简单施工合同2022范本五篇范文.docx

《简单施工合同2022范本五篇范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单施工合同2022范本五篇范文.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简单施工合同2022范本五篇范文简单施工合同2022范本1合同编号：发包方:承包方：签约时间：签约地点：为了保证 施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规， 双方友好协商，就本工程施工工程协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、建筑面积（工程形式）：三、施工地点：四、工期：1、开工：年月日；2、竣工：年月日；3、合同工期总共历时一天。五、承包形式：六、工程质量标准：七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计一元;工程竣工且 验收合格后，支付工程价款的_%,计一元;质保金元，质保期满后支付。

2、九、质保期：年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务1电 天以上（每次连续 小时以上），影响正常施工;停水停电 天以上；（2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式：2、工程承包范畴： 第四条工程工程结算及付款方式1、合同生效后 日内，甲方付 万元（大写）（元）工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报 日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的%时，不再按进度付工程 款，而在办完交工验收后一个月内支付%的款，留% 的质保金，保修期满后支付结乙方。4、假设

3、甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由 甲方承当，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格工程，应当在双方验收时商定的时间内，由 施工单位修好。否那么，超过一天按保存价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开建筑安装专用发票，甲方凭盖有乙 方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否 那么，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当到达到达设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以 及合同约定的质量标准，质量标准的评定

4、以国家或行业的质量检验评定标准为依 据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承当违约责任。102、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所 需费用及因此造成的损失，由责任方承当。双方均有责任，由双方根据其责任分 别到达设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。第六条工程验收乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规 定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工 验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。第七条平安施工乙方应遵照工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工， 采取必要的

5、平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责 任和因此发生的费用，由乙方承当。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的 %支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的%支 付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常 使用的，除应一次性支付工程总额%的违约金，并按时采取措施返 工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的%支付违约 金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务。解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证遵照合同约定方式及时支付工程 款。2、乙

6、方的权利与义务。(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保障甲方设施，乙方人员不 得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。(2)承当本工程施工中的一切平安事故责任。11按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。把好质量关，确保工程质量到达验收标准并根据有关规定组织工程验收 工作。组织落实施工管理人员和材料设备进场。(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙 方应按时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。(7)平安文明施工。第十条争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院 提起诉讼。第十一条附那么1、本协议经双方

7、签章后生效。2、本协议于 年 月 日在签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应 协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。甲方：乙方：年 月 日 年 月 日简单施工合同2022范本4发包方：公司，以下简称甲方。总承包方：,以下简称乙方。分包方：，以下简称丙方。甲、乙、丙叁方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合 同条例的精神，本着各方自愿、平等、互利的原那么，结合本消防工程具体情况， 达成协议如下：第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包12 干总价 万元（其中囊

8、括如下费用）。1、总包管理费%o2、市场价格风险调整的不可预见费用。3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）。4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）。5、其它与领取消防工程验收合格证的所有费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7、涉及对非承包范畴的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消 防验收。第二条工期要求和开工日期工期要求：主厂房:天（到 年 月 日止）起始时间要确定展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国 建筑第八工程局的施工进度要求。（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）第三条平安生产规范执行必须符合国家有关规定要

9、求第四条材料、设备的采购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收， 由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必须采用投标时明确的品种、规格、型号、产地、质量 等级而且符合消防要求，以保证质量。第五条工期、质量保证金1、丙方保证工程质量、工期、平安文明施工全部到达本协议的要求，愿支 付给甲方工程保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、平安保证金 万元）。2、工程保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方工程保证金 万元。3、竣工后经验收到达质量、工期、平安文明施工的标准的，在二个月内， 甲方将工程保证金退还给丙方（工

10、程保证金不计息）。13第六条工程价款及支付方式1、房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；2、丙方支付给乙方总包管理费%（万元）；3、房屋结顶后，按每月完成工程量的%支付；4、竣工后而且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工 程款的%；5、余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元，万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。6、经受工程价款的单位名称：帐号: 开户 银 行：第七条工程质量保修保修期为 年在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否那么甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。第八条违约责任及处理1、工期违约：丙方如不能按期竣工

11、，丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元天计算罚金支付给甲方。2、质量违约：丙方保证消防工程全部到达合格并符合设计和消防要求，丙 方如未到达以上，万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3、平安文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好平安生产工作， 假设发生任何人员平安事故，丙方承当全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙 方全额承当，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全 部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方 交纳违约金，违约金按 元天计取。5、丙方必须经受总包单

