108建设工程施工合同专用条款(6).docx
( 4.5 )《108建设工程施工合同专用条款(6).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《108建设工程施工合同专用条款(6).docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
可编辑108建设工程施工合同专用条款(6) 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应担当的违约责任：执行通用条款的规定，按延误工期每日1扣除工程总造价款本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应担当的违约责任：拘留剩余工程款，并索赔已付不合格工程价款双方约定的承包人其他违约责任：执行通用条款的规定37、争 议37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第 一 种方式解决：一提交 乌海市 仲裁委员会仲裁；二依法向人民法院起诉。十一、其 他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 不分包分包施工单位为：39、不行抗力39.1双方关于不行抗力的约定：地震、斗争及其它不行抗力，按通用条款规定执行40、保 险40.6本工程双方约定投保内容如下：1发包人投保内容：发包方管理人员的人身保险事宜发包人托付承包人办理的保险事项：2承包人投保内容：执行通用条款40.4条41、担 保41.3本工程双方约定担保事项如下：1发包人向承包人供应履约担保，担保方式： 担保合同作为本合同附件。 2承包人向发包人供应履约担保，担保方式： 担保合同作为本合同附件。 3双方约定的其它担保事项：1 执行通用条款规定46、合同份数46.1双方约定合同副本份数： 2 / 2
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 108 建设 工程施工 合同 专用 条款
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。
限制150内