正式施工合同万能范本五篇范文.docx

《正式施工合同万能范本五篇范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正式施工合同万能范本五篇范文.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、正式施工合同万能范本五篇范文正式施工合同万能范本1发包人代表（甲方）：签名承包人代表（乙方）：签名身份证号：身份证号：联系 ：联系 ：合同双方根据中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法 以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。1、甲方将位于_市_区一小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方 米。（甲方拥有对房屋的所有权）。2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设 施实行保护措施，否那么对于损坏、丧失的财务乙方概不负责。3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明考前须知，在使用公 共设施时要同邻居等做好协调工作。4、甲方负责拟定好工程图

2、纸并向乙方说明具体要求，否那么造成不良后果由 甲方承当。5、乙方要严格遵照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改 造，否那么承当一切后果。6、乙方要遵照室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。室内装修工程施工合同范本7、乙方要认真履行合同条约，及时保质保量地完成任务。8、施工过程中如果出现变更甲方需要按时与乙方联系更改，其中产生的费 用由双方协商。9、总工程的费用为元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一 次性付清。双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。电梯的施工人员必须是经过专业培训考试合格并取得证件、经验丰富、身体健康 的专业人员。2、要教育安装人员认真

3、执行平安操作规程和现场的一切规章制度。严禁安 装人员酒后上岗，不得在现场吸烟。对所属人员的教育培训和平安技术交底。3、必须严格执行施工电梯安装平安操作规程与本工种的平安管理制度，不 得违章指挥和违章作业；4、安装施工人员在安装过程中，必须按要求戴好平安帽，在两米以上的高 处进行作业时，施工人员必须系好平安带。5、施工电梯在安装过程中，必须设专人指挥与协调。吊车司机、电梯司机、 安装人员、指挥人员必须密切协调，保持一致。6、在安装过程中，划出施工作业区域，设专人看护，设置围挡和标示牌, 任何人员不得进入该区域内。7、对所属人员的平安负责。8、在整个施工电梯安装过程中要有专业技术工程师在安装施工现

4、场监督进 行。甲方（章）:乙方（章）:年月日年月日10甲方：（签字）盖章乙方：（签字）盖章签订日期：_年_月一日正式施工合同万能范本2甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等 自愿、公平、诚信的原那么，就工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合 同。一 .工程概况工程工程名称：工业园厂区路灯安装工程地点：工业园工程内容：厂区路灯安装施工资金来源：自筹资金.工程范畴厂区路灯布络图内要求的内容。二 .施工工期开工日期：年月日竣工日期：年月日.质量标准遵照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。三 .合同款项与支付该合同价为包干价：86900.00元，大写

5、:一元整。付款方式:验收合格后，扣除质保金一次性结算,质保金为合同总价的5%, 即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。四 .质保期验收合格后，乙方质保时间为 年。五 .违约责任由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整 改完善直至合格，造成施工工期延误的，遵照每天罚款3000.00元支付给甲方。2甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年月日 年月日正式施工合同万能范本3发包方：法定代表人：承包方：法定代表人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，囊括 但不限于建设用地规划许可证、建设工程规

6、划许可证、建设工程施工许可证、施 工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发 包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能按时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承当由此 增进的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方至 农村公路建设工程施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，确定双方 的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：工程内容：二、工程承包范畴承包范畴：施工设计全部内容。三、工程价款及支付

7、方式：合同价款金额合计（大写）：（人民币）： 万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总 价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务:1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工, 乙方确保质量到达合格。2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验 收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换工程经理，否那么，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程工程转包，未经甲方同意不得分包。否那么一经查实，甲 方有权终止合同，同时不承当任何

8、由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。假设出现工伤等平安事故，由乙方负 责。假设乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔 偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承当。五、违约责任：风险提示：确定违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规 定相应的惩罚方法，通过确定违约时需要承当的责任，来敦促各方真正履行应承 担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、乙方必须及时竣工，否那么，每超期一天，按元天支付违约金。2、假设乙方中途终止合同，那么其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨 付的工程

9、价款由乙方退回。3、假设甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，那么乙方无条件 返工、修复，直到到达要求的标准，其损失由乙方自负。4、假设甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的 损失。假设工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的 那么甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程 价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：年 月日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工 日期，并在工程接收证书中载明;因发包人

