深圳市小型装饰工程施工合同范本(2022年最新版).docx

《深圳市小型装饰工程施工合同范本(2022年最新版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市小型装饰工程施工合同范本(2022年最新版).docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-0569深圳市小型装饰工程施工合同范本（2022年最新版）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同（7 ）其他甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：单位地址：单位地址： ： ： ： ：邮码：邮码：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：帐号：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同深圳市小型装饰工

2、程施工合同范本（2022年最新版）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包方（甲方）承包方（乙方）按照中华人民共和国合同法建设部建筑装饰装修管理规定 和深圳市政府深圳市家庭居室装饰管理现定，结合本工程具体情 况，双方达成如下协议。第1条工程概况1 .L工程名称：1.2、 工程地点：1.3、 承包范围：1.4、 承包方式：1.5、 工期：一天，本工程自 年一月一日开工，于年一月一日竣工。1.6、 工程质量：1.7、 合同价款（人民币大写）合同范本 | CONTR

3、ACT TEMPLATE 建设工程施工合同第2条甲方工作2、开工前一天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份, 并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，消除影响施工的 障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措 施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注 意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、 进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、 委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为监理工程师。 其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方一份。2.4、 负责保护好周围建

4、筑物及装修、设备管线、古树名木、绿 地等不受损坏，并承当相应费用。2.5、 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部 问办理相应审批手续。2.6、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并 承当相应费用。第3条乙方工作3.1、 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施 工方案和进度计划，交甲方审定。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3.2、 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工, 保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。3.3、 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境 保护规定。严格按照图纸

5、或作法说明进行施工，做好各项质量检查记 录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4、 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定， 妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现 场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围 单位（住户）的关系。3.5、 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建 筑物结构及各种设备管线。3.6、 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程 成品进行保护。第4条关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意， 并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，

6、工期顺延。4.3、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期， 工期不顺延。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4.4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可 抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期相应顺 延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工 程施工及验收规范(jgj73-91)建筑安装工程质量检验评定统 一标准(gbj3O - 88 )等国家制定的施工及验收现范为质量评定验 收标准。5.2、 本工程质量应到达国家质量评定标准。5.3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间

7、工程的检查与验收 手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收， 甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验 合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延；假设复验不合 格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延。5.4、 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量， 其返工费用由甲方承当，工期顺延。5.5、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工 期不顺延。5.6、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 一日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在

8、规定时间内未 能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、 双方商定本合同价款采用第 种：(1)固定价格。(2 )固定价格加一包干风险系数计算。包干风险包括 内容。(3)以可调价格：按照深圳市有关工程计价规定计算造价，并 按有关规定进行调整和竣工结算。6.2、 本合同生效后，甲方分一次，按下表约定支付工程款， 尾款竣工结算时一次结清。拨款分一次进行，拨款一金额。6.3、 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲 方。甲方自接到上述资料一天内审查完毕，到期未提出异议，视为 同意。并在 天内I结清尾款。第7条关于材料供应的约定7.1、 本工程甲方负责采

9、购供应的材料、设备(见附表一)，应为 符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货 的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承当运输费用。由甲方供 应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 由甲方承当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方 负责赔偿。7.2、 凡由乙方采购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。假设已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安生产和防火的约定8.1、 甲方提供的施工图纸或

10、作法说明，应符合中华人民共和国 消防条例和有关防火设计规范。8.2、 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其 它相关的法规、规范。8.3、 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应承当由 此产生的一切经济损失。8.4、 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损 失。第9条奖励和违约责任9.L由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工

11、程施工合同 停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的支 付滞纳金。9.2、 于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违 约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方 支付乙方 元，作为奖励。9.3、 乙方按照甲方要求，全部或局部工程工程到达优良标准时, 除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。9.4、 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设 和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5、 甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结 构或设备管线，由此发生的损失或事故（

12、包括罚款），由甲方负责并 承当损失。9.6、 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线， 由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承当损失。9.7、 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合 同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同9.8、 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度 的前提下，双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解。102当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时， 双方可选择以下一种方式解决：(1 )向深圳仲裁委员会申请仲裁；(2 )向人民法院起诉。第11条其它约定第12条附那么12.1. 本工程自工程验收合格之日起，保修期限为一年。12.2. 本合同正本两份，双方各执一份。副本一份，甲方执 份，乙方执一份。建设主管部门、建设工程造价管理站各一份，均 具同等效力。12.3. 附件12.4. 图纸或作法说明12.5. 工程一览表12.6. 预算书12.7. 提供货物清单12.8. 纪要(6)设计变更