简易施工合同万能范本五篇范文.docx

《简易施工合同万能范本五篇范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易施工合同万能范本五篇范文.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简易施工合同万能范本五篇范文简易施工合同万能范本1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其相关的法 律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，双方就本附属工程施工事 项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、技术标准：遵照现行国家施工验收规范执行。三、工程内容：等内容。四、承包形式：包工包料双包工程。五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题；协助解决与周边群众发生的纠纷关系；(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承当)。六、乙方职责：(1)听从甲方管理人员的指挥，经受监理工程师的现场监督检查；(2)严

2、格遵照甲方的施工要求和工程量要求执行施工(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务；(4)确保平安生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身平安责任，并 承当由此而产生的全部经济损失；(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据四川 省建设工程工程量清单计价定额2022定额，结合市场材料价格及人工工资标 准调整办理竣工结算。八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20年拨付工程款的42.5%;20年12月30日前拨付28.5%;20年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5% 视甲方情况拨付，但最迟在20年12月30

3、日前付清全部工程款。如逾期未付 清，那么按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协 商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起 生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或其授权代理人：或其授权代理人：地址：地址： ： ：订立日期：简易施工合同万能范本2建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：婺源县香田小区新增施工便桥工程，根据中华人民共和国经济合同法， 结合本工程的具体情况，为了确定工程工程及双方责任，本着互相协作，确保施 工工

4、程顺利完成的原那么，经过协商签订本合同。第一条工程工程（一）工程地点：香田小区（二）工程内容：贝雷架钢便桥（三）承包方式：包工包料第二条工程造价为人民币：19.91万元整第三条合同工期1 .双方商定总工期30天。开工日期：20年06月20日，竣工日期：20_年07月20日.如遇以下情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。因设计图纸修改，增进了工程量，而受影响时。因停水、停电等情况达六小时以上时。甲方因财力缺乏或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影 响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电 源时。第四

5、条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收（二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，（三）属乙方施工范畴的工程工程，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予 免费修补。第五条材料设备供应（一）工程所需材料由乙方遵照甲方指定的品牌、型号采购。（二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式完工后一个月内一次性付清。第七条责任范畴（一）甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；2、按时组织工程竣工验收工作；3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。（二）乙方责任：1、按施工平安规范保证施工质量，精心施工、及时完工、交

6、付使用，凡施 工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教育，施工人员不得在施工 现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。乙方现场施工人员应无条件服从遵照施工场内各项管理规定，无条件服 从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否那么一切后果自负。乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：3、负责按时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条其它事项（一）合同签订后，甲方要求增进或变更工程工程，必须遵照以下原那么：1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”2、待乙方提交设计图纸、报价或工

7、程调整后，甲方须分别签字盖章认可;3、增进或变更内容所需材料必须落实；（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承当责任，并赔偿乙方停 工的误工损失；（四）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同 执行中假设发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。（五）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。第九条本合同一式叁份，均具有同等效力。甲方负责人签字：甲方盖章：签订日期：乙方负责人签字：乙方盖章：签订日期：简易施工合同万能范本3合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管

8、理局第一局部协议书发包人（全称）：承包人（全称）：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法 律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施 工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程工程一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范畴承包范畴：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款筐额（大写）：元（人民币）六、组本钱合同的文件囊括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及

9、有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义本合同第二局部通用条款中分别付与它 们的定义相同。八、承包人向发包人遵照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当 工程质量保修责任。九、发包人向承包人遵照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效简易施工合同万能范本4发包方：(以下称甲方)承包方： (以下称乙方)甲、乙双方就建设工程工程充分协商签订本合同，共同信守。1、工程名称：2、工程地点：3、工程面积(囊括土建工程、水

10、暖工程、电器工程)：共计 平方米。4、承包内容：5、建筑安装工程造价：共计人民币 元。6、工程价款和费用的结算依据和付款方法：7、工程开工日期：年 月 日。8、工程竣工日期：年 月 日。9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准 为依据。10甲方主要义务：11、乙方主要义务：12、违约责任(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额%0 计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价%o 计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙 方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)

11、工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内， 属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免 费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承 包人应当承当损害赔偿责任。13、本合同附件：共 份。14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验 收和款项结清时为止。但保修一条除外。15、本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，承包方 份，发包方 份，由发包方送 一份。发包人：承包人：年 月 日 年 月 日简易施工合同万能范本5建房房东发包方：以下简称甲方承接方或承包方：以

12、下简称乙方现甲方区村大街巷号原有一层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形 式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能及时完成任务，甲方与乙方就有关具 体事项达成以下协议：本合同条款本着公平，公正的原那么，双方充分协商达成一致意见并签订本 合同，双方必须严格遵守执行。一、工程名称：甲方私人住宅加建二、工程地点：三、工程限期：从20年月日至20年月日止，共月。四、工程议价：人民币一万元整。五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全 包工包料，囊括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩 条布、其它细节工具及一切建筑材料。六、工程内容：遵照甲方要求和现有模型修建

13、，在一楼加建一层楼房。建房水泥采用，楼面用钢筋混凝土，室内倒一条横梁，位置由房东安置。楼 层高3米。采用石专，墙面扇灰二遍，贴 石专。东面留_窗_个，具体位置由房东安置。厕所、厨房、阳台墙面贴200x300瓷片到墙顶，地面贴300x300防滑砖。7厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污 管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘一cm。上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。 做到人走场地清。七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻 工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。八、乙方在施工期间

14、一定要做好平安措施。由于自身平安措施不力，造成 事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承当有关费 用;假设造成邻居房屋损坏，由乙方负责。九、假设遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价 由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增进工程工程必须与甲方商量，双方达 成一致，做到互相尊重、顺利完本钱次施工任务。十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房 子建好后水电安装囊括水电材料全部由甲方负责。十一、付款方式：完工后一周内全部付清。十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未 尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同 书自然终止无效。甲方房东签字：乙方承接方签字：身份证号码：身份证号码：