12、位、监理公司和甲方的管理和遵照总包单位的有关 规章制度，否那么甲方有权进行罚款，每次 元次。第九条其它141、丙方必须负责施工范畴现场的治安、环卫、防盗、防火，平安等多项管 理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作， 如发生费用问题由丙方自行承当。2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建 筑工程承包合同、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协 议为准。5、本协议履行地为本工程所在地。6、本协议一式六份，叁方各执二份，

13、自双方签字并盖章之日起生效。甲方：代表：乙方：代表：丙方：代表：年 月 日 年 月 日简单施工合同2022范本5总包方（甲方）：地址：邮码 法定代表人：职务分包方（乙方）：地址：邮码 法定代表人：职务按照中华人民共和国合同法、建设部建筑安装工程总分包实施方法 和市人民政府号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履 行。第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：三、工程编号：施工许可证号：营业执照号：四、分包工程范畴及工程量（附预算书）15五、分包工程期限 年月日开工，年月日竣工。六、分包工程人工费用 元。七、乙方投入工种及人数 人。第二条工程结算按分包工程工程，第一个月预支生活费，

14、按合同人数每人计算，下月 结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超 过已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方遵 照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必 须返工修理，其工料费损失，由乙方承当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由 乙方负责赔偿全部工料损失。第四条平安生产一、甲方对乙方承当的工程要做平安交底，提出确定的平安要求，并进行 监督检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度,严格遵守平安操作规程, 对甲方提供的平安生产设施，乙方经检

15、查合格方可使用，施工中如因违反上述规 定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等 由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方 负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、 笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙 方自备，生活用煤由甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提 供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由

16、 乙方负责按月付清。16第六条分包工程人工费单价 一、单位工程分包，每预算工日为 元。实行单方平方米人工费包干，每平方米元。二、内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为 元。到达合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米 元。三、单项分包石、土方工程的每预算工日为 元。四、清工每工日为 元。五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为 元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）元。七、冬季施工期间（12月1日到2月底）降低工效10%的工日。其工日单价 为 元。八、分包工程费用明细表（一七项均可列表）第七条材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、

17、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格遵照甲方提供的质量要求和 材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额局部，由乙方负担。 乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。第八条施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手工操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管保护，如有丧失损坏，乙方 负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备 一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处 理）。第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一 领导

18、下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工 顺利进行。17二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产、保护财产的教育，并指 定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行 为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同 外人员出入现场和住宿。第十条违约责任一、乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国 家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙 方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

19、如 乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的 经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否那么每逾期一天，应偿 付给甲方按分包工程人工费%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款 利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十一条附那么一、本合同发生纠纷时，当事人双方应按时协商，协商不成时。解决不了 的，可按以下第()项解决：向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。二、本合同一式一份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。三、要求鉴证(公证)的，可

20、到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴 证或公证处公证。四、双方商定的其他条款：1.第十二条合同附件及有效期、合同附件:181 .工程预算书;.二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：法定代表人：分包单位：法定代表人：年 月 日19为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施 工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、敦促工程进度;给承包 方提供施工图纸、坐标点、标高点;及时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工；如期完成施工任务；经受发包方的技术指导和质

21、量标准要求；负责发包方提供料物及设备的保障；教育施工人员保护甲方的材物，不得偷窃和损坏；承当施工中的一切平安事故责任及费用；十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与 本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各 执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：简单施工合同2022范本2甲方（总包方）：乙方（分包方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、 法规、规定甲方将大方里景观墙人工、机

22、械及措施工程发包给乙方，为确定双方 权利义务，本着自愿、诚信的原那么，经双方协商，达成如下协议，双方共同遵照。一、工程概况工程名称：;工程地点：;建设规模：O二、承包方式综合单价包工不包料；三、承包范畴完成景观墙所需全部木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工、油漆工。（包 含脚手架子、搭设及撤除、混凝土模板制作撤除）工作。本工程所用设备、机械、工具、材料进场卸车，场内材料二次倒运。（包 含发电机、搅拌机、等）本工程所用水电费用。综合单价还应囊括以下工作内容或费用：1、首层地面，钢筋碎的施工;外墙雨篷撤除、室外散水坡台阶踏步、女儿 墙苯板，女儿墙钢筋制作绑扎、模板安装撤除及沿线的安装、屋面找平层抹灰,

23、 保温苯板的铺设、人工配合回填土、土方夯实、装修架子搭设、外架子撤除、落 水管安装;女儿墙砌筑、外墙瓷砖粘贴、抹灰、内网、室内地面、浇筑碎、找平。2、工程所用设备、机械、工器、进场卸车，场内材料二次倒运。3、现场平安生产、文明施工、围挡墙、临建设施、所需人工费用支出；4、主体装修、各工种、厨师及所需机械操作人员（塔吊司机除外）等人人工 所需费用支出。四、承包价格本工程采用每延长米综合单价形式承包，所报单价一次包死。1、综合总价：元M。2、乙方材料损耗，在规定范畴内;故意损耗材料费用由乙方承当。五、结算付款方式1、本工程完成总进度%,且完本钱合同总价%工程量后，甲 方按完成形象的产值的%付款。2

