2022建设工程施工合同范本(3).docx

《2022建设工程施工合同范本(3).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程施工合同范本(3).docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、可编辑2022建设工程施工合同范本(3) 第八条：施工及竣工验收1、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否那么乙方有权拒绝施工。3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。第九条：平安施工1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件。发生的

2、费用由事故责任方担当。3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。第十条：违约责任1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、运用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除_违约金。2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_元的违约金。3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_元违约金。4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停顿施工，工期顺延，乙方按每日_元在甲方支付工程款时加罚违约金。风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想

3、到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的处罚方法，通过明确违约时须要担当的责任，来催促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。第十一条：争议纠纷解决处理本合同项下发生的争议，由甲乙双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，可提请仲裁委员会仲裁或者依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区分是假设约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。第十二条：附那么1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。3、合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日2022建立工程施工合同范本【二】甲方：_乙方：_ 3 / 3