施工工程承包合同五篇范文.docx

《施工工程承包合同五篇范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工工程承包合同五篇范文.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工工程承包合同五篇范文施工工程承包合同1发包人：承包人：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法 律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就本建设工程协商一致, 订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范畴：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：_o5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期：年 月日，竣工日期 年 月日，合同工期总天数 天（以 实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向 发包人支付合同价款万分之的违约金，算至验收合格之日；3

2、、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正 常进行；d设计变更或工程量增进；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；年月日年月日施工工程承包合同5合同编号：发包方：承包方:签约时间：签约地点：为了保证 施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规， 双方友好协商，就本工程施工工程协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、建筑面积（工程形式）：三、施工地点：

3、四、工期：1、开工： 年 月曰；2、竣工：年_月日；3、合同工期总共历时一天。五、承包形式：六、工程质量标准：七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%,计一元;工程竣工且 验收合格后，支付工程价款的_%,计一元;质保金元,质保期满后支付。九、质保期：年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施 工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、敦促工程进度;给承包 方提供施工图纸、坐标点、标高点;及时给承包方拨付款项和进行验收、结算;102、承包方的责任义务按发包方要求及图

4、纸要求进行施工；如期完成施工任务；经受发包方的技术指导和质量标准要求；负责发包方提供料物及设备的保障；教育施工人员保护甲方的材物，不得偷窃和损坏；承当施工中的一切平安事故责任及费用；十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与 本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各 执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：11f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内，就延误

5、的工期以书面形式向发包人代 表（或监理工程师）提出报告;发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确 认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、遵照钢结构施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写乂人民币），小写。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度 款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的 进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的.的 进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人 于壹年内返还承包人；六、施工

6、准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人 提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供 施工用水、电；3、发包人应办理完备工程报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关 系；4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格遵照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材, 彩板的质量保证书；七、平安施工与检查1、承包人应遵照工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施 工，并随时经受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措 施，消除事故隐患；

7、2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，；发包人不得要求 承包人违反平安管理规定进行施工，因发包人原因导致的平安事故，由发包人承 担相应责任及发生的费用；3、如发生平安事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人, 同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承当发生的费用；个人转载本站内容，请务必保存上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得 任意转载！4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时 验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验 收

8、日期，但发包人必须成认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的 管理费和其他损失均由发包人承当；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或 发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完 毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承当；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程 不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手 续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期 限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表

9、，承包人现场代表_ 双方代表的权利义务按本合 同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时 应提前三天书面通知对方。十、违约责任3一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应按时协商，协商不成， 任何一方应向人民法院起诉。十二、附那么本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附那么条款，作为 本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四 份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组本钱合同的文件囊括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程

10、的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：年 月 日合同订立地点：本合同共一页发包人：承包人：住所：住所：法定代表人：法定代表人： ： ： ： ：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：施工工程承包合同2发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：双方本着质量第一、平安第一遵循平等、自愿公平和老实守信的原那么， 在意见取得一致的基础上，针对福建省船舶工程技术新学校一期工程商定以下条 款，以便双方共同执行。一、工程名称：二、工程地点：三、承包内容：本工程0.00以上的所有的土建泥水工程，囊括放样、磴 的搅拌、浇捣、保护、碎界面处理、内外墙砌体的砌筑，内外墙、柱、梁、阳台、 凸窗抹

11、灰及二次结构硅浇注，其他小面积零星抹灰以及楼地面、屋面、楼梯间砂 浆找平层，室外明沟、散水等图纸上要求土建局部的所有工序。另囊括建筑物内 （卫生清理及建筑物四周2米内土建局部卫生清理）。四、承包方式：包工不包料，甲方提供原材料，施工劳动力和施工机具由 乙方自行负责。五、质量要求：必须到达国家规范和本设计图纸的要求合格标准，并要满 足建设、监理单位和甲方的质量要求。六、工期要求：乙方应服从甲方施工进度计划要求安置施工，无条件密切 配合，不得以任何理由延误工期，否那么造成的一切损失由乙方负责，施工工期为 主体结构封顶后土建90天内全部完成，假设造成工期延误一天罚款人民币20 元整。七、双方责任：一

