效( )A、未按期送达资格预审申请文件B、未经法定代表人或其授权代理人签字C、

37、未加盖投标人印章资格预审申请文件D、内容虚假资格预审申请文件16、根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发( )。A、期中付款证书B、最终报表C、竣工结算证书D、结清单E、最终支付证书17、按索赔目分类，索赔可分为（ ）。A、工期索赔B、费用索赔C、工程加速索赔D、合同被迫终止索赔E、工程变更索赔18、下列可以导致委托代理关系终止是（ ）。A、被代理人取得或恢复民事行为能力B、代理期限届满或代理事项完成C、被代理人取消委托或代理人辞去委托D、代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E、作为代理人或被代理人法人终止19、经济合同担保形式主要有( )A、定金B、保证金C、抵押D、留置权E、保险F、

38、预付款20、评标条件是( )A、投标单位技术力量强B、标价合理、工期适当C、有较好信誉D、有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修措施E、主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F、愿意让利21、监理单位义务包括( )。A、选择承担工程项目建设实施单位B、与承包商签订施工合同C、公正地维护有关各方合法权益D、不得泄露与本工程有关保密资料E、不得参与可能与业主利益相冲突承包商组织活动22、合同无效法律后果有（ ）。A、返还财产B、赔偿损失C、追缴财产收归国有D、折价处理E、追究刑事责任23、属于招标文件主要内容是( )A、设计文件B、工程量清单C、施工方案D、投标书编制要

39、求E、选用主要施工机械24、按索赔合同依据进行分类，索赔可以分为( )。来源：学易网A、工程加速索赔B、工程变更索赔C、合同中明示索赔D、合同中默示索赔E、合同外索赔25、勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作委托任务，包括（ ）。A、岩土工程勘察B、水文地质勘察C、变更及工程费调整D、材料设备供应E、工程测量26、材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能是( )。A、供货方责任B、运输部门责任C、运输过程合理损耗D、数量验收方法E、使用保管不善27、要约邀请主要形式有( )A、商品价目表B、招标公告C、投标书D、广告28、施工合同(示范文本)规定，( )属于发包人工作。A、使施工现场具备施工条件B、提供施工现场工程地质资料C、提供施工进度计划D、提供工程师办公用房E、开通施工现场与城乡公共道路通道29、民法典规定合同履行原则包括( )。A、全面履行原则B、实际履行原则C、适当履行原则D、需要履行原则E、诚实信用原则30、建设工程物资采购合同当事人可以是( )。A、发包人B、承包人C、供货人D、供应商E、经纪人31、有关变更说法，正确是（ ）。A、工程变更分为设计变更和其他变更两类B、工程中常发生变更是设计变更C、其他变更仅指工程质量标准变更D、承包人不可要求设计变更E、只有发包人才能提出设计变更32、民法典律关系包