24、、本工程乙方承包范畴内全部工程完成后，甲方按完成总产值的% 付款，剩余%留作保修金，待装饰工程两年保修期满后一次付清。4、本合同约定的施工内容，如实际甲方有不需要乙方进行施工的工程，甲 方应按时通知乙方，工程结算时扣除该工程费用。5、工程款支付，以现金或支票形式甲方向乙方支付，由乙方提供工人工资 表及提供劳务分包人工发票，否那么甲方有权拒绝付款。六、合同工期本工程自 年 月 日开工，年月 日结束。七、质量要求1、质量标准：竣工验收合格。2、工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施 工等级验收规范和建筑安装工程质量评定标准，必须到达质量评定等级。 如因施工质量原因由质监部门或

25、建设单位与监理单位下达的罚款由乙方承当。3、施工中如发生质量缺陷乙方应按时消除，所发生的工期与材料损失由乙 方承当;因乙方原因造成的工程缺陷未能按时消除，甲方有权自行或委托第三方 消除工程缺陷，由此发生的费用由乙方承当，乙方应承当相应违约责任。八、甲方责任和权利1、委派同志为该工程现场施工管理人，统一协调指导施工。2、组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工 管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制月施工计划、 实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监 督、检查和验收；4、负责工

26、程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技 术档案资料的及交工验收；5、统筹安排、协调解决非乙方独力使用的生产、生活临时设施、工作用水、 用电及施工场地；6、及时提供图纸，按时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备燃料、 周转材料、平安设施保证施工需要。塔吊司机应早4点晚6点工作。7、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。九、乙方责任和权利1、委派同志为现场施工负责人，参加工程生产协调会，具体负责本工程工 程的施工管理。2、对本合同劳务分包范畴内的工程质量向甲方（工程承包人）负责，组织具 有相应资格证书的熟练工人投入工作

27、，不得录用有精神疾病、传染病人员或年龄 大于50周岁的人员及童工等不适于本工作相符合人群工作;未经甲方授权或允许, 不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系洎觉遵守法律法规及有关规章制 度；3、严格遵照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心 组织施工，确保工程质量到达约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、 物力，保证工期;加强平安教育，认真执行平安技术规范，严格遵守平安制度， 落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、 消防、环卫等有关部门对施工现场的管理，做到文明施工;承当由于自身责任造 成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、财产损失、现

28、场脏乱造成的损失及 各种罚款；4、自觉经受甲方及有关部门的管理、监督和检查;经受甲方随时检查其设 备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其 他单位协调配合，照顾全局；5、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程局部的成品保 障工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚 款；6、乙方必须服从甲方转发的建设单位及监理工程师的指令。7、乙方严禁将工程再转包。如乙方将工程进行转包，甲方有权单方终止本 合同，由此造成的一切后果和损失由乙方自行负责，并向甲方支付本合同价款 %的违约金。8、乙方承当政府部门规定应由乙方承当的相关费用，乙方负责

29、提供相应的 资质、执照、平安生产许可证复印件（原件备查）。9、甲方向乙方付款时，乙方要向甲方上报工人工资表。10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方 应承当并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11、在乙方施工工程中，因乙方原因造成自身或他人人身财产损失的，乙方应承当赔偿责任。12、乙方当具有从事本合同约定工程工程的资质条件，假设乙方不具备相应 资质与条件乙方应向甲方支付本合同约定价款%的违约金，并承当一切 法律后果。十、工程材料、周转材料、工器具、机械设备1、本工程所需的材料、半成品及成品全部由甲方供应到现场，乙方应协助 甲方管理保管好现场的各种

30、材料，对浪费现象甲方有权要求乙方进行赔偿；2、乙方安置专人负责从甲方领取工器具、周转材料，领用后要妥善保管、 合理使用。用完后要原数原样按时返还，如有丧失损坏按甲方购买价格进行赔偿， 正常损耗除外。3、根据工程需要甲方负责提供大、中、小型机械设备，并保证机械设备及 零部件和燃油、液压油、黄油等。并保证机械设备质量，保证完好率%, 乙方负责使用与维修，因乙方使用不当造成机械设备损坏，维修及购买配件所发 生的款项从工程结算款中扣除。工程竣工时，甲方验收机械设备完好率%, 机械假设不能正常使用，甲方按造成的损失程度从给付乙方的工程款中扣除。4、假设因乙方保管、使用不善发生丧失、损坏，乙方除应予赔偿外