10、原因，未在监理人收到承包人提交的 竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证 书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发 包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：年 月日；合同工期总日历天数 天。七、质量标准风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，由发包人承当由此增 进的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，发包人有权要求承包 人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增进的费用 和（或）延误的工期。1、工

11、程质量标准：合格。2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返 工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处分。3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济 损失和一切责任均由乙方承当。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分局部项工程的保修期由 合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修 期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。八、承包人向发包人遵照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期 年内承

12、当工程质量保修责任。九、发包人向承包人遵照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当 支付的款项。十、争议1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可 向工程所在地人民法院起诉。2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。十一、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增进工程量，双方可签订补充合同， 补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合 同的，主动承当违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解 决。十二、其他1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。2、

13、本合同正本 份，甲、乙双方各持一份，副本份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。发包人：（公章）法定代表人：年 月日承包人：（公章）法定代表人：年 月日正式施工合同万能范本4建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造 绿化工程，签订以下协议：一、工程概况1、工程名称：绿化工程。2、工程地点：o3、施工范畴：绿地面积一平方米（具体见绿化设计图）。以上工程均按 双方会审图纸之要求及附后预算总表所列工程、规格、备注、数量、要求施工。二、工期1、开工日期：本工程工程工期从年月日起至年月日止，共天。2、施工期内，假设因停水、停电、大雨、

14、暴雨天等因情况或甲方书面确认工 期可顺延。3、因甲方原因不能按时移交施工场地那么工期顺延。三、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：元整。假设施工过程中甲方有变更 需要增进工程，那么按实结算。四、承建方式1、乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、 包文明施工。2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。五、工程付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的 30%,即人民币：万元整。乙方收款后第二天安置人员进场施工。2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%,即人民 币：万元整。3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合

15、同价款的10%,即人民币： 一万元整。4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。六、工程质量要求1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿 化施工规范进行施工。2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，假设发现乙方有不符合施工 图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其 停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承当。七、工程竣工验收结算乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收， 并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方 在验收合格后依据合同、及增进工程的签证清单进行结算，并于三

16、十个工作日内 结算完毕。八、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。假设工程延误，那么每延误 一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书 面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期 三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经 济损失由甲方负责。九、质保期限1、乙方遵照施工图保质、保量、保工期、保平安完成施工任务。竣工验收 后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。2、施工期间，乙方必须做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保 施工平安，承当平安施工责任，教育施工人员遵纪

17、守法。3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合三通一平要求），施工 范畴内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范畴内地下管 网图。假设甲方未能按时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、工程竣工后，乙方负责施工范畴内垃圾的、清理，做到工完场清。十、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结 清后合同即告终止。十一、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协 议与本合同具有同等法律效力。甲方代表：签订日期：乙方代表

18、：签订日期：正式施工合同万能范本5甲方：乙方：为了保证施工电梯安装人员的人身的平安，防止各类事故的发生，甲乙双 方本着平安生产、预防为主的原那么，经双方协议，确定各自的权利及义务，以 便相互配合，共同遵照。协议内容如下：安装地点：工程名称：安拆的起重机械，型号：高度：米一、双方责任：1、甲乙双方均应认真贯彻执行国家行业主管部门的有关平安生产的标准及 法令、法规、制度和要求，严格遵守双方共同制定的协议内容。2、甲乙双方必须密切配合、相互监督，在设备进场安装时，双方要共同协 作，密切配合、排除一切平安隐患，确保各项平安工作顺利完成。3、双方要对安装人员进行平安教育和平安技术交底。4、双方严格遵守平安操作规程，乙方在施工中不准违章作业，违章操作。二、甲方责任：1、有责任对安装人员进行平安技术监督和管理。2、负责固定式施工电梯的基础受力强度必须满足塔吊的设计要求。3、提供合格电源到施工电梯基础处。4、对防碍施工电梯平安工作的高压线和施工电梯工作范畴内的房屋、人行 通道进行防护。5、协同乙方设备安装后的验收工作，验收合格后报建委、甲方、监理单位 备案。6、严格遵守平安操作规程，任何人不得以任何借口强迫安装施工人员违章 作业。三、乙方责任：1、施工电梯安装必须是取得符合相应资质的专业施工队伍，参与安装施工