12、甲方责任：0甲方应该按时向乙方提供原材料和混凝土、砂浆的配合比以及设计图纸。0甲方应向乙方提供施工场地，而且负责与其他班组的协调工作。E甲方每三层提供一个二级配电箱，其余末级箱和电缆由乙方自行负责。二乙方责任：E乙方必须严格遵照施工图纸和相关的施工技术规范操作施工，必须服从 工程建设、监理单位及甲方对工程质量的检查和监督。尤其是高温季节混凝土的 施工一定要按规范施工，加强振捣的保护以及楼板硅浇注完必须使用木抹抹平后 塑料薄膜覆盖好。对由乙方原因造成的质量问题，其所产生的经济和法律责任由 乙方自行承当。0乙方必须遵照四方的施工进度要求安置足够的劳力施工，假设因自身资金 缺乏或施工力量不够而造成停

13、工、怠工现像，或是质量达不到上述要求时，经甲 方书面通知仍不能改进到达甲方的要求时，甲方有权单方面终止本合同，乙方不 得有任何疑义，乙方此前在本合同项上工程所有投入作为违约金不予结算返还且 乙方的施工队伍必须在三天内退出施工现场。团乙方应严格遵照国家平安生产法和有关法律、法规、国家行业标准 中对平安生产的强制要求。切实做好平安生产工作，而且要服从建设单位、监理 和甲方施工、平安等管理人员的现场管理。假设发生平安事故一切责任由乙方负责， 与甲方无关。乙方施工人员因违章作业或违反厂内规定受到的罚款将从乙方工程 款中直接扣回，乙方不得有异议。团甲方只提供外脚手架、人货电梯。其他如搅拌机、振动棒、平板

14、等大型 机具，人、砂浆机、内架等，以及辅助材料（如粉刷条）和平安防护用品均由乙方 自行负责。E乙方应严格遵照图纸设计要求进行预制和预埋小型构件（如过梁、反梁、 预制块等）E地下室底板、基础放样时，乙方应负责派二名技术工配合施工员放样， 砌体等细部放样由乙方自行负责，放样完成后再通报施工员复核无误后方可施工。0提倡文明施工，工完场清并遵照甲方现场的各项文明施工管理制度，搞 好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律， 不打架，不滋惹是非，假设违反，乙方要承当责任。八、承包单价和付款方式：0计算方法：按国家规定建筑面积计算方法和施工图纸进行结算。E承包单价：建筑物0.0

15、0以上土建按建筑面积每平方米120元计价包干 （含装饰线条、屋面构架、屋面保护层等）E付款方式：回、甲方按每月已经完成合格工程量支付工程款：主体结构20 7E/m2,砌 体32元/n）2,内墙抹灰30 7t/m2,外墙抹灰38 7L/m2o （以上各分项按建筑面积 分摊计算，每次付款需附经工人签字确认的工人工资花名册）。回、按每月进度支付当月工程量的80% ,待工程全部竣工后付总工程款 的97% ,剩余3%为工程质保金，待工程竣工验收合格后一年内付清。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月口 年月日施工工程承包合同3发包方（以

16、下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关 法律、行政法规，为确定双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订 本合同。第一条工程工程一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电工程光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安第二条工程期限合同工期总日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300 元组（一组24块电池板）。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用 的核定。3、工程量确实认，所有工程量需双方到现场进行核对，到达标准的按单

17、价 一安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须到达组与组之间高差不大于lcmo3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保障，如现场发生破损，乙方需无条件进 行维修。第五条平安施工乙方必须注意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教育。由于乙 方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装，那么按1MW=5OOOO元标

18、准进 行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方 支付违约金。第七条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向 甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附那么本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：乙方：代表：代表：年 月 日年 月 日施工工程承包合同4建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据中华人民共和 国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一 致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为确定双方责任，确保工程顺利完成, 特订立如下合同条款，以致共同遵照：一、工程工程1、工程名称：2、工程地址：3、

19、工程范畴：4、承包方式：包工包料。5、承包造价：兀（大写：）。二、工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊 情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为20年月日至20_年月日，总工期天。三、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格遵照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。五、其它约定1：甲方承当的平安责任、权利（一）甲方负责制订施工现场的平安生产规章制度和操作规程；（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守平安生产法律、法规、标准、平安生产 规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和

20、事故应急处理预案；（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处分；（四）甲方有权对平安意识差、不听平安生产指挥的乙方人员责令退场。2： 乙方的责任、权利（一）乙方施工时是平安生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关平安生 产的规定、制度；（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需 要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发 生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承当全部负责；（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作 业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的平安防护用品，不能满足平安施 工需要时，人员不得进入施工现场。六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法 律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：身份证号：身份证号：公章公章