31、，还应承 担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。十一、平安生产、文明施工、劳动保护1、乙方应遵照工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准进行施工， 并随时经受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措施， 消除事故隐患。由于乙方平安措施不力或违反平安操作规程造成事故的责任和因 此而发生的费用，由乙方负完全的法律责任，并承当由此造成的一切经济损失。2、乙方有权对施工现场作业条件、施工程序中存在的平安隐患提出批评建 议，有权拒绝违章指挥和冒险作业;甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行 施工，因甲方原因导致的平安事故，由甲方承当相应责任及发生的费用。3、一旦发生伤亡等平安事故

32、，乙方须立即通知甲方，并采取必要的处理措 施，发生的费用及责任由责任方自行承当;无法澄清事故责任的，应按相关规定 处理。可委托该工程的政府监管部门或监察部门调查事故责任，得出最终结论双 方均予以认可。4、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自 有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。5、文明施工：乙方按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要 求设置标牌，设专人管理生活区、工作区的卫生，做好自身责任区的治安保卫工 作;乙方必须服从管理，保持现场清洁卫生，原材料堆放整齐。所用机械按时清 理保养，对每次检查未符合要求的，乙方将给予甲方每次 元的违约金。6、

33、乙方在工程完工时，负责将建筑场地因施工造成的各种障碍物清除，做 到工完场清。7、未经许可工地严禁住有女工和职工家属，违反此约定乙方应支付 次元违约金。8、任何人不得在工地聚众闹事、打架斗殴，违反者一律清退，造成后果 重大影响的移送司法机关依法追究责任，甲方有权终止本劳务承包合同的履行。9、乙方现场要求统一着装（工作服），配戴统一平安帽（由甲方统一指导采购, 费用由乙方承当，工程结束后不退回）。十二、违约责任1、由于甲方原因造成的工期延误，工期可顺延，甲方应支付乙方延长工时 的损失费用。假设乙方原因导致不能按规定工期完成,每拖延一天违约金为）L o2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能

34、够到达国家规定的最 低标准或因乙方原因造成的工程缺陷未按时消除时一，乙方应向甲方支付违约金为 合同额的%,并于甲方指定期限内到达合同约定工程质量要求或相关标 准。3、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，所造成的损失由责任方 负责外（此损失乙方应予先行赔付），应向甲方支付违约金为合同额的1%。乙方尚 应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。4、在施工过程中乙方不听从现场指挥，工期、质量缺陷经整改后仍达不到 要求，甲方可责令乙方退出施工现场更换施工队伍。乙方须无条件撤出现场，对 已完工程甲方将按完成量的%给予结算.5、甲方如发现乙方在施工过程中有材料浪费现象，将按所浪

35、费材料金额的 双倍给予赔偿，乙方还应承当违约金 元人次。6、乙方违约后，另乙方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约 责任后仍应继续履行合同。十三、特殊约定1、因乙方拖欠工程人工费引起的债务纠纷，并致使甲方已经或者可能向第 三方支付上列款项时，甲方有权用建设单位给付的工程款或顶替工程款的实物或 乙方提供的担保物来支付上列款项。如出现上述缺乏以支付的情形，由乙方承当 损失及相应的法律责任；2、本工程的各类现场成认只代表实际事实的发生均不再单独进行结算，综 合单价均已囊括其工作内容。十四、争议解决因合同履行发生争议，双方应协商解决，如协商不成时，向合同签订地 人民法院管辖。十五、合同解除1、

36、如果乙方不遵照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止 工作到甲方向乙方发放劳务报酬之日期间所造成的误工补工由甲方支付，一周内 甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止, 甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后7个工作日内撤离现场，甲方应支 付乙方已完工程的劳务报酬。3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因建设单位原因造 成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保障和移交 工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条

37、件，支付以上所 发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合 同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理 条款的效力。十六、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务 作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止，乙方不得拖欠工人工资，如 果拖欠后果自负。十七、其他约定由乙方提供有效的劳务公司资质相关证件及劳务人工发票，否那么甲方有权 拒绝付款。未尽事宜双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协 议自甲乙双方签字盖章后生效。甲方签章：乙方签章：年 月 日 年 月日简单施工合同2022范本3发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，到达甲乙双方互惠互利的目 的，经甲、乙双方充分协商，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和 国建筑法及其它有关法律、行政法规，确定双方在施工过程中的权利与义务, 现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程面积：5、工程立项批准文号：第二条工程工程期限1、合同工期总共历时 天（日历天）；开工日期：年 月 日；竣工日期：年 月 日。2、如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：（1）在施工中如因停电、停水 小时以上或连续间歇性